施工合同发生变更后怎么处理?-法师兄

施工合同发生变更后怎么处理?

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-26 20:40:43 439 人看过

施工合同主要内容发生变更或者解除施工合同的，发承包双方应当签订变更或解除施工合同的书面协议，并自签订协议之日起7个工作日内将协议报送原备案管理机构备案。

施工合同变更协议未经备案的，不得作为工程价款结算、合同争议处理的依据。

发承包双方因合同主要内容发生变更所签订的施工合同变更协议，必须符合有关法律、法规和规范性文件的规定，并已按有关规定办理必要的手续，否则施工合同备案管理机构有权拒绝备案。

一、所有施工合同都要备案吗

所有施工合同要备案的。

施工合同即建筑安装工程承包合同，签订的主要目的是为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，且签订施工合同须以履行有关法定审批程序为前提。

（一）签订建设工程施工合同，必须以建设计划和具体建设设计文件已获得国家有关部门批准为前提。签订施工合同须以履行有关法定审批程序为前提，这是由于建设工程施工合同的标的物为建筑产品，需要占用土地，耗费大量的资源，属于国民经济建设的重要组成部分。凡是没有经过计划部门规划部门的批准，不能进行工程设计，建设行政主管部门不予办理报建手续及施工许可证，更不能组织施工。在施工过程中，如需变更原计划项目功能的，必须报经有关部门审核同意。

（二）承包人主体资格受到严格限制建设工程施工合同的承包人，除了在经工商行政管理部门核准的经营范围内从事经营活动外，应当遵守企业资质等级管理的规定，不得越级承揽任务。

（三）签订及履行施工合同受到国家的严格监督管理。

二、我国的建筑施工合同在哪备案

施工合同备案已经取消。取消施工合同备案、建筑节能设计审查备案等事项。将工程质量安全监督手续与施工许可证合并办理。

法律依据：《国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》第(八)项

1、取消施工合同备案、建筑节能设计审查备案等事项。

2、将工程质量安全监督手续与施工许可证合并办理。

建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程承包相关文章

法律综合知识
员工不同意变更劳动合同发放工资时间怎么处理

一、员工不同意变更劳动合同发放工资时间怎么处理1、员工不同意变更劳动合同工资发放时间的，按以下情形处理：（1）如果是和劳动者单独签订的劳动合同，劳动者不同意的，用人单位不能擅自变更工资支付的时间，只能按劳动合同约定支付工资；（2）如果签订的是集体劳动合同，与工会协商一致，经半数以上员工同意的，可以变更工资支付时间。2、法律依据：《中华人民共和国劳动合同法》第二十九条、第三十五条二、被拖欠工资什么时候可以申请劳动仲裁（一）首先，公司在约定时间内未支付工资的，即属于拖欠员工工资。（二）其次，公司拖欠员工工资后，只要在劳动关系存续期间，其实员工申请劳动仲裁时间不受限制。不过，实践中发现公司有故意拖欠工资的行为，拖欠一周以上的就可以去劳动部门投诉。并且，投诉之后还是继续拖欠的，员工即可以去申请劳动仲裁处理。（三）另外，如果公司找出其他理由拖欠工资，那么按正常发放工资日期推迟半个月不发，并且没有明确

2023-12-11

315人看过
不可抗力
施工合同签订之后可以变更吗?

施工合同可以变更，但需要双方协商一致。【协议变更合同】当事人协商一致，可以变更合同。【变更不明确推定为未变更】当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同;招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿;没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。招标人无正当理由不与中标人签订合同，给中标人造成损失的，招标人应当给予赔偿。过去一旦签订了建筑施工合同，需要进行备案，但是在新的规定里面，合同已经不需要再备案了，只要双方签订的合同是属于正常的合同，而且这个合同里面的内容都是合法的，双方也经过了一致的协商，确认了合同的内容，那么在签订好合同之后，就按照合同相

