您的位置:法师兄 > 专业问答 > 由不可抗力造成的费用由谁承担

由不可抗力造成的费用由谁承担

2022-10-14 08:30

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

香港在线咨询顾问团

2022-10-14回复

专业分析:

因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款: 1、工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担; 2、发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用; 3、承包人施工机械设备的损失及停工损失,由承包人承担; 4、停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担; 5、工程所需清理、修复费用,由发包人承担。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

章法律师

广东律参律师事务所

不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力造成的损失要根据合同是否履行来判断,如果合同一方当事人履行之前由销售者承担责任;如果合同一方当事人履行之后由购买者承担责任。

张神兵律师

广东律参律师事务所

不可抗力是指当事人在订立合同时不能预见其发生,人力不可避免地要面临无法克服的自然灾害和战争的客观条件。 由于不可抗力造成合同违约的违约方是没有过错的,因此通常是免责的,但是法律规定由于不可抗力造成的违约方也应当承担无过错违约的责任。

律师普法更多>>
  • 不可抗力造成的损失由谁承担?
    不可抗力造成的损失由谁承担?

    不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力造成的损失要根据合同是否履行来判断,如果合同一方当事人履行之前由销售者承担责任;如果合同一方当事人履行之后由购买者承担责任。

    2021.02.08 268
  • 不可抗力的造成的损失由谁承担
    不可抗力的造成的损失由谁承担

    不可抗力是指当事人在订立合同时不能预见其发生,人力不可避免地要面临无法克服的自然灾害和战争的客观条件。由于不可抗力造成合同违约的违约方是没有过错的,因此通常是免责的,法律规定当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全

    2021.03.05 190
  • 不可抗力造成的损失由谁来承担
    不可抗力造成的损失由谁来承担

    因不可抗力造成他人损失的,侵权人不承担责任,但法律另有规定的,依照其规定处理。同时,因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。

    2021.01.31 261
专业问答更多>>
  • 因不可抗力造成的不可抗力或者不可抗力所带来的损失应该由谁承担?

    当事人自身能力不能抗拒也无法预防的客观情况或事故。不可抗力可以是自然原因酿成的,也可以是人为的、社会因素引起的。前者如地震、水灾、旱灾等,后者如战争、政府禁令、罢工等。不可抗力所造成的是一种法律事实。

    2022-05-03 15,340
  • 工程施工造成不可抗力停工期间的损失由谁承担

    不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由合同当事人按以下原则承担:(1)永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏,以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人

    2022-01-25 15,340
  • 因不可抗力造成的损失谁承担

    比如说甲方从A处购买了货物,约定交付运输公司B公司后,所有权即转移,后来在运输途中遇到山洪部分毁损或部分功能受损,那是属于不可抗力,B是不承担责任的,这个风险是由甲方承担,在B及时通知了甲方后,甲方又

    2022-01-31 15,340
  • 暴力拆迁造成的损失由谁承担

    《国有土地上房屋征收与补偿条例》第三十一条采取暴力、威胁或者违反规定中断供水、供热、供气、供电和道路通行等非法方式迫使被征收人搬迁,造成损失的,依法承担赔偿责任;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员

    2022-02-04 15,340
法律短视频更多>>
  • 听证费用由谁承担 01:07
    听证费用由谁承担

    行政处罚举行听证,当事人不承担行政机关组织听证的费用。当事人不承担听证费用,是指行政机关为组织听证所支付的费用,如租用场地等费用。不包括当事人聘请律师、取得证据等个人所应支付的费用。因此听证费用需要让行政机关承担。听证会又称可以被叫作公证会

    2,211 2022.04.17
  • 诉讼离婚费用由谁承担 01:30
    诉讼离婚费用由谁承担

    民事诉讼中,诉讼费用通常由败诉方承担,离婚诉讼也是如此。在原告立案时,需要预缴案件的诉讼费用,诉讼费用最终由谁承担、如何承担,由人民法院判决决定。人民法院判决诉讼费由被告承担的,可以由被告直接向原告支付;或者原告申请人民法院退费,再被告向人

    712 2021.03.24
  • 离婚起诉费用由谁承担 01:09
    离婚起诉费用由谁承担

    根据民事诉讼法的规定,诉讼费由原告在起诉时先垫付,待案件审理完毕后,法院会在判决书中对诉讼费如何承担进行说明,再把不属于原告负担的部分给予返还。 离婚案件的诉讼费用一般先由双方当事人协商决定,如果协商不成的,再由人民法院决定。一般是一人负担

    1,307 2021.04.25
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?