出现工期延误怎么办-法师兄

出现工期延误怎么办

来源：法律编辑整理时间： 2022-07-14 15:48:42 203 人看过

出现工期延误的处理办法：

1、如果因为消费者未按期支付工程款导致工期延误的，属于消费者违约在先，这个时候应当向装修公司支付违约金；

2、由于装修公司自身原因不能按期完工，属于装修公司违约，装修公司应向消费者支付违约金。

出现工期延误怎么办的法律依据

《民法典》第八百条

勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。

第八百零一条

因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

《中华人民共和国民法典》：第十八章　建设工程合同　　第八百零一条　因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

代理
判决书出现笔误怎么办？

已经执行完毕的案件，当事人不能提起上诉，只能申诉；法官在当事人第一次领取法律文书时，都会要求当事人填写一份送达地址确认书，并签字盖章确认，目的就是此后法院按当事人提供的地址邮寄法律文书，如果法院按当事人提供的地址邮寄，发生的后果由当事人承担。劳动争议判决书判决书，是指法院根据判决写成的文书。是法律界常用的一种应用写作文体，包括民事判决书、刑事判决书、行政判决书和刑事附带民事判决书。人民法院劳动争议案件判决书民劳字第号起诉人：委托代理人：被诉人：委托代理人：第三人：委托代理人：原告人和被告人一案，本院依法组成合议审判庭，对其进行了审理，现查明。（正文）如对本判决不服，可以在接到本判决书的第二天起十五日内，向本院提出上诉状及副本份，上诉于人民法院。审判长审判员年月日书记员《中华人民共和国行政诉讼法》第八十条人民法院对公开审理和不公开审理的案件，一律公开宣告判决。当庭宣判的，应当在十日内发送判决

2023-07-03

364人看过
医疗机构
出现误伤工友要怎么赔偿

如果当事人在上班期间误伤工友，工友被认定为工伤的，由工伤保险基金和用人单位按规定支付赔偿，用人单位未参保的，由用人单位负责支付全部的工伤赔偿；未认定为工伤的，则由当事人赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等合理费用。我被工友误伤药费和误工费谁付依据我国工伤保险条例规定，在工作过程中补工友误伤的，是属于工伤的情形，认定为工伤后，医疗费由工伤保险赔付，治疗期间的待遇由用人单位支付。相关法律规定《工伤保险条例》第三十条职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗，享受工伤医疗待遇。职工治疗工伤应当在签订服务协议的医疗机构就医，情况紧急时可以先到就近的医疗机构急救。治疗工伤所需费用符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准的，从工伤保险基金支付。工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准，由国务院社会保险行政部门会同国务院卫生行政部门、食品药品监

2023-08-11

470人看过
工时
延误工期能否要求赔偿施工延误

根据给出的素材,可以得知这是一篇关于工期索赔计算方法的指导。根据定额计价的工程索赔费用计算合同或参照文件中的索赔内容进行计算,然后按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价。如果没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。此外,停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用、人工费用、材料周转费用、管理费用等等。若重新施工导致工期延误，您可以要求相应的索赔。关于工期索赔的计算方法，您可以按照以下步骤进行：首先，根据定额计价的工程索赔费用计算合同，或者参照文件中约定的索赔内容进行计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。3、没有按照约定支付的工程款，发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用，人工费用，材料周转费用，

2023-10-03

324人看过
合同条款
工期延误报告

一、工期延期报告由余姚市中源市政建设有限公司承建的黄山东路一期道路新建工程，开工报告日期为2014年7月21日，因街道征地等原因，实际开工日期为2014年10月14日，工期延期85天，竣工日期为2015年9月20日。由于古路头村政策处理原因，2014年10月14日~11月14日期间内无法持续施工，累计影响工期20天。城东路口绿化迁移完时间为2015年4月9日，总合管线电线杆入地及迁移后时间为2015年5月24日。因城东路口施工工序与整个工程相同，从各管线施工到路基、结构层及面层、人行道施工均为流水作业关键工序，城东路口的开工日期导致整个工程工期延期。累计影响工期162天。合同工期为180天，实际施工为427天。进场前延期85天，古路头村政策处理延期20天，城东路绿化迁移及总合管线电杆入地改道工期延期162天。累计共延期工期为247天。监理单位意见：______________业主单位意见：

2023-06-05

476人看过

误工费
工地上出现受伤误工费怎么算

根据我国法律规定，误工费按照实际减少的收入计算，受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。误工时间按照医疗机构出具的证明确定。一、案例怎样理解最高院规定的停工留薪期误工费停工留薪期最高院的规定是：1.误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。2.受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。二、A2驾驶员受伤误工费怎样算误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具

