设计合同履行过程中的违约行为-法师兄

设计合同履行过程中的违约行为

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-14 18:47:56 500 人看过

合同履行指的是合同规定义务的执行。任何合同规定义务的执行，都是合同的履行行为;相应地，凡是不执行合同规定义务的行为，都是合同的不履行。因此，合同的履行，表现为当事人执行合同义务的行为。当合同义务执行完毕时，合同也就履行完毕。合同履行的原则是指法律规定的所有种类合同的当事人在履行合同的整个过程中所必须遵循的一般准则。中国民法典是将合同履行单独作为一章的，这主要是强调合同履行制度的重要性，更有利于人们重视合同的履行。

1、发包人的违约责任。

(1)发包人延误支付。发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额2‰的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

(2)审批工作的延误。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后，按照设计人已完成全部设计任务对待，发包人应按合同规定结清全部设计费。

(3)发包人原因要求解除合同，按照设计人完成设计工作的进展情况按以下原则处理：

a.设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;

b.已开始设计工作但实际完成的工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;

c.设计工作未全部完成但实际工作量超过超过一半时，支付该阶段全部设计费。

2、设计人的违约责任。

(1)设计错误。

a.设计人对设计资料及文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充;

b.由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费;

c.由于设计错误导致工程实际受到严重损失时，应根据损失的程度、设计人责任大小、合同约定的百分比承担损害赔偿责任。

(2)延误完成设计任务。由于设计人自身原因，延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的2‰。

(3)设计人原因要求解除合同，应双倍返还定金。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多违约金相关文章

债权人
合同履行是当事人的履约行为吗？

由于合同的类型不同，履行的表现形式也不尽一致。但任何合同的履行，都必须有当事人的履约行为，这是合同债权得以实现的一般条件，也是债权与所有权在实现方式上的基本区别。合同的履行通常表现为义务人的作为，由于合同大多是双务合同，当事人双方一般均须为一定的积极作为，以实现对方的权利。但在极少数情况下，合同的履行也表现为义务人的不作为。无论是作为还是不作为，都是义务人的履约行为。综合上面所说的，解除合同就一定要有合法的法定情形，不管是合同在履行中还是合同的履行期限届满，都需要有合法的证明材料，这样解除的合同才能算是有法律的效力，所以，在处理的时候就需要结合实际情况来，这样才能保障到各自的权益。一、技术合同的诉讼时效是多久《民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的

2023-03-12

296人看过
违约金
怎么计算迟延履行合同的违约金？

1、金钱给付义务的迟延履行金的确定标准。金钱给付义务的迟延履行金按迟延履行期间的债务利息双倍计付。由于金钱给付的数额标准具有确定性，所以其计算起来相对简单。而且《关于适用中华人民共和国民事诉讼法若干问题的意见》”第294条进一步明确规定了“按银行同期贷款最高利率计付的债务利息增加一倍”。2、非金钱给付义务的迟延履行金确定标准问题。非金钱给付义务的迟延履行责任问题在执行实践中也大量存在。迟延履行非金钱给付义务，已造成损失的，双倍补偿申请执行人已经受到的损失：没有损失的，迟延履行金可以由人民法院根据具体案情决定。根据这一司法解释，无论申请执行人有无损失被执行人均应当承担迟延履行金。分两种情形：一种情形是权利人有损失的，迟延履行金可根据已发生的损失或将会发生的损失来确定计算标准。商品房买卖迟延交付违约金标准怎么确定？商品房买卖延迟交付违约金标准的确定依据：《中华人民共和国民法典》（2021年1月

2023-08-06

237人看过
保证合同
合同保全是指在合同履行过程中，为保证合同的履行，采取哪些措施？

合同的保全，从本质上讲是一种债的保全，是指为了防止合同债务人财产的不当减少致使债权人利益受损，而允许债权人可以通过行使某种权利予以干预的法律制度。合同的保全主要有两种方式，即债权人行使代位权和撤销权。债权人的代位权是指债务人对第三人享有已到期的债权，由于债务人怠于行使该债权导致其财产应当增加而未能增加，从而影响债权人实现债权，此时债权人可直接代位向第三人请求偿还债务。撤销权是指债务人将其财产赠送给第三人，导致其无法向债权人清偿到期债务，此时债权人可通过撤销债务人的不当赠与行为来保护自身债权得以实现。保理合同是指什么保理合同应当采用书面形式订立。保理是卖方将其现在或将来的基于其与买方订立的货物销售／服务合同所产生的应收账款转让给保理商，由保理商向其提供资金融通、买方资信评估、销售账户管理、信用风险担保、账款催收等一系列服务的综合金融服务方式。一般包括业务类型、服务范围、服务期限、基础交易合同

