家庭装修施工合同违约后需要承担什么违约责任?
来源:互联网 时间: 2023-08-18 14:13:01 470 人看过

违约责任的承担方式有以下几种:

1、支付违约金

违约金:指合同当事人在合同中约定的,在合同债务人不履行或不适当履行合同义务时,向对方当事人支付的一定数额的金钱。

2、损害赔偿

损害赔偿:是指因合同一方当事人的违约行为而给对方当事人造成财产损失时,违约方向对方当事人所作的经济补偿。

3、继续履行

继续履行:是指由法院或仲裁机关作出要求实际履行的判决或下达特别履行命令,强迫债务人在指定期限内履行合同债务。

4、其他补救措施

质量不符合约定的,应当按照当事人的约定承担违约责任

相关法律规定:《民法典》

第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

家庭装修施工合同审核版

<p>甲方:__________              </p>

<p>乙方:__________</p>

<p>依据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,结合家居装修工程施工的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿协商一致的基础上,就甲方家庭装修工程的有关事宜,达成如下协议:</p>

<p>第一条:工程概况</p>

<p>1.1工程名称:</p>

<p>1.2工程地址:</p>

<p>1.3施工内容;装修预算书中的全部工程项目和内容;</p>

<p>1.4委托方式:()包工包料;()包工部分包料;()包工不包料;</p>

<p>1.5开工日期:________年____月____日;</p>

<p>1.6竣工日期:________年____月____日。</p>

<p>第二条:工程合同价款</p>

<p>2.1工程合同预算价款为________元人民币(以工程预算书价格为准)。</p>

<p>2.2工程合同结算价款,由工程预算书中工程项目单价及装修工程实际工程量合计,和装修工程增减工程项目及价格组成。工程竣工后进行结算。</p>

<p>第三条:工程监理</p>

<p>3.1装修工程监理,由甲方与监理公司另行签定《工程监理合同》。</p>

<p>3.2委托监理单位进行装修工程监理,监理单位任命为总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方____份。</p>

<p>3.3乙方施工人员必须配合甲方委托的监理工程师的工作,对工程质量进行严格把关。</p>

<p>第四条施工图纸</p>

<p>4.1甲方按照装修设计合同中提交的设计图纸,提交施工图纸给乙方。</p>

<p>第五条甲方责任及义务</p>

<p>5.1提供确认图纸和原始水电线路图纸;</p>

<p>5.2腾空或部分腾空需装修的房屋,清除影响施工障碍物;</p>

<p>5.3办理物业管理相关手续,通水通电;</p>

<p>5.4协调有关部门做好通道、电梯、消防设备等公共设施的使用和保护;</p>

<p>第六条乙方责任及义务</p>

<p>6.1按照施工图纸或作法说明,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。</p>

<p>6.2.提供所需材料清单(含规格、数量)和材料进场时间表;</p>

<p>6.3提供施工人员名单及上岗证复印件;</p>

<p>6.4指派为乙方驻工地代表,负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量,按期完成施工任务。</p>

<p>6.5.严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定;严格按照图纸及施工方案进行施工,做好各项质量检查记录,参加竣工验收,编制工程结算。</p>

<p>第八条工期约定及延误</p>

<p>8.1公休日工期照旧,重要的节假日经协商放假时,工期顺延。</p>

<p>8.3如因甲方提供材料延误或中间工程验收不及时产生停工和误工,竣工时间顺延。</p>

<p>8.4如非甲、乙双方原因的停电、停水及不可抗力因素影响导致停工,按累计时间核算,八小时为一个工作日,竣工时间依累计工作日向后顺延。</p>

<p>第九条工程质量与验收的约定</p>

<p>9.1经甲方、乙方及监理工程师协商,并一致同意,分以下阶段验收;</p>

<p>9.2工程验收依据本工程施工设计图纸、设计说明、设计变更签证;</p>

<p>9.3工程验收依据相关法规和标准为国家《建筑装饰装修工程质量验收规范》(gb50210-XX)、《住宅装饰装修工程施工规范》(gb50327-XX)和深圳市建设局《深圳市家庭装饰装修工程质量验收标准》;</p>