2023-06-22

465人看过
审判委员会
民事审判出现错误怎么办？

在民事诉讼中,当事人及其法定代理人如果认为已经发生法律效力的判决、裁定确有错误,可以向人民法院申请再审。此外,法院也可以根据职权决定再审。对于院长认为需要再审的案件,应当提交审判委员会讨论决定。民事诉讼中，当事人及其法定代理人认为已经发生法律效力的判决、裁定确有错误的，可以向人民法院申请再审。此外，人民法院也可以根据职权决定再审。根据法律规定，各级人民法院院长对法院已经发生法律效力的判决、裁定错误，认为需要再审的，应当提交审判委员会讨论决定。法院院长如何决定再审？根据所提供的内容，人民法院决定再审的条件包括以下几点：1. 案件的性质必须是诉讼案件，人民法院只能对有民事权益争议的诉讼案件依职权提起再审，对于无民事权益争议的非讼案件，人民法院不得依职权提起再审。2. 案件的判决或者裁定必须已经发生法律效力，人民法院决定再审的案件，必须是以判决、裁定方式结案的案件，而且必

2023-10-05

174人看过
结婚登记
结婚登记出现错误怎么办

结婚登记错误怎么办?对于登记错误的登记婚姻导致婚姻无效的救济途径：第一、行政救济，登记结婚行为是一种行政确认行为，因登记审查不严而造成的无效婚姻，理所当然的应当由登记机关自行纠错，撤销错误登记。在这种救济途径下，行政诉讼应当作为行政自行纠错的后置程序，即当受害人在行政机关不愿意撤销的情况下，可以向法院提起行政诉讼，要求撤销结婚登记，法院审查相关登记材料的基础上，可以做出撤销登记的判决，以达到法律和事实的统一。在行政救济途径中，除行政机关自行纠错外，提起行政救济主体也因错误登记类型的不同而加以区分，代领结婚证中可以提起行政救济的只能是被代领人，冒领结婚证中可以提起行政救济的只能是被冒领者，骗婚中可以提起行政救济的只能是被骗一方。第二、民事诉讼救济途径，受害方可以向法院提起民事诉讼，要求确认婚姻无效或撤消“欺诈”婚姻，法院在受理后，应审查无效情形，进行确认。代领结婚证的，应根据受害方意志进行撤

2023-04-26

68人看过
法律综合知识
劳务关系出现工伤怎么赔误工费

一、劳务关系出现工伤怎么赔误工费1、受害者的误工时长及收入状况应依据相关标准予以明确界定。具体来说，误工时长由受害者接受治疗的医疗机构出具的书面证明予以确认。如若受害人为因受伤导致残疾而持续无法正常开展工作，那么误工时间则可计算至定残日的前一日。2、根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》中的第20条第1款之规定：误工费用的数额将取决于受害者的误工时长以及其收入状况。同时，《工伤保险条例》第三十三条也对相关事项进行了详细规定：即职工在因为工作遭受意外伤害或罹患职业病等原因暂时无法工作接受工伤医疗期间，他们在停工留薪期内享有原工资福利待遇不变的权益，由所在单位按照固定周期进行支付。通常情况下，停工留薪期的时长不会超过12个月。如果伤势较为严重或是情况特殊，经过设区的市级劳动能力鉴定委员会的确认，停工留薪期可以适当延长，但最长不得超过12个月。工伤职工在评定伤残等级之

2024-07-19

424人看过

法律综合知识
执行过程中出现错误怎么办

一、执行过程中出现错误怎么办依据我国《中华人民共和国行政处罚法》第五十四条第二款之相关规定，行政执法机构需对其所作出的行政处罚决定进行审慎的审查，若在审查过程中发现任何缺乏法律依据或存在错误之处，应积极主动地加以改正。然而值得注意的是，虽然《行政处罚法》对于行政处罚纠错方面设定了严格的标准和要求，但至于纠错的具体方式或者方法，却并未予以明确规定。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十四条执行过程中，案外人对执行标的提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定中止对该标的的执行；理由不成立的，裁定驳回。案外人、当事人对裁定不服，认为原判决、裁定错误的，依照审判监督程序办理；与原判决、裁定无关的，可以自裁定送达之日起十五日内向人民法院提起诉讼。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条执行完毕后，据以执行的判决、裁定和其他法律文书确有错误，被人民法院撤销的，对已