2023-03-14

67人看过
仲裁机构
施工单位变更备案合同怎么办

施工单位变更备案合同这种问题是不存在的，因为不需要备案。无论是否招标的施工合同都不需要办理备案。住房城乡建设部关于修改《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》的决定为贯彻落实国务院深化“放管服”改革，优化营商环境的要求，住房城乡建设部决定对《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》作如下修改：1、删去“订立书面合同后7日内，中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案”。2、删去“在未提交施工招标投标情况书面报告前，建设行政主管部门不予颁发施工许可证”。一、施工合同的基本内容有哪些？(1)建设工程施工工程的名称和地点；(2)建设工程施工工程的范围和内容；(3)建设工程施工开工、竣工日期及中间交工工程开工、竣工日期；(4)建设工程施工工程的质量保修期及保修条件；(5)建设工程施工工程的造价；(6)建设工程施工工程价款的支付、结算及交工验收办法；(7

2023-03-02

350人看过
法律综合知识
施工合同变更与工程变更范围一致吗

一、施工合同变更与工程变更范围一致吗根据国家发展和改革委员会等九部委联合编制的《标准施工招标文件》中的通用合同条款的规定，除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；（5）为完成工程需要追加的额外工作。二、合同变更的程序有哪些（一）当事人在约定合同变更时的程序如下：1、一方当事人向另一方当事人提出变更合同的请求。不管是哪一方当事人提出变更合同的请求，都要就合同变更的理由、内容、条款和条件等做出说明，并给对方当事人一个答复的期限。2、被请求方按期向请求方做出答复。被请求方在接到请求方变更合同的要求后，要在请求方给出的期限内给予答复

2021-11-20

334人看过

工程施工监理
工程施工监理合同变更和变更工程竣工日期的区别

施工合同竣工日期变更的条件在施工过程中，工期延误的原因很多。从实践来看，工期延长的主要原因如下：1。在工程量增加的施工过程中，发包人经常要求承包人增加工程量，必然导致工期增加。在这种情况下，工期自然顺延。2、如果发包人在施工过程中人在施工过程中变更设计，由于发包人变更设计，承包人无法施工的期限应从工期中扣除，即顺延相应的工期。3、如果发包人未能在合同约定的期限内提供设计图纸等必要的施工材料，如果发包人未能在合同约定的期限内提供设计图纸等必要的施工材料，导致承包人无法施工，则从发包人提供这些必要的施工材料之日起计算工期。其因发包人缺乏施工规划许可证、施工许可证或其他原因导致相关政府部门要求停工，停工期间应从工期中扣除。4、一般来说，发包人未按合同支付工程款，当事人在施工合同中约定发包人按工程进度支付工程进度款。如果发包人未支付工程进度款的，承包人有权停止工作，因此工期延误的责任由发包人承担。

2023-08-08

249人看过
合同条款
施工合同变更程序是怎样的

一、施工合同变更程序是怎样的根据九部委《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定，变更的程序如下。1、变更的提出。2、变更指示根据九部委《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定，变更指示只能由监理人发出。二、工程变更的原因工程变更一般主要有以下几个方面的原因。（1）业主新的变更指令，对建筑的新要求。如业主有新的意图，业主修改项目计划、削减项目预算等。（2）由于设计人员、监理方人员、承包商事先没有很好地理解业主的意图，或设计的错误，导致图纸修改。（3）工程环境的变化，预定的工程条件不准确，要求实施方案或实施计划变更。（4）由于产生新技术和知识，有必要改变原设计、原实施方案或实施计划，或由于业主指令及业主责任的原因造成承包商施工方案的改变。（5）政府部门对工程新的要求，如国家计划变化、环境保护要求、城市规划变动等。（6）由于合同实施出现问题，必须调整合同目标或修改合同条款。法律咨询：网友：工程变

