您的位置:法师兄 > 专业问答 > 民法典规定何种装修合同易产生纠纷

民法典规定何种装修合同易产生纠纷

2023-07-09 10:10

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

湖南在线咨询顾问团

2023-07-09回复

专业分析:

如果出现工期延误问题,消费者应根据具体情况分别对待: 第一种情况是双方均不承担责任的:工期延误的原因是由于合同中第八条第一项的原因,即工程量变化或设计变更,不可抗力,及甲方同意工期顺延的其他情况,在消费者即甲方确认的情况下,工期相应顺延。 第二种情况是乙方不承担责任的:因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费由乙方即消费者负担,工期顺延。 第三种情况消费者还应承担相应的违约责任,即违约责任中规定的甲方未按期支付第二 (三)次工程款的,应向装修公司支付违约金。最后一种情况是因装修公司责任不能按期完工,工期不顺延,装修公司应向消费者支付违约金。综上,是关于“什么样的装修合同易出现纠纷”以及“何种装修合同易产生纠纷”的有关装修合同纠纷的法律材料,希望对您能有一定的帮助。消费者作为弱势群体,您在处理装修合同纠纷时,可能无法与实力雄厚的装修公司相抗衡,这时,建议您最好是去咨询一下专业的律师,让律师根据您的具体情况,帮您想出对您最有利的解决方案,维护您的合法权益。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

张神兵律师

广东律参律师事务所

新房装修与装修公司产生合同纠纷想要维权,首先当事人与装修公司之间可以协商处理,自行和解;可以由第三方调解,达成调解协议;可以向仲裁机构申请仲裁;也可以向法院起诉维权。

张丽丽律师

北京市京师律师事务所

新房装修与装修公司产生合同纠纷的维权方式是当事人与装修公司之间可以协商处理,自行和解;可以由第三方调解,达成调解协议;可以向仲裁机构申请仲裁;也可以向法院起诉维权。

律师普法更多>>
  • 装修合同纠纷怎么办,如何应对装修纠纷
    装修合同纠纷怎么办,如何应对装修纠纷

    可以向当地建设行政主管部门或者其指定的机构进行投诉,也可以向当地人民法院提起民事诉讼。

    2020.07.26 306
  • 民法典自愿装修规定
    民法典自愿装修规定

    装修合同的主要条款内容有以下几点: (1)工程概况的主要内容包括工程名称、地点、承包范围、承包方式等。 (2)业主的职责具体包括:给施工方提供图纸或做法说明;腾出房屋并拆除影响施工的障碍物;提供施工所需的水、电等;办理施工所需的各种申请、批

    2020.08.01 371
  • 民法典对装修的规定
    民法典对装修的规定

    装修和买房在《民法典》中是一样的,享受同等的待遇。婚后由一方父母出资购买的不动产,产权登记在出资人子女名下的,可视为对自己子女一方的赠与,应认定该不动产为夫妻一方的个人财产。

    2021.04.13 1,772
专业问答更多>>
  • 民法典规定装修合同纠纷怎样处理

    1、与装修公司协商解决,协商解决是最省时省力的方式,如果双方能协商解决尽量协商,各退一步。 2、业主请求消费者协会调解。消费者协会是一种民间社会机构,可以作为中立的第三方进行调解,说服双方达成调解协商

    2023-06-29 15,340
  • 装修合同纠纷种类

    1、发包人原因形成的纠纷: 发包人的义务主要表现为,依照约定支付工程款、提供合同约定的建筑材料、配件、履行约定的协助义务等等。如果发包人未按约定支付工程价款、或者提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不

    2023-07-04 15,340
  • 民法典住宅装修经营者如何约定装修合同

    住宅装修经营者应当与消费者书面约定装修的项目、标准、价格、数量、质量、期限等内容,并保证装修质量,按时完工。由经营者提供装饰材料的,应当书面约定装饰材料的名称、规格、等级、价格、数量等,装饰材料应当符

    2022-03-16 15,340
  • 新房装修与装修公司产生合同纠纷如何维权

    当事人与装修企业之间可以协商处理,自行和解;可以由第三方调解,达成调解协议;可以向仲裁机构申请仲裁;也可以向法院起诉维权。当事人起诉到人民法院的民事纠纷,适宜调解的,先行调解,但当事人拒绝调解的除外。

    2022-05-17 15,340
法律短视频更多>>
  • 装修纠纷未签合同如何起诉 01:00
    装修纠纷未签合同如何起诉

    装修纠纷没有签订合同,当事人也可以向人民法院提起诉讼。换句话说,只要双方实际履行了约定的义务,就算没有书面的合同,双方也可以成立合同的权利义务关系。拒绝履行约定义务的一方当事人,涉嫌违反合同的约定。另一方可以向具有管辖权的人民法院提起诉讼,

    1,467 2022.05.11
  • 装修合同纠纷怎么起诉 01:28
    装修合同纠纷怎么起诉

    装修合同纠纷发生后如果要起诉则按照一般的民事纠纷去人民法院立案起诉。首先,要准备起诉状,各项证据材料,包括合同及证明对方违约事实的证据。其次,各项材料准备好以后,到管辖地法院立案厅立案。再次,立案后法院程序如下:立案-庭前调解-庭审进行。庭

    1,313 2022.04.17
  • 发生装修工程合同纠纷要怎么处理 01:04
    发生装修工程合同纠纷要怎么处理

    出现了装修纠纷,如果双方可以心平气和地协商,承担该承担的责任,纠纷就可以被解决。如果协商不成,也可以到法院诉讼或到仲裁委仲裁。这两种方法各有优缺点,到法院起诉的好处是对一审不服,当事人还可以上诉。但缺点是法院审理期限比较长。选择仲裁的好处是

    1,007 2022.04.17
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?