<p>9.4验收合格项目,双方签字确认;不合格项目限期整改,另行验收,直至合格为止;</p>

<p>第十条:工程支付款</p>

<p>10.1经双方协商,以如下第条方式支付工程款:</p>

<p>10.2支付方式:</p>

<p>10.2.1甲方按预算金额分四期支付工程款</p>

<p>第十一条保修条款</p>

<p>11.1保修前提条件为竣工验收合格和甲方付清尾款;</p>

<p>11.2保修范围为乙方施工的工程项目;</p>

<p>11.3施工质量问题和乙方提供材料原因造成的损坏,由乙方保修;</p>

<p>11.4由于甲方提供的材料质量问题、人为造成的损坏和不可避免因素造成的损坏不于保修;</p>

<p>11.5隐蔽工程保修期限为5年,其他项目保修期为1年,保修期内免收材料与人工费。</p>

<p>第十二条违约责任</p>

<p>12.1因乙方原因延迟工期,每日按工程预算价款1%或________元(人民币)罚款并支付对方;</p>

<p>12.2因甲方原因延迟工期,每日按工程预算价款1%或________元(人民币)罚款并支付对方;</p>

<p>12.3因工程质量原因返工属违约,根据违约责任按返工材料和人工费用金额的15%支付对方违约金;</p>

<p>12.4双方由于设计问题意见不同造成停工误工,延误工期不以违约论处;</p>

<p>12.5合同履行期间,任何一方提出解除合同方,应向对方按合同预算总价款的10%支付违约金。</p>

<p>第十三条合同争议及解决</p>

<p>13.1本合同在履行中发生争议,由当事人双方争议协商解决;协商不成,按照下列第____种方式解决:</p>

<p>(一)提交________仲裁委员会仲裁;</p>

<p>(二)依法向人民法院起诉。</p>

<p>第十四条合同变更、终止与失效</p>

<p>14.1任何一方需变更合同的内容,应以书面方式提出,经双方协商一致后签订补充协议;</p>

<p>14.2任何一方提出终止合同,应以书面方式提出,在双方协商同意后进行工程清算,订立终止合同协议书后,可视为本合同解除,提出合同终止一方应以违约责任进行赔偿;</p>

<p>第十五条合同生效</p>

<p>15.1本合同经双方签字或盖章之日起生效,履行完成后自动终止;</p>

<p>15.2补充协议与本合同具有同等的法律效力;</p>

<p>15.3本合同一式____份,甲乙双方各执____份。</p>

<p>甲方(盖章):__________               乙方(盖章):__________</p>

<p>电话及传真:__________               电话及传真:__________</p>

<p>法定代表人:__________               法定代表人:__________</p>

<p>或委托代理人:__________              或委托代理人:__________</p>

<p>签订时间:________年____月____日       </p>

<p>签订地点:________</p>

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年06月09日 11:59
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多合同债务相关文章
  • 工程合同中的违约行为实施后需要承担什么违约责任?
    1、赔偿损失。发包人、承包人应当在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法。与发包人承担赔偿责任的情况相同,如果没有约定赔偿损失,则承包人承担一般法定赔偿责任,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过承包人在订立合同时预见或者应当预见到的因违约可能造成的损失。2、支付违约金。施工合同的当事人双方也应当在合同的专用条款中约定承包人违约时违约金的数额或者计算方法。3、采取补救措施。对于施工质量不符合要求的违约,发包人有权要求承包人采取返工、修理、更换等补救措施。4、继续履行。对于承包人的违约行为,发包人要求继续履行合同的,承包人应当在承担上述违约责任后继续履行施工合同。相关法律规定:《民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。一、解除合同承租人可以要求
    2023-06-26
    301人看过
  • 装修施工合同承担违约责任的方式有哪些
    1、停止侵害;2、排除妨碍;3、消除危险;4、返还财产;5、恢复原状;6、修理、重作、更换;7、继续履行;8、赔偿损失;9、支付违约金;10、消除影响、恢复名誉;11、赔礼道歉。12、法律依据:《民法典》第一百七十七条家庭装修施工合同违约后需要承担什么违约责任?违约责任的承担方式有以下几种:1、支付违约金违约金:指合同当事人在合同中约定的,在合同债务人不履行或不适当履行合同义务时,向对方当事人支付的一定数额的金钱。2、损害赔偿损害赔偿:是指因合同一方当事人的违约行为而给对方当事人造成财产损失时,违约方向对方当事人所作的经济补偿。3、继续履行继续履行:是指由法院或仲裁机关作出要求实际履行的判决或下达特别履行命令,强迫债务人在指定期限内履行合同债务。4、其他补救措施质量不符合约定的,应当按照当事人的约定承担违约责任。相关法律规定:《民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者
    2023-08-11
    72人看过
  • 机井施工合同违约需要承担什么责任
    一、机井施工合同违约需要承担什么责任机井施工合同违约需要承担的责任有支付违约金、继续履行合同义务、没收保证金、进行赔偿四种。以下是机井施工合同违约责任的具体解释。1、工期延误违约责任的认定处理如工程未能在合同约定的期限内竣工,发包方会要求承包方承担工期违约责任,承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。审判实践中遇到的主要问题是:承包方因发包方在施工过程中未按合同约定支付工程进度款或提供原材料、设备、场地、技术资料而主张工期顺延权,承包人可以顺延工期,即享有工期顺延权。对于发包方未按合同约定提供原材料、设备、场地、技术资料,承包方未按合同约定办理工期顺延签证,承包方在诉讼中主张工期顺延权的,因发包方未按合同约定提供施工所用原材料、设备、场地、技术资料,承包方就无法进行施工,必然导致工期延误,此情况下应支持承包方的工期顺延权请求。2、工程质量违约的违约责任(一)是发包人与承包人对工程质量是否合
    2023-06-18
    186人看过
  • 装修施工合同承担违约责任的方式有哪些
    一、装修施工合同承担违约责任的方式有哪些1、停止侵害;2、排除妨碍;3、消除危险;4、返还财产;5、恢复原状;6、修理、重作、更换;7、继续履行;8、赔偿损失;9、支付违约金;10、消除影响、恢复名誉;11、赔礼道歉。12、法律依据:《民法典》第一百七十七条二、违约金是多少钱1、当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。2、约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。3、当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。
    2023-04-21
    87人看过
  • 装修施工合同违约责任有哪些
    装修施工合同违约责任有装修公司未经业主同意以任何理由拆改房屋的;工程质量如果不符合合同所写规定;装修公司超过约定期限不能完成工程的等违约责任。1、私自拆改装修公司未经业主同意以任何理由拆改房屋的,都应该赔偿给业主因此造成的全部损失。2、工程质量不符协定工程质量如果不符合合同所写规定,业主有权要求装修公司在合理的限制时间内无偿修理或返工,并承担工程逾期交付的赔偿责任。3、隐蔽项目未通过业主认可还继续施工没有通过业主验收认可的水电工程、地板/墙面/吊顶基层处理等隐蔽项目,装修公司不应继续施工,否则业主可以有权要求停工并令其赔偿相应责任。4、逾期未完工装修公司超过约定期限不能完成工程的话,装修公司应按照逾期天数赔付违约金(具体数额看双方事前协商),逾期若干天(事先协定)仍不能完工,业主可以要求终止合同并索赔。5、拿伪劣材料以次充好提供假冒伪劣材料、因装修公司引起室内空气污染监测超出约定标准的,均
    2023-02-18
    467人看过
  • 装修施工合同违约责任有哪些
    一、装修施工合同违约责任有哪些1、继续履行。指合同义务没有履行或者履行不符合约定的,守约方可以要求违约方按照合同约定继续履行,直至达到合同目的。此种情况多适用于标的物是特定的必须履行的、不得替代履行的情况,比如委托加工特定的半成品、特种型号或规格的元器件。2、法律依据:《中华人民共和国民法典》第五百七十七条,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十八条,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百八十一条,当事人一方不履行债务或者履行债务不符合约定,根据债务的性质不得强制履行的,对方可以请求其负担由第三人替代履行的费用。二、装修施工合同承担违约责任的方式有哪些采取补救措施。指履行债务的标的物品质不符合合同
    2023-06-12
    213人看过
换一批
#债务
北京
律师推荐
    展开