2023-07-17

238人看过
违约金
合同履行中需要付违约金吗

要求履行合同可以不要违约金。守约方可以要求违约方继续履行该合同、采取补救措施，或者要求法院或仲裁机关作出实际履行的判决、下达特别履行命令，强迫违约方在指定期限内履行合同债务。一、哪些法律规定房屋租赁合同的违约责任房屋租赁合同违约责任法法律规定是：1、支付违约金，当合同债务人不履行或不适当履行合同义务时，向对方支付的一定金额的金额；2、损害赔偿，因违约造成财产损失时，违约方向对方的经济补偿；3、继续履行，法院或仲裁机关作出要求实际履行的判决，或者发出特殊履行命令，强迫债务人在规定期限内履行合同债务。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。二、违约后承担违约责任的方式有哪些违约后承担违约责任的方式有：1、损失赔偿，是指当事人一方不履行合同义务或者不履行合同义务给对方造成损失时，应当依

2023-04-02

346人看过

仲裁费用
仲裁过程中合同中止履行吗？

仲裁过程中合同并不中止履行，因为仲裁期间属于仲裁机构还没有作出最终判决，双方还存在权利义务，不能中止履行。法定可以中止履行的情形有：经营状况严重恶化；转移财产、抽逃资金，以逃避债务；丧失商业信誉；法定其他情形。法律依据《中华人民共和国民法典》第五百二十七条应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：(一)经营状况严重恶化；(二)转移财产、抽逃资金，以逃避债务；(三)丧失商业信誉；(四)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。一、民事仲裁的过程是怎样的？(一)申请和受理。(二)仲裁庭的组成。(三)开庭和裁决。其目的是查清事实、分清是非、正确适用法律、确认当事人之间的权利义务关系。裁决是指仲裁庭在实体上对当事人权利义务作出裁断。裁决是仲裁审理的最终程序，一经作出即发生法律效力。二、申请仲裁要带什么资料？一般而言，申

2023-02-16

414人看过
合同诈骗
签订和履行合同过程中，诈骗行为怎样处罚

诈骗行为绝大多数是作为，而不可能是单纯的不作为。其主要表现为行为人虚构事实或隐瞒真相。从司法实践中看行为人在签订和履行合同过程中没有欺诈行为，即使合同未能履行，也不能定合同诈骗罪。没有诈骗行为，不能定合同诈骗罪，但是有诈骗行为也不一定构成合同诈骗罪。要正确认定合同诈骗罪还须结合其他客观因素作具体分析。一般说来，在签订和履行合同过程中，行为人在事实上虚构了某些成分，但是并未影响合同的履行，或者虽然合同未能完全履行，但是本人愿意承担违约责任，足以说明行为人无非法骗取他人财物的目的，故不能以合同诈骗罪论处。行为人在签订合同后有无履行合同的实际行为。履行行为的有无最能客观地反映行为人履行合同规定的民事义务的诚意，也是认定行为人是否存在“骗取钱财”目的的重要客观依据。一般说来，凡是有履行合同诚意的，在签订合同后，总会积极创造条件去履行合同。即使不能履行，也会承担违约责任。而以非法占有为目的利用合同进

2023-08-05

276人看过
法律综合知识
不履行买卖合同如何起诉违约行为

一、不履行买卖合同如何起诉违约行为？1、准备好民事诉讼状。2、到具有管辖权的人民法院起诉，并提交相关的证据材料。3、按照人民法院的通知准时出席参与诉讼活动。4、若不服一审判决或裁定，应在接到判决书后15天内或接到裁定书后10天内向原审人民法院或上一级人民法院提出上诉，并递交上诉状。二、合同违约纠纷的起诉条件是什么？（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。三、合同违约纠纷的诉讼状应载明哪些内容？（一）原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式；（二）被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息，法人或者其他组织的名称、住所等信息；（三）诉讼请求和所根据的事实与理由；（四）证据和

2024-01-18

488人看过
申请仲裁
合同当事人有哪些履行违约责任的行为

合同当事人承担违约责任的方式有继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等。根据《民法典》第五百七十七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十二条规定，履行不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。如何要求当事人履行违约责任当事人合同违约后，权利人可以向对方主张违约责任，如果对方不履行的，可以申请仲裁或者向人民法院提起诉讼主张违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第三条适用范围人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用本法的规定。《中华人民共和国仲裁法》第二条平等主

