一、小产权房屋买卖合同正规版本

1、文本合同中的空白部分应是开发商和购房人双方真实意思的表示，需要双方共同协商签订，因此，你完全有理由拒绝发展商的“越俎代庖”；

2、凡是不让签补充协议的大多是因为开发商无法或没有足够信心兑现承诺，对此，购房人应事先明悉，不该事后抱怨；

3、将开发商口头承诺的内容（当然最好能有规划文件的复印件）签进合同，如开发商不配合，也一定要争取；

4、详细约定交房条件，如提供竣工验收备案表、小区道路畅通、社区环境良好、水电开通等等；

5、开发商约定的违约赔偿标准一般较低，多为银行存款利率，建议购房人要求改为“按个人住房商业贷款利率”，以示公平；

6、将“不可抗力约定”条款中“包括但不限于”的“但不限于”删去，并最好约定“当确因市政原因延误交房时，应提交有关部门的证明文件”；

7、在签订购房合同的同时要求开发商出示经小区办备案的《物业管理公约》。

二、农村私人房屋买卖合同

合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

甲方（出卖人）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（本人／法定代表人）姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿国籍：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（身份证／护照／营业执照号码）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

乙方（买受人）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（本人／法定代表人）姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿国籍：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（身份证／护照／营业执照号码）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

根据国家和＿＿＿＿＿＿＿＿＿省（市）法律、法规和有关规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就下列房地产买卖达成如下协议：

第一条房屋的基本情况

甲方房屋（以下简称该房屋）坐落于＿＿＿＿＿＿＿＿＿；位于第＿＿＿＿＿＿＿＿＿层，共＿＿＿＿＿＿＿＿＿（套／间），房屋结构为＿＿＿＿＿＿＿＿＿，建筑面积＿＿＿＿＿＿＿＿＿平方米（其中实际建筑面积＿＿＿＿＿＿＿＿＿平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积＿＿＿＿＿＿＿＿＿平方米），房屋用途为＿＿＿＿＿＿＿＿＿；该房屋平面图见本合同附件一，该房屋内部附着设施见附件二；（房屋所有权证号、土地使用权证号／房地产权证号）为＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

第二条房屋面积的特殊约定

1、本合同第一条所约定的面积为（甲方暂测／原产权证上标明／房地产产权登记机关实际测定）面积。如暂测面积或原产权证上标明的面积（以下简称暂测面积）与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的，以房地产产权登记机关实际测定面积（以下简称实际面积）为准。

2、该房屋交付时，房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的±＿＿＿＿＿＿＿＿＿％（不包括±＿＿＿＿＿＿＿＿＿％）时，房价款保持不变。

3、实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的±＿＿＿＿＿＿＿＿＿％（包括±＿＿＿＿＿＿＿＿＿％）时，甲乙双方同意按下述第＿＿＿＿＿＿＿＿＿种方式处理：

（1）乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起＿＿＿＿＿＿＿＿＿天内将乙方已付款退还给乙方，并按＿＿＿＿＿＿＿＿＿利率付给利息。

（2）每平方米价格保持不变，房价款总金额按实际面积调整。

（3）＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

第三条土地使用权性质

1、该房屋相应的土地使用权取得方式为＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

2、土地使用权年限自＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿＿日，至＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿＿日止。以划拨方式取得土地使用权的房地产转让批准文件号为＿＿＿＿＿＿＿＿＿；该房屋买卖后，按照有关规定，乙方（必须／无须）补办土地使用权出让手续。

第四条价格

按（总建筑面积／实际建筑面积）计算，该房屋售价为（＿＿＿＿＿＿＿＿＿币）每平方米＿＿＿＿＿＿＿＿＿元，总金额为（＿＿＿＿＿＿＿＿＿币）＿＿＿＿＿＿＿＿＿元整。

第五条付款方式

1、乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金（＿＿＿＿＿＿＿＿＿币）＿＿＿＿＿＿＿＿＿元整，并应于本合同生效之日起＿＿＿＿＿＿＿＿＿日内将该房屋全部价款付给甲方。