2023-06-16

428人看过
法律综合知识
变更合同后果严重吗怎么变更合同

变更合同后果并不严重，只要是当事人协商一致，且没有违反法律法规就可以变更合同。合同内容一般包括有合同当事人的姓名或名称和住所；合同的标的、数量、质量、价款或者报酬；合同的履行期限、地点和方式；合同的违约责任；解决争议的方法。《民法典》第四百七十条合同的内容由当事人约定，一般包括下列条款：（一）当事人的姓名或者名称和住所；（二）标的；（三）数量；（四）质量；（五）价款或者报酬；（六）履行期限、地点和方式；（七）违约责任；（八）解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。第五百四十三条当事人协商一致，可以变更合同。

2024-04-26

250人看过
鉴定结论
施工合同变更采用什么形式

在施工合同履行过程中工程变更的形式有：1、更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；2、增减合同中约定的工程量；3、增减合同中约定的工程内容；4、改变工程质量、性质或工程类型；5、改变有关工程的施工顺序和时间安排；6、为使工程竣工而必需实施的任何种类的附加工作。一、起诉工程纠纷需要准备哪些证据起诉工程纠纷需要的证据有以下几种：1、建设工程施工合同；2、增减工程量的补充合同或者备忘录、现场工程签证单等；3、工程预、决算报告；4、支付工程款的付（收）款凭证，当事人或第三方对工程量、工程质量共同确认的证据，如工程验收、结算凭证，质检报告等；5、合同及有关修改合同的设计变更文件、洽商记录、会议纪要及资料、图表；提供建筑许可证、资质证书等证明其合法主体资格的有关证据；6、工程预算、决算书；拨付、收取工程款凭证；7、施工图纸、施工记录；8、发包方供应材料和设备的证明；承包方采购材料和设备的证明；工程竣

2023-03-05

346人看过

公司变更登记
公司发生变更之后如何处理债务

公司变更分为形式和内容，公司合并分为吸收合并和新设合并两种方式，形式变更不影响公司变更登记前的债权债务，仍由公司享受和承担。内容上组织形式的变更也不影响公司对债务的负担，但企业法人分立，合并，其权利和义务由变更后的法人享有和负担。公司变更后债权债务处理1、如果两公司之间变更仅限于名称变更，则新公司仍应承担原公司的债权债务。不因名称变更而改变。2、如果新公司与原公司变更仅限于股东变更而改变，也不影响新公司承担原公司债务。3、如果公司注销，需要公告债务，否则注销程序违法。注销不能从根本上解决公司债务问题。《民法典》第六十七条？？法人合并的，其权利和义务由合并后的法人享有和承担。法人分立的，其权利和义务由分立后的法人享有连带债权，承担连带债务，但是债权人和债务人另有约定的除外。《最高人民法院关于适用民事诉讼法＞若干问题的意见》第50条规定：“企业法人合并的，因合并前的民事活动发生的纠纷，以合并后

2023-08-18

118人看过
法律综合知识
个人信息的处理发生变更怎么办

一、个人信息的处理发生变更怎么办个人信息处理者，在处理个人信息前，应当取得个人的同意，并且告知个人信息的处理目的、处理方式等内容，如果处理发生变更的，应当重新取得个人同意。《中华人民共和国个人信息保护法》第十四条基于个人同意处理个人信息的，该同意应当由个人在充分知情的前提下自愿、明确作出。法律、行政法规规定处理个人信息应当取得个人单独同意或者书面同意的，从其规定。个人信息的处理目的、处理方式和处理的个人信息种类发生变更的，应当重新取得个人同意。二、个人隐私的范围包括哪些下列行为可归入侵犯隐私权范畴：1、未经公民许可，公开其姓名、肖像、住址、身份证号码和电话号码。2、非法侵入、搜查他人住宅，或以其他方式破坏他人居住安宁。3、非法跟踪他人，监视他人住所，安装窃听设备，私拍他人私生活镜头，窥探他人室内情况。4、非法刺探他人财产状况或未经本人允许公布其财产状况。5、私拆他人信件，偷看他人日记，刺探

