您的位置:法师兄 > 专业问答 > 拖欠工程款停工损失谁负责?

拖欠工程款停工损失谁负责?

2022-11-15 22:08

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

湖北在线咨询顾问团

2022-11-15回复

专业分析:

拖欠工程款停工损失由建设方承担。 1、建设工程合同约定,建设方按照工程进度支付工程价款的,建设方超过约定的支付时间不支付工程进度款,承包人可向发包人发出要求付款的通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付。 2、建设方不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。 风险提示:工程款被恶意拖欠的相关注意事项: 一是交涉、要回要及时。交涉、要回的方法很多,口头的、书面的都可以,尤其是在通信、交通日益发达的今天,及时交涉、要回,就有机会早日解决问题,就能减少施工企业可能遭受的损失,而且还有利于继续履行合同;二是收集证据要及时。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

如果发包人拖欠工程款,工人停工造成损失的,由发包人负责。承包人可以顺延工程日期,并请求发包人赔偿停工、窝工等损失。停工损失是由过错方负责,如果各当事人均有过错的,按各自的过错程度担责。

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

拖欠工程款停工损失由发包人承担违约责任。根据法律规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

律师普法更多>>
  • 拖欠工程款停工损失具体由谁负责
    拖欠工程款停工损失具体由谁负责

    拖欠工程款停工损失具体是由发包人负责。根据法律规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

    2021.04.07 103
  • 欠付的工程款谁应负责
    欠付的工程款谁应负责

    一般由发包人在欠付工程款范围内承担责任。发包人明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任;发包人未按约定支付工程价款,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人有权请求解除

    2021.01.19 138
  • 工地返工的损失谁负责
    工地返工的损失谁负责

    由用人单位和工人共同承担。建筑工地因为工人原因造成的返工和罚款,属于劳动者因为本人过失造成用人单位损失,用人单位可以按照依法制定的规章制度的规定和劳动合同的约定,要求工人按过错大小予以适当赔偿。因为用人单位在管理和教育上或多或少存在一定责任

    2021.02.06 1,326
专业问答更多>>
  • 拖欠工程款停工损失谁负责

    拖欠工程款停工损失由建设方承担。 1、建设工程合同约定,建设方按照工程进度支付工程价款的,建设方超过约定的支付时间不支付工程进度款,承包人可向发包人发出要求付款的通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要

    2022-06-23 15,340
  • 拖欠工程款停工损失哪个负责

    合同约定,建设方按照工程进度支付工程价款的,建设方超过约定的支付时间不支付工程进度款,承包人可向发包人发出要求付款的通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包

    2022-08-23 15,340
  • 拖欠工程款停工损失由哪方负责

    对于恶意拖欠工程款的行为,发生在任何人的身上都会为此而苦恼。但是不管情况再怎么复杂,我们都需要采取有效的措施积极的去维护自己合法权益。那么,恶意拖欠工程款该怎么办呢?我相信你对这个问题产生浓厚的兴趣。

    2022-10-13 15,340
  • 拖欠工程款造成损失时应该由谁负责?

    对于恶意拖欠工程款的行为,发生在任何人的身上都会为此而苦恼。但是不管情况再怎么复杂,我们都需要采取有效的措施积极的去维护自己合法权益。那么,恶意拖欠工程款该怎么办呢?我相信你对这个问题产生浓厚的兴趣。

    2022-11-15 15,340
法律短视频更多>>
  • 工程拖欠工程款怎么办 01:11
    工程拖欠工程款怎么办

    工程拖欠工程款的,当事人可以通过协商的方式要回工程款,也可以通过起诉的方式要回工程款。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定可知,起诉需要向法院提交起诉状和相关证据材料,法院在正式立案前会先组织双方当事人进行调解,如果能达成调解的,则法

    519 2022.04.25
  • 包工头拖欠工程款怎么办 00:51
    包工头拖欠工程款怎么办

    包工头拖欠工程款的,可通过投诉、仲裁或提起诉讼等途径解决,具体如下: 1、用人单位拖欠工资的,劳动者可以到当地的劳动监察大队进行投诉,由其责令用人单位支付工资; 2、劳动者也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,对仲裁裁决不服的,可以向人民

    790 2022.11.21
  • 工程款被拖欠怎么办 00:56
    工程款被拖欠怎么办

    工程款被拖欠最好的解决方式一般是由双方协商解决。但是如果实在无法达成合意的,承包人也可以到当地的建设局或者信访局寻求帮助,或者是采取诉讼或者仲裁的方式来解决问题。 根据《中华人民共和国民法典》的相关规定可知,发包人未按照约定支付价款的,承包

    1,070 2022.04.15
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?