您的位置:法师兄 > 专业问答 > 工程建设合同到期延期赔偿标准

工程建设合同到期延期赔偿标准

2022-11-20 10:55

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

澳门在线咨询顾问团

2022-11-20回复

专业分析:

具体的赔偿标准是,合同有约定的从约定,无约定的,误期赔偿费的最高限额为合同价款的百分之五。承包人赔偿后,也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。 《民法典》第五百八十六条 当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。 定金的数额由当事人约定;但是,不得超过主合同标的额的百分之二十,超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的,视为变更约定的定金数额。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

章法律师

广东律参律师事务所

可以,但要在特定条件下。 1、工程量增加; 2、发包人变更设计; 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料; 4、发包人未按约定支付工程款。发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当; 5、工程质量鉴定; 6、不可抗力或其他因素。

丰培铭律师

天津东方律师事务所

建设工程合同可以申请办理延期。延期的条件是建设工程的工程量增加;发包人变更设计;发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料或者发包人未按约定支付工程款。

律师普法更多>>
  • 建设工程延误工期怎么赔偿
    建设工程延误工期怎么赔偿

    法律没有规定具体赔偿额。有约定的按约定,没有约定的一般是按照损失赔偿额进行赔偿,赔偿的损失包括合同履行后可以获得的利益损失。

    2021.01.09 124
  • 建设工程延误工期如何赔偿
    建设工程延误工期如何赔偿

    一般是按照损失赔偿额进行赔偿。 1、赔偿的损失包括合同履行后可以获得的利益损失。 2、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 3、如果当事人一方不进行赔偿的,当事人可以向

    2021.01.04 160
  • 建设工程可以延期合同吗?
    建设工程可以延期合同吗?

    可以,但要在特定条件下。 1、工程量增加; 2、发包人变更设计; 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料; 4、发包人未按约定支付工程款,发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当; 5、工程质量鉴定; 6、不可抗力或

    2021.01.30 90
专业问答更多>>
  • 工程合同到期延期赔偿标准

    具体的赔偿标准是,合同有约定的从约定,无约定的,误期赔偿费的最高限额为合同价款的百分之五。承包人赔偿后,也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。当事人可以约定一方违约时应当根据

    2022-10-12 15,340
  • 建设工程延期交付赔偿

    施工承包合同对施工单位的工期延迟罚款从性质上说是双方约定违约金,如果施工单位延误工期,造成工程迟延交付,通常应当按合同约定的违约金承担违约责任。如果约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院

    2022-04-25 15,340
  • 建设工程合同能够延期吗

    可以,但要在特定条件下。 1、工程量增加; 2、发包人变更设计; 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料; 4、发包人未按约定支付工程款,发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不

    2022-10-11 15,340
  • 建设工程合同可以延期吗?

    可以,但要在特定条件下。 1、工程量增加; 2、发包人变更设计; 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料; 4、发包人未按约定支付工程款,发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不

    2022-11-07 15,340
法律短视频更多>>
  • 建设工程合同包括哪些合同? 00:57
    建设工程合同包括哪些合同?

    依据现行《中华人民共和国民法典》的相关规定,建设工程合同的类型主要包括: 1、施工合同、勘察合同和设计合同; 2、合同的具体内容包括,当事人的姓名或名称、住所等信息; 3、工程的名称、范围、质量; 4、建设工期; 5、竣工验收; 6、质量保

    3,529 2022.04.17
  • 建设工程合同无效情形 00:43
    建设工程合同无效情形

    具体到建设工程施工合同领域,以下几种情形会导致建设工程施工合同无效。第一是承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的。第二是建设工程是必须要进行招标,但是实际上并没有中标或者中标无效的。第三是没有资质的实际施工人借用他人的资质来签订的。

    2,018 2022.04.17
  • 合同期到期不续签怎么赔偿 01:01
    合同期到期不续签怎么赔偿

    合同期到期不续签,应当支付劳动者经济补偿。用人单位维持或者是提高劳动合同约定条件续订劳动合同,劳动者不同意续订的情形除外;经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付;用人单位与劳动者协商一致的,可以订立无固

    771 2022.04.25
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?