建设工程可以延期合同吗？

2021-01-30 81

普法内容

可以，但要在特定条件下。 1、工程量增加； 2、发包人变更设计； 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料； 4、发包人未按约定支付工程款，发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当； 5、工程质量鉴定； 6、不可抗力或其他因素。

《中华人民共和国民法典》第七百九十八条隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第七百九十八条隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

建设工程合同可以在法律上自愿顺延吗
建设工程合同工期可以合法顺延。当事人可以约定顺延工期的方式和期限，承包人应当在约定期限内按照约定方式提出工期顺延申请，顺延事由符合合同约定的，工期可以合法顺延。

2020-02-03 84
有规定建设工程合同工期应当合法顺延吗
建设工程合同工期可以合法顺延。根据相关法律规定，当事人可以在获得发包人或者监理人签证等确认后，约定顺延工期。如果当事人没有获得确认的，提供相应证据证明申请过确认，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。

2020-01-17 71
【建设工程合同】建设工程合同范本
建设工程承发包合同专用条款，并特别注意以下条款：（1）工程名称、地点、范围和内容；（2）工期，包括整体工程的开、竣工工期以及中间交付工程的开、竣工工期；（3）工程质量保修期及保修条件；（4）工程造价；（5）工程验收及工程价款的支付

2022-09-29 107

专业问答更多>>

合同的工期能由建设工程公司延长吗
施工合同的工期可以合法顺延。当事人可以约定顺延工期的方式和期限，承包人应当在约定期限内按照约定的方式申请顺延工期。顺延原因符合合同的，工期可以合法顺延。

2021-11-01 15,340
工程建设合同书贷款逾期可以解除合同吗
工程建设合同书贷款逾期能够解除。在我国法律法规，有以下情况之一的，被告方能够终止合同： 1、因不可抗拒导致不可以完成合同书目地; 2、在执行限期期满以前，被告方一方确立表明或是以自身的个人行为说明不

2022-12-24 15,340
建设合同能延期吗
可以，但要在特定条件下。 1、工程量增加； 2、发包人变更设计； 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料； 4、发包人未按约定支付工程款，发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不

2023-12-22 15,340
工程建设合同不按可以反悔吗
1、一般情况下，工程合同签了是不可以反悔的，如果反悔，违约方可能要承担相应的违约责任。 2、根据法律规定，依法成立的合同，受法律保护，对各方当事人具有法律约束力。 3、当事人一方不履行合同义务或者履行

2023-05-10 15,340

法律短视频更多>>

00:57
建设工程合同包括哪些合同?
依据现行《中华人民共和国民法典》的相关规定，建设工程合同的类型主要包括： 1、施工合同、勘察合同和设计合同； 2、合同的具体内容包括，当事人的姓名或名称、住所等信息； 3、工程的名称、范围、质量； 4、建设工期； 5、竣工验收； 6、质量保

3,355 15,340
00:43
建设工程合同无效情形
具体到建设工程施工合同领域，以下几种情形会导致建设工程施工合同无效。第一是承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的。第二是建设工程是必须要进行招标，但是实际上并没有中标或者中标无效的。第三是没有资质的实际施工人借用他人的资质来签订的。

1,997 15,340
01:09
建设工程挂靠合法有效的吗
“挂靠”，即所谓“企业挂靠经营”，就建筑业而言，是指一个施工企业允许他人在一定期间内使用自己企业名义对外承接工程的行为。允许他人使用自己名义的企业为被挂靠企业，相应的使用被挂靠企业名义从事经营活动的企业或个人为挂靠人。建设工程挂靠一般情况下

1,174 15,340