因故障造成甲方停工乙方的损失怎么处理

2021-01-08 334

普法内容

由于甲方原因停工的乙方可以依法索赔，双方可以经协商一致签订索赔协议书。因发包人原因造成工程停工的，发包人要承担赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用的责任。就赔偿问题双方可以协商，如果协商不成的，承包人可以向法院起诉索赔。

《中华人民共和国民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零五条因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

因乙方原因造成甲方经济损失
由于乙方原因造成活动严重损失的，甲方有权利要求乙方赔偿2倍经济损失；乙方在工作期间需爱护服装及道具，如发生故意损坏的，照价赔偿；甲乙双方原因造成活动严重损失的，情节特别恶劣的，双方均可追究对方法律责任；若由于甲方原因造成活动暂停或取消（如发

2020-11-15 4,770
因甲方违约造成乙方违约
根据各方签订的合同确定违约责任。因合同具有相对性，第三人的行为导致自己违约的，不能免除自己的违约责任。

2020-03-25 1,069
突发故障停电造成损失赔偿
供电局与电力用户之间是有合同关系的，作为供电局在停电前应当及时通知客户，以便于客户做好准备，若供电局因设备维护不当、私自随意断电等造成突然断电的，因突然断电给客户造成的损失应当由供电局承担赔偿，赔偿的具体金额双方可以就损失金额协商，协商不了

2021-02-04 1,466

专业问答更多>>

甲方给乙方造成经济损失怎么赔偿
按照《侵权责任法》的规定，造成损失由侵权人根据实际损失进行赔偿。如果损失没有准确金额的，可以双方协商解决，也可以进行评估，按评估价赔偿。如果无法达成一致，可以到法院起诉，由法院判决。

2022-10-05 15,340
施工方造成甲方损失，甲怎么办？
甲与乙之间成立承揽合同关系，根据最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释的规定，承揽人（乙）在完成工作过程中对第三人造成损害或者造成自身损害的，定作人（甲）不承担赔偿责任。但定作人对

2022-01-08 15,340
因甲方违约造成乙方违约
根据各方签订的合同确定违约责任。因合同具有相对性，第三人的行为导致自己违约的，不能免除自己的违约责任。

2021-12-14 15,340
合同中，乙方造成甲方损失的，赔偿条款怎么写
契约自由原则，如果合同已经签订并生效，乙方应该履行，如果合同正在签订，乙方可以和甲方协商，签订合同必须双方自愿。如：赔偿协议协议方:XXXX公司(以下简称甲方)协议方:XXXX公司(以下简称乙方)XX

2022-10-07 15,340

法律短视频更多>>

00:47
无因管理造成损失需要赔偿吗
无因管理造成损失需要赔偿。在无因管理过程中，造成他人损害的，也是属于侵权行为的，既然属于侵权行为，则侵权人就应当对被侵权人进行赔偿。所谓无因管理是指未受他人委托，也无法律上的义务，为避免他人利益受损失，而自愿为他人管理事务或提供服务的事实行

2,570 15,340
01:13
甲方废除合同违约了乙方怎么办
甲方不具有法律规定的解除权利，单方面废除合同的话，就属于违约行为，这时候乙方可以向甲方主张违约责任。具体来说，在法律上并不存在废除合同这一种说法。正确来说，应当表达为：甲方不具有法定的解除权，也不具有约定的解除权，而单方面地终止合同的权利义

940 15,340
01:09
合同中的甲方与乙方有什么区别
民法典的合同编并未规定，甲方和乙方这两种概念。但是实践过程中，甲方与乙方作为合同订立的双方当事人，具有相对应的权利与义务，存在一定的区别。具体来说，甲方是提出合同订立的目的和要求的一方，在合同履行过程中，乙方需要根据甲方提出的目的来作出相应

7,611 15,340