2023-07-26

481人看过

仲裁机构
履行合同违约是否可行？

合同违约还能履行。承担违约责任的方式有继续履行合同的内容、解除合同和赔偿损失等。根据我国法律的规定，合同违约之后，可以承担继续履行的义务，但是在客观上不能履行、法律规定不能继续履行或者合同当事人没有要求对方继续履行的，可以不继续履行。因此，合同违约之后，可以再继续履行，且继续履行还属于违约责任承担的一种。合同违约未履行的违约金怎么办当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行

2023-07-01

265人看过
不可抗力
劳动合同履行过程中的中止事由

1、用人单位中止具备法定的中止事由，用人单位同劳动者可以中止履行劳动合同。例如，停产息工、放长假、厂内待岗等，都是用人单位由于经营不善，而中止履行劳动合同。2、劳动者中止劳动者暂时无法履行劳动合同规定的义务，但是仍然有继续履行的条件，造成劳动合同中止。例如，劳动者应征服兵役、涉嫌违法犯罪被暂时拘押、失踪但是尚未被法院宣告失踪或死亡等，都是劳动者无法履行劳动义务而中止履行劳动合同的情形。3、用人单位和劳动者协商一致中止用人单位和劳动者协商一致，可以中止或者部分中止履行劳动合同。例如，协议借用、停薪留职等，都是劳动者和用人单位协商一致，中止履行劳动合同。劳动合同中止的期限1、劳动者应征入伍或者离职履行国家规定的其他义务的，劳动合同中止的期限就是劳动者服兵役的时间或者履行国家规定的其他义务的时间，如担任专职工会主席、副主席和工会委员。依据《工会法》第15条和第18条规定，劳动合同中止期限就是劳动

2023-06-18

77人看过
债权人
合同违约无法履行

合同违约了还能履行。根据相关法律规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。因而，合同一方违约的，守约方可以收集证据资料到法院起诉，要求继续履行合同。一、租房合同违约后应该怎么处理租房合同违约后如何处理需要按实际判断，具体如下：1、一般构成违约，可以要求继续履行合同，赔偿损失等违约责任；2、符合解除合同的约定或者法律规定的，可以解除合同，要求赔偿损失。法律规定，一方不履行合同义务或者不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人明确表示或者以自己的行为表示不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前要求其承担违约责任。二、注销公司未履行完合同怎么办一方不履行合同内容，属于违约行为，根据我国相关法律规定当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失

2023-03-12

395人看过
合同违约金
工程合同中不履行合同违约金标准是多少

一、工程合同中不履行合同违约金标准是多少?不履行工程合同的违约金标准不是法定的。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。二、建筑工程合同的写法是怎样的?建筑工程合同甲方:______________(以下简称甲方)乙方:______________(以下简称乙方)依照、等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:1、工程名称:______________2、工程地点:__

2023-04-14

65人看过

违约金
技术开发合同履行过程中

技术开发合同的类型有两种：委托开发合同和合作开发合同。委托开发合同，是指当事人一方委托另一方进行新技术的研究开发所订立的合同。一方当事人按照另一方当事人的要求完成研究开发工作，并提交开发成果，另一方当事人接受开发成果支付约定的报酬。完成研究开发工作的一方是研究开发人;接受成果、支付报酬的一方是委托人。合作开发合同，是当事人就共同进行研究开发所订立的合同。合作开发合同的各方以共同参加研究开发工作为前提，可以共同进行全部研究开发工作，也可以约定分工，分别承担相应的部分。一、委托合同指导性条款内容有哪些委托合同指导性条款内容，一般是涉及到违约情况的认定，具体情况有：1、委托人迟延支付研究开发经费，造成研究开发工作停滞、延误的，研究开发人不承担责任。委托人逾期两个月不支付研究开发经费或者报酬的，研究开发人有权解除合同，委托人应当返还技术资料、补交应付的报酬，赔偿因此给研究开发人造成的损失或支付违约

2023-03-14

407人看过
营业执照
合同履行过程中能否诉讼

合同在履行的过程中，产生合同争议的，当事人协商不成的，可以向人民法院起诉。《中华人民共和国民法典》第五百零九条【合同履行的原则】当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。《中华人民共和国民事诉讼法》第三条适用范围人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用本法的规定。第一百一十九条起诉条件起诉必须符合下列条件：(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；(二)有明确的被告；(三)有具体的诉讼请求和事实、理由；(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。一、合同纠纷起诉流程是怎样的提起合同纠纷诉讼时需准备：民事起诉状，对方身份证复印件(企业则为营业执照)，证据清单和证据材料递

2023-02-19

115人看过