2、已付定金将在最后一期付款时冲抵，支付方式为以下第＿＿＿＿＿＿＿＿＿种：

（1）现金＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

（2）支票＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

（3）汇款＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

第六条交付期限

甲方应于本合同生效之日起＿＿＿＿＿＿＿＿＿日内，将该房屋的产权证书交给乙方，并应收到该房屋全部价款之日起＿＿＿＿＿＿＿＿＿日内，将该房屋付给乙方。

第七条乙方逾期付款的违约责任

1、乙方如未按本合同第五条规定的时间付款，甲方对乙方的逾期付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止，月利息按＿＿＿＿＿＿＿＿＿计算。

2、逾期超过＿＿＿＿＿＿＿＿＿天后，即视为乙方不履行本合同。届时，甲方有权按下述第＿＿＿＿＿＿＿＿＿种约定，追究乙方的违约责任。

（1）终止合同，乙方按累计应付款的＿＿＿＿＿＿＿＿＿％向甲方支付违约金。甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。

（2）乙方按累计应付款的＿＿＿＿＿＿＿＿＿％向甲方支付违约金，合同继续履行。

（3）＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

第八条甲方逾期交付房屋的违约责任

1、除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，甲方如未按本合同第六条规定的期限将该房屋交给乙方使用，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约利息。按本合同规定的交付期限的第二天起至实际交付之日止，月利息在＿＿＿＿＿＿＿＿＿个月内按＿＿＿＿＿＿＿＿＿利率计算；自第＿＿＿＿＿＿＿＿＿个月起，月利息则按＿＿＿＿＿＿＿＿＿利率计算。

2、逾期超过＿＿＿＿＿＿＿＿＿个月，则视为甲方不履行本合同，乙方有权按下列第＿＿＿＿＿＿＿＿＿种约定，追究甲方的违约责任。

（1）终止合同，甲方按乙方累计已付款的＿＿＿＿＿＿＿＿＿％向乙方支付违约金。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。

（2）甲方按乙方累计已付款的＿＿＿＿＿＿＿＿＿％向乙方支付违约金，合同继续履行。

（3）＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

第九条关于产权登记的约定

在乙方实际接收该房屋之日起，甲方协助乙方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。如因甲方的过失造成乙方不能在双方实际交接之日起＿＿＿＿＿＿＿＿＿天内取得房地产权属证书，乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起＿＿＿＿＿＿＿＿＿天内将乙方已付款退还给乙方，并按已付款的＿＿＿＿＿＿＿＿＿％赔偿乙方损失。

第十条保证

甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，有关按揭、抵押债务、税项及租金等，甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。

第十一条税费的交纳

因本房屋所有权转移所发生的土地增值税由甲方向国家交纳，契税由乙方向国家交纳；其他房屋交易所发生的税费除另有约定的外，均按政府的规定由甲乙双方分别交纳。

第十二条费用交接时间

水、电、煤气、物业、供暖等各项费用的交接日期为＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿＿日。

第十三条声明及保证

甲方：

1、甲方有权签署并有能力履行本合同。

2、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

乙方：

1、乙方有权签署并有能力履行本合同。

2、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

三、购房合同要注意什么

一、注意补充协议的公平性

补充协议在方便购房者的同时也方面了开发商，一些在购房合同中无法约定的条款会在补充协议里写上。但现在补充协议也基本上是开发商说了算，他们有可能附上一些权利不对称的条款。比如有些开发商对自己的违约金设置为月万分之几，而购房者违约金则变成日万分之几。这样一来购房者的违约成本是开发商的30倍。

双方权利和义务必须是对等、公平的才行。

二、违约认定和赔偿约定

合同违约有时候在所难免，但违约认定和赔偿约定不能忽视。违约发生时，法院认定责任和赔偿数额的首要依据就是购房合同。常见的有：哪些情况可以退房、哪些情形可以返还定金、哪些情况必须双倍赔偿或没收定金等。

三、交房相关

涉及到交房的主要有两方面分别是交房标准和交房时间。交房标准毛坯房来说要相对简单点，而精装房则相对复杂，精装房很难检查非可视项目，还有装修建材缩水、室内空气污染问题。建议购房者在签合同时将精装修的各种建材写清楚，收房时一一核查。