2022年工期延误的情形有哪些
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
工期延误的情形有： 1、工程量增加； 2、发包人变更设计； 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料； 4、发包人未按约支付工程款； 5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当； 6、工程质量鉴定； 7、不可抗力或其他因素。
《民法典》第八百零一条 因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。 第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。 第八百零四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
工期延误的情形包括： 1、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件。 2、发包人未能按约定的日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能够正常进行。 3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能够正常进行。 4、工程设计变更和工程量增加。 5、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。 6、不可抗力。 7、专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
-
工期延误的情况有哪些工期延误的情形包括： 1、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件。 2、发包人未能按约定的日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能够正常进行。 3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能够正常进行。 4、工程设计变更和工
2021.03.23 275 -
误工费的情形有哪些？受害人因侵权行为受到伤害而无法进行生产劳动和获得报酬；合同一方当事人不履行合同义务或者履行义务不符合合同约定，另一方当事人无法进行生产劳动和获得报酬。
2021.02.08 142 -
延期审理的情形有哪些1、发现事实不清、证据不足,或者遗漏罪行、遗漏同案犯罪嫌疑人，需要补充侦查或者补充提供证据的； 2、被告人揭发他人犯罪行为或者提供重要线索，需要补充侦查进行查证的； 3、发现遗漏罪行或者遗漏同案犯罪嫌疑人，虽不需要补充侦查和补充提供证据，但
2020.09.12 228
-
工期延误的情形有哪些
工期延误的情形有： 1、工程量增加； 2、发包人变更设计； 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料； 4、发包人未按约支付工程款； 5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当
2022-10-15 15,340 -
工期延误的情形具体有哪些
1、工期延误的情形有：工程量增加；发包人变更设计；发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；发包人未按约支付工程款；发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当；工程质量鉴定；不可抗力或
2022-06-24 15,340 -
工期延误的情形具体有哪些?
1、工期延误的情形有：工程量增加；发包人变更设计；发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；发包人未按约支付工程款；发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当；工程质量鉴定；不可抗力或
2022-06-26 15,340 -
房屋装修工期延误的情形有哪些
1、房东与装修公司签装修合同了吗？合同中对工期延误是怎么约定的；2、拖延工期是因为什么原因造成的，是否存在房东的原因；3、虽然工人与公司没有签订合同，工人提供了劳务，应支付工资；4、口头说要是拖工期要
2022-01-11 15,340
-
01:21
工期顺延和工期延误有什么区别工期延误，即工程在施工时一项或几项工作实际完成的时间，比计划规定的完成时间晚，从而可能使合同工期的延长。 通常情况下，工期延误有两种情形：第一种是在施工时，实际的施工进度比发包人批准的计划施工进度落后，但这种情况有可能改变。第二种是在完工并
2,990 2022.04.15 -
01:14
工期顺延哪些情况算合法工期顺延的合法情况有，发包人要求承包人增加工程量；发包人变更设计；发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；以及发包人未按约支付工程款等。施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺
923 2022.04.15 -
01:00
逾期交房的免责情形有哪些在商品房交易过程中，如果买卖双方在购房合同中已明确约定了交付时间，如果开发商超过约定的时间未交房的，则需要承担逾期交房的违约责任，但是合同法也明确规定了逾期免责的例外情况。 根据《合同法》关于不可抗力的规定，逾期交房的免责一般包含以下两种情
1,187 2022.04.17