2023-12-08

54人看过
中国人民银行
工商变更银行未发生变更

根据提供的素材，存款人更改名称、开户银行及账号、法定代表人或主要负责人、住址以及其他开户资料发生变更时，需要在5个工作日内向开户银行申请银行结算账户的变更，并提交有关部门的证明文件。同时，属于变更开户许可证记载事项的，存款人办理变更手续时，应交回开户许可证由中国人民银行当地分支行换发新的开户许可证。存款人更改名称，但不改变开户银行及账号的，需要在5个工作日内向开户银行申请银行结算账户的变更，并提交有关部门的证明文件。2．单位的法定代表人或主要负责人、住址以及其他开户资料发生变更时，应于5工作日内书面通知开户银行并提供有关证明。3．属于变更开户许可证记载事项的，存款人办理变更手续时，应交回开户许可证由中国人民银行当地分支行换发新的开户许可证。单位名称变更，银行结算账户怎么办理？根据所提供的内容，我们可以得知，在法人变更后，应及时到银行办理开户许可证的变更

2023-10-06

235人看过
变更劳动合同
因变更劳动合同而发生的劳动合同纠纷的处理

（一）对于劳动者违反劳动合同规定，单方面要求用人单位变更其劳动岗位、工种或不符合劳动合同约定的上岗条件而要求上岗的，劳动争议处理机关应驳回劳动者的申诉，维持用人单位对此作出的处理决定。（二）对于用人单位擅自决定改变劳动者的劳动岗位、工种的，对于正常的工作调动，应依法确认用人单位的调动有效；对属于非法调动的，要求用人单位改变决定，恢复劳动者的劳动岗位，并补偿劳动者由此而造成的经济损失。（三）对于用人单位违反法定程序变更劳动合同的，劳动争议处理机关应当确认用人单位的变更行为不合法，并促使用人单位和劳动者重新协商具体变更事项。因终止劳动合同而发生劳动合同纠纷的处理（一）对于用人单位不允许到期劳动合同终止引起劳动纠纷的，劳动争议处理机关应支持劳动者终止劳动合同的请求，对合同期限内劳动者没有实际履行的，有协议的，按照协议处理，没有协议的，合情合理地处理双方的其他正当要求。（二）对于用人单位附加条件，

2023-02-16

294人看过

合同生效
合同付款方式发生变更是怎么的

合同付款方式发生变更，双方应出具一份订立补充协议，经双方签订盖章后是具体法律效力。一、分期付款合同违约如何去起诉1、起诉的具体程序：(1)选择有管辖权的法院;(2)准备证据材料。2、在诉讼时效内起诉。(1)如果合同约定履行期限的，应从分期付款合同约定的最后一期履行期限届满之日起计算，满三年;(2)如果合同没约定履行期限或约定不明的，可根据双方签订的补充协议确定履行期限，诉讼时效从履行期限届满之日起计算，满三年。二、补充协议对原合同的效力大不大?补充协议对原合同的效力比较大，补充协议是对原合同的补充或者变更，当补充合同的约定与主合同的约定发生矛盾时，应当以时间在后的约定条款为准执行，但原合同明示不得变更的条款，补充协议中对该条款发生的变更则不发生法律效力。根据2021年实施的《民法典》第五百一十条规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补

2023-06-25

325人看过
法律综合知识
房屋交楼后预售合同变更怎么处理

根据我国现行法律制度，商品房预售合同是允许变更的。在正式签署商品房预售合同之前，买卖双方可依据实际情况就某些尚未充分考虑的事项达成进一步的协议，或者在保证公正、合理的前提下对原有合同条款做出相应修改。若针对商品房预售合同中的相关条款需要作出变更处理时，只要不涉及法律法规设定的禁区，购房者和开发商都有权利通过平等沟通去寻求解决方案，并将各方各口径基本一致的内容纳入到合同的补充条款之中。《中华人民共和国民法典》第五百四十三条当事人协商一致，可以变更合同。第五百四十四条当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。

2024-05-11

350人看过