建筑工程不可抗力索赔原则的规定是什么?
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
根据工程量清单计价规范，对不可抗力造成的损失，根据责任不同，由发包方和承包方分别承担。 详细见《建设工程工程量清单计价规范》，具体如下：因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。 (1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担; (2)发包人，承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用; (3)承包人施工机械设备的损失及停工损失，由承包人承担; (4)停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担; (5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担。 不可抗力，顾名思义也即没有办法阻抗之力，它的发生是人力所不能掌控的，所以在发生这就不可归咎于各方当事人的现象时，不可简单的让一方承担责任，需要发包方、承包方共同承担。造成人员伤亡的，需要承担赔偿责任，其中发包方的责任更重些。
《中华人民共和国合同法》第一百一十七条 【不可抗力】因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
因不可抗力不能履行合同的，除金钱债务的迟延履行责任和迟延履行期间发生不可抗力两种情况外根据不可抗力的情况可以部分或全部免除责任。因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按相关原则分别承担并调整工程价款。
1、发包人承担工程本身损害、因工程损害产生的人员伤亡和财产损失，施工材料和待安装设备的损害；2、所在单位为发包人和承包人的人员伤亡负责，并承担费用；3、承包人承担承包人的施工设备损坏和停工损失；4、停工期间发包人承担承包人，留在施工场地必要的管理人员和保卫人员费用；5、发包人承担工程清理和修复费用。
-
建筑工程中的不可抗力是什么建筑工程中的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。具体指下列情况： 1、自然灾害，如台风、洪水、地震等； 2、政府行为，如征收、征用； 3、社会异常事件，如罢工、骚乱。
2021.01.06 476 -
建筑工程索赔的规定有什么建筑工程索赔的规定有： 1、隐蔽工程隐蔽前，承包商应通知发包人检查。发包人未及时检查的，承包人可以延长工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失； 2、建设工程质量因施工人员原因不符合约定的，发包人有权要求施工人员在合理期限内免费修理、返工、
2022.04.16 883 -
建筑工程中的不可抗力指的是什么建筑工程中的不可抗力指的是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，主要包括自然灾害如台风、火山、洪水、地震等，政府行为如征收、征用等，社会异常事件如罢工、骚乱等，对于施工中的不可抗力可以部分或全部免除责任。
2021.03.13 183
-
不可抗力索赔原则是什么
1、不可预见性 合同当事人对于不可抗力事件的发生必须根本无法预见。 如果能预见，或应该能够预见，则不构成不可抗力。 2、不可避免性 即使出现了不可预见的灾害，如果造成的后果是可以避免的，那么也不构成不
2022-07-14 15,340 -
建筑工程停工索赔的解决原则是什么
1、按照双方签订的中的有关条款的规定实事求是的来计算停工的相关损失。签订合同的前提条件就是平等合同规定了双方的权利和义务，如果脱离合同进行相关操作就是违背了双方的利益，所以停工问题的探讨是绝对不能脱离
2022-09-03 15,340 -
建筑工程停工索赔的处理原则是什么
1、按照双方签订的中的有关条款的规定实事求是的来计算停工的相关损失。签订合同的前提条件就是平等合同规定了双方的权利和义务，如果脱离合同进行相关操作就是违背了双方的利益，所以停工问题的探讨是绝对不能脱离
2022-08-25 15,340 -
建筑工程中的不可抗力意思是什么
建筑工程中的不可抗力是指无法预见、避免和克服的客观情况。具体指以下情况： 自然灾害，如台风，洪水，地震等； 2、征收、征用等政府行为； 3、罢工、骚乱等社会异常事件。
2021-11-21 15,340
-
01:23
建筑工程专业分包规定在司法实践中，根据我国相关的法律法规的规定，建筑工程分包具有以下限制条件：第一个条件是，需要总承包合同中约定分包，或者在合同中没约定分包但经过发包人同意。第二个条件是，承包人只能将自己承包的部分工作交由第三人完成，不能是主要工作。因为发包人
3,069 2022.04.15 -
00:58
建设工程索赔时效是怎样的在建设工程索赔纠纷中，受到侵害的一方可以起诉另外一方，要求另外一方进行赔偿。在向法院起诉的过程中。一定要注意诉讼时效的问题。诉讼时效是三年。诉讼时效并不是从侵权发生时开始计算的，而是从被侵权方知道或者应当知道权利被侵害时开始计算的。被侵权方
978 2022.04.17 -
00:57
建筑工程竣工验收程序是怎样的建设工程竣工验收的程序包括以下步骤：1，施工单位自检评定。单位工程完工后，施工单位对工程进行质量检查，确认符合设计文件及合同要求，填写《工程验收报告》；2，监理单位提交《工程质量评估报告》，勘察、设计单位提出《质量检查报告》；3，建设（监理
4,341 2022.04.15
