建设工程合同工期是否可以违法顺延？
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
施工过程中,发包人经常要求承包人增加工程量,导致工期被延长。 在施工过程中,如果发包人更改了设计,导致承包人无法施工,那么这段时间应当从工期中扣除。 如果发包人未能按照合同规定的时间提供施工必需的资料,导致承包人无法施工,那么工期应当从发包人提供这些资料之日起算。 如果发包人未能按期支付工程进度款,承包人有权停工,由此引起的工期延误责任由发包人承担。 如果发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当,导致工期延误,那么发包人应当承担相应的工期延误责任。 工程质量鉴定可以作为顺延工期的理由,但应以工程质量是否合格为判断标准。如果工程质量经鉴定合格,则应将鉴定期间作为顺延工期期间;如果工程质量经鉴定不合格,则工期不应顺延。 如果承包人在施工过程中遇到不可抗力或其他因素导致工期延误,那么承包人有权主张工期顺延。 当事人可以约定顺延工期,但必须经过发包人或者监理人的签证确认。如果承包人未能取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,那么承包人可以以此为由主张工期顺延。如果当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延,那么按照约定处理。但是,如果发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩,那么顺延工期的情况将得到认可。 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条,当事人可以约定工期顺延,但必须经过发包人或者监理人的签证确认。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
可以，但要在特定条件下。 1、工程量增加； 2、发包人变更设计； 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料； 4、发包人未按约定支付工程款，发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当； 5、工程质量鉴定； 6、不可抗力或其他因素。
工程合同工期顺延的情形有： 1、发包人没有按照约定及时提供施工所需的原材料和施工设备； 2、发包人没有及时向承包人提供施工资金； 3、发包人突然变更施工计划。
-
工伤是否该顺延合同期限因工受伤仍在医疗期时，劳动合同到期会顺延。 《劳动合同法》第四十五条规定，劳动合同期满，有本法第四十二条规定情形之一的，劳动合同应当续延至相应的情形消失时终止。但是，本法第四十二条第二项规定丧失或者部分丧失劳动能力劳动者的劳动合同的终止，按
2020.05.17 180 -
-
建设工期延期多少个月可以解除合同建设工期延期超过当事人催告给出的合理期限，可以解除合同。具体的期限根据实际情况而定，比如当事人给出的合理期限为一个月。施工单位没有按合同要求完成施工的，经双方协商在合同期限内仍然不能完成工程的，建设单位可以解除施工合同。 建设工程合同延期可
2024.05.23 23
-
建设工程招标，工期和标准可以按顺延工期确认吗
在工程量增加的施工过程中，发包人经常要求承包人增加工程量，必然导致工期增加。如果发包人在施工过程中改变设计，由于发包人改变设计，承包人无法施工的期限应从工期中扣除。发包人未按合同约定的期限提供设计图纸
2021-11-20 15,340 -
建筑工程合同工期能不能顺延
建设工程施工合同工期师可以顺延的，如果工程质量经鉴定是合格的，则应将鉴定期间作为顺延工期期间；反之如果工程质量经鉴定不合格，则工期不应顺延；因不可抗力或其他因素承包人在施工过程中如发生不可抗力因素，或
2023-08-11 15,340 -
工程建设合同是否可以变更主体？
工程建设合同变更主体为分公司的话是要按照工程变更主要来源之于以下几个方面： 1.发包人为改变使用功能或基于客观条件等所提出的工程变更； 2.承包人鉴于现场情况的施工条件或遇到不可预见的地质情况等而提出
2023-03-26 15,340 -
2022年建设工程合同逾期是否可以解除的
1、建设工程合同逾期构成根本违约的可以解除。当事人可以选择解除建设工程合同，由违约方支付违约赔偿金；当事人拒绝解除的，可以根据建设工程合同的约定要求违约方继续履行该合同。 2、法律依据；《民法典》 第
2023-03-12 15,340
-
01:14
工期顺延哪些情况算合法工期顺延的合法情况有，发包人要求承包人增加工程量；发包人变更设计；发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；以及发包人未按约支付工程款等。施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺
1,193 2022.04.15 -
00:57
建设工程合同包括哪些合同?依据现行《中华人民共和国民法典》的相关规定，建设工程合同的类型主要包括： 1、施工合同、勘察合同和设计合同； 2、合同的具体内容包括，当事人的姓名或名称、住所等信息； 3、工程的名称、范围、质量； 4、建设工期； 5、竣工验收； 6、质量保
4,178 2022.04.17 -
00:43
建设工程合同无效情形具体到建设工程施工合同领域，以下几种情形会导致建设工程施工合同无效。第一是承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的。第二是建设工程是必须要进行招标，但是实际上并没有中标或者中标无效的。第三是没有资质的实际施工人借用他人的资质来签订的。
2,293 2022.04.17
