您的位置:法师兄 > 专业问答 > 不可抗力后果的承担原则具体怎么规定

不可抗力后果的承担原则具体怎么规定

2022-07-14 11:56

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

黑龙江在线咨询顾问团

2022-07-14回复

专业分析:

1)经济损失由双方分别承担;工期顺延应予以签证;顺延的要求不完全合理应分别处理。2)工程本身的损害由业主承担。3)造成施工单位机械、设备的损坏和停工等损失由施工单位承担。4)人员伤亡由所属单位负责,并承担费用损失的责任。5)因不可抗力因素延误工期,经业主签证予以顺延。6)工程清理和修复工作的责任和费用由业主承担。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

吴莉律师

广东天穗律师事务所

不可抗力的处理原则:一方违约后,应采取适当措施防止损失的扩大;不得就扩大的损失要求赔偿;因防止损失扩大而支出的合理费用,由违约方承担。

张神兵律师

广东律参律师事务所

连带责任承担的原则是: 1、连带责任法定原则,如普通合伙人对合伙债务负连带清偿责任; 2、连带责任约定原则,即根据当事人意思自治、自愿约定而确定连带责任的承担; 3、连带过错原则,即根据当事人在民事活动中的过错大小来确定连带的承担。

律师普法更多>>
  • 不可抗力索赔原则是什么
    不可抗力索赔原则是什么

    我国相关法律规定,一般情况下,不可抗力索赔原则有以下五点:1、发包人承担工程本身损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失,用于施工的材料和待安装设备的损害;2、所在单位为发包人和承包人的人员伤亡负责,并承担费用;3、承包人承担承包人的施

    2022.04.17 6,951
  • 上诉不加刑原则法律具体是怎么规定的
    上诉不加刑原则法律具体是怎么规定的

    上诉不加刑是对被告人提出,上诉的刑事案件,上诉审法院不得加重被告人刑罚的诉讼原则,旨在解除被告人的顾虑,保障其依法行使.上诉权,以利于案件的正确处理。

    2020.01.22 150
  • 不可抗力的具体范围是什么?
    不可抗力的具体范围是什么?

    不可抗力是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力包括自然灾害、如台风、地震、洪水、冰雹;政府行为,如征收、征用;社会异常事件,如罢工、骚乱三方面。

    2021.01.27 94
专业问答更多>>
  • 不可抗力后果的承担哪些?

    因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。 1.工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;

    2022-06-27 15,340
  • 建筑工程不可抗力索赔原则的规定是什么?

    根据工程量清单计价规范,对不可抗力造成的损失,根据责任不同,由发包方和承包方分别承担。 详细见《建设工程工程量清单计价规范》,具体如下:因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整

    2021-07-31 15,340
  • 不可抗力因素的免责原则

    因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任。但有以下例外: (1)金钱债务的迟延责任不得因不可抗力而免除。 (2)迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。 以上就是解答。

    2021-07-11 15,340
  • 不可抗力索赔原则是什么

    1、不可预见性 合同当事人对于不可抗力事件的发生必须根本无法预见。 如果能预见,或应该能够预见,则不构成不可抗力。 2、不可避免性 即使出现了不可预见的灾害,如果造成的后果是可以避免的,那么也不构成不

    2022-07-14 15,340
法律短视频更多>>
  • 合同建立的具体原则是如何的 01:01
    合同建立的具体原则是如何的

    订立合同应当遵循以下原则: 一、平等原则。订立合同的平等原则,指的是合同当事人的法律地位平等,一方不得将自己的意志强加给另一方。 二、合同自由原则。自由原则也叫自愿原则,是指当事人依法享有自愿订立合同的权利,任何单位和个人不得非法干预。自由

    725 2022.05.11
  • 租赁房子合同中不可抗力怎么写 00:51
    租赁房子合同中不可抗力怎么写

    根据我国法律的相关规定,不可抗力条款是一种免责条款。是指合同中明确当事人一方因不可抗力不能履行合同的全部或部分义务,免除其全部或部分的责任。另一方当事人不得对此要求损害赔偿。 租赁房子合同中的不可抗力主要有:1、双方租赁合同签订后,发生了自

    5,674 2022.04.17
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?