    合同债务是涉外合同之债。涉外合同之债是根据涉外合同所产生的债权债务关系。涉外合同是发生涉外之债的主要根据,涉外合同之债是涉外之债的主要部分。合同的债权债务可以转让,但是需要满足以下有效条件: 1、须存在有效的债权债务; 2、其被转移的债权债... 更多>

    #合同债务
    相关咨询
    • 装修合同到期未完工需要承担什么违约责任
      山东在线咨询 2022-10-12
      装修合同到期未完工要承担违约责任。如果合同里面有约定,那么装修公司超期未完成装修就说明他们违反了合同约定,因此装修公司应该承担违约责任,可以要求减少装修费、赔偿因延期造成的损失。
    • 装修合同到期未完工需要承担违约责任?
      浙江在线咨询 2023-06-15
      装修合同到期员工当然是需要承担违约责任的,不过同时也应该注意到,国家在相关的法律制度当中规定了几种工期应该顺延的情形,比如说之所以合同到期没有完工是因为发包方提出了合同当中并没有约定到的其他工程,然后因为天气等这些不可抗拒的因素,才使得工期没有按时完成。
    • 合同违约需要承担什么责任?违约要承担责任吗
      重庆在线咨询 2022-09-07
      当事人一方或者双方不履行合同规定的义务,应承担违约责任: (1)继续履行,又称实际履行、特定履行,是指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时,另一方当事人可要求其在合同履行期限届满后继续按照合同所约定的主要条件继续完成合同义务的行为。 (2)采取补救措施,主要是指当事人违反合同的事实发生后,为防止损失发生或扩大,而由违反合同行为人依法律规定或者约定采取的措施,以给权利人弥补或者挽回损
    • 装修合同到期是否需要承担违约责任
      青海在线咨询 2022-11-07
      装修合同到期未完工要承担违约责任。如果合同里面有约定,那么装修公司超期未完成装修就说明他们违反了合同约定,因此装修公司应该承担违约责任,可以要求减少装修费、赔偿因延期造成的损失。
    • 装修合同到期未完工需要承担违约责任吗
      云南在线咨询 2022-10-16
      需要,主要看合同内容,如果合同内容有相关赔付或惩罚条款,那按照合同办理就可以了。 如果合同里面有约定,那么装修公司超期未完成装修就说明他们违反了合同约定,因此装修公司应该承担违约责任,可以要求减少装修费、赔偿因延期造成的损失。