因发包人的原因致使工程中途停建应该如何处

2021-01-09 105

普法内容

因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

《民法典》第八百零四条，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

因发包方原因导致停工的情形有哪些
因为发包方原因导致工程停工的主要几种情形： 1、发包人未按照合同约定的时间提供原材料、设备、场地，导致工程停工； 2、发包人未按照约定的时间支付工程预付款、进度款导致工程停工； 3、发包人未按合同约定提供技术资料、或不及时进行技术交底导致工

2020-12-22 422
因发包人造成工程停工如何索赔
因发包人造成工程停工可以依据合同规定的总工期计划、进度计划以及双方共同认可的工期修改文件、调整计划和受干扰后实际工程进度记录索赔，造成的损害比较大时违约金可以适当上浮，但最高不得超过实际损失的30%。

2021-03-26 109
因疫情原因停工工资如何处理
因疫情原因停工，如果不超过一个月工资支付期（通常是一个月），工资按照劳动合同的约定来发；如果超过一个月，则按该省的规定发放合理的生活费；如果企业复工的，则按高于当地最低工资的标准来发放给劳动者工资。

2020-05-03 105

专业问答更多>>

因发包人的原因致使工程中途停建应该如何处理
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。《民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工

2022-06-30 15,340
发包人原因致工程停建、缓建的责任是什么
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。《民法典》第八百零四条【因发包人原因造

2022-06-12 15,340
因建设方原因导致施工合同终止应该如何处理?
合同中有约定的，按合同约定处理，合同中没有约定的，可以另行协商解决，如协商解决不成，给你造成损失的，可以要求赔偿损失，这个没有统一的标准。

2022-07-17 15,340
因发包人造成工程停工如何索赔
因发包人原因造成工程停工的，发包人要承担赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用的责任。就赔偿问题双方可以协商，如果协商不成的，承包人可以向法院起诉索赔。当

2022-05-26 15,340

法律短视频更多>>

00:52
因公司原因导致社保断缴的怎么处理
因公司原因导致社保断缴的，那么可以要求单位进行补缴。通常情况下，一般单位只能做2个月的补交，如果需要补缴更长时间，那么只可以通过一些代理机构来操作。有问题可以直接咨询当地社保局。社会保险费征收机构需要依法按时足额征收社会保险费，并且需要把缴

10,216 15,340
00:56
建筑工程总包合同纠纷如何处理
建筑工程总包合同纠纷的解决方式主要有以下三种：第一种就是私力救济，私力救济就是指的当事人双方私下和解，这是最好的，最方便的一种解决机制；第二种就是社会救济，社会救济包括了人民调解和民商事仲裁。人民调解是指的经过人民调解后达成调解协议。民商事

1,058 15,340
00:59
建筑工程转包合同纠纷如何处理
非法转包就是指的承包人在承包工程后，又将其承包的工程建设任务转让给第3人，转让人退出现场承包关系，受让人成为承包合同的另一方当事人的违法行为。发生建筑工程转包合同纠纷，当事人双方可以先自行进行协商，还可以申请第三方调解机构主持进行调解，例如

830 15,340