2024-07-31

354人看过
不可抗力
施工合同延误怎么处理，能不能延期

1。工期延误的情况有哪些？示范文本的一般条款规定了工期延误的情况，需要索赔和签证，双方也可以达成其他协议。（1）发包人未按专用条款约定提供图纸和开工条件；（2）发包人未按约定日期支付预付款和进度款，导致施工进度异常；（3）工程师未按合同约定提供所需的指令和批准，导致施工进度异常；（4）工程设计变更、工程量增加；（5）因非正常原因造成一周内停水、停电、停气等原因造成停工8小时以上承包人原因；（6）不可抗力；（7）专用条款中约定或工程师同意延长工期的其他情形。2。承包人如何履行因发包人原因造成工期延误的催交义务？根据司法解释和《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人迟延支付预付款和进度款的，承包人有义务通知。（1）因设计变更，建设工程的数量、质量标准发生变化，该部分工程价格无法协商的，承包人可以要求按定额复核价格；（2）不属于合同范围的工程，承包人需保留发包人同意施工的证明，并结合其他签证文件

2023-05-07

397人看过
不当得利
微信转账出现错误，该怎么办？

有人通过微信转账错误，对方无法收到款项。当事人可以采取报警处理或向法院提起诉讼。申请支付令是收回债务的有效途径之一。债权人可以向有管辖权的基层人民法院申请支付令以收回欠款，但若债务方在法定时间内提出异议，则必须通过诉讼程序处理。出借人可以依法向人民法院提起诉讼,运用法律武器保护自己的合法权益。出借人在起诉时要注意诉讼时效。有人通过微信转账错误，对方无法收到款项。在这种情况下，当事人可以采取以下措施：报警处理或者向法院提起诉讼。微信转错账属于债务纠纷，如果金额较大，可能会构成刑事犯罪，金额较小，属于不当得利，可以通过民事程序要回。申请支付令是收回债务的有效途径之一。债权人请求债务方给付金钱、有价证券，符合下列条件的，可以向有管辖权的基层人民法院申请支付令：1、债权人与债务人没有其他债务纠纷；2、支付令能够送达债务人，债务人在收到人民法院发出的支付令后十五日内没有清偿债务，或没有向人民法院提出

2023-09-30

206人看过
法律综合知识
笔迹鉴定出现错误怎么办理

一、笔迹鉴定出现错误怎么办理当笔迹鉴定出现错误时，作为当事人或相关利益方，先应当保持冷静，并尽快采取相应措施以维护自身权益。1．笔迹鉴定是法律程序中至关重要的一环，其结果往往直接关系到案件的判决结果。因此，一旦发现笔迹鉴定存在错误，应及时办理重新鉴定的手续。2．具体而言，当事人可以向负责鉴定的机构或法院提出重新鉴定的申请。3．在申请时，应当明确说明笔迹鉴定存在的错误及理由，并提供相关证据支持。4．也可以要求原鉴定机构或法院提供笔迹鉴定的详细过程和依据，以便进行进一步的审查和评估。在办理重新鉴定手续时，当事人应当注意以下几点：1．要提供充分的证据支持自己的主张。2．要遵循法定程序，按照规定的流程和要求进行申请。3．要保持耐心和信心，积极配合相关机构和法院的工作，争取早日获得公正的结果。二、重新申请笔迹鉴定重新申请笔迹鉴定是在发现原鉴定结果存在错误时的一种有效救济方式。在申请重新鉴定时，当事人

2024-07-20

217人看过

法律综合知识
物业交房延期误工怎么赔偿

关于督促开发企业加速履行交付义务以及支付逾期交房违约金事宜，敬请广大业主依照相关法律法规及合同条款规定向司法部门提出诉讼请求，以确保自身权益得以落实并追究开发商的违约责任。据此，可以包含以下两项措施：首先，依据合同条约所载明的权利与义务，敦促开发商立即启动房屋移交程序，同时对因逾期交付而导致的经济损失依法向开发商索赔。其次，若开发商未能在合理期限内履行交房义务或业主未能按时支付购房款项，经过多次催告后仍无改善，则业主有权依法解除合同关系。在此情况下，如当事人一方向法院申请解除合同，法院将予以支持，除非双方另有特别约定。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2024-07-25

424人看过
鉴定结论
工期延误怎么进行司法鉴定

一、工期延误能否鉴定根据《中华人民共和国民事诉讼法》第七十六条规定：当事人可以就查明事实的专门性问题向人民法院申请鉴定。由此可知，工期延误能否鉴定即需要明确工期延误是否属于专门性问题，笔者认为属于。理由有二：1、工期是建立在施工进度计划基础上的，属于专业工程技术问题。建设工程工期是承包人依据工程技术规范及其施工经验编制的并经发包人批准的施工进度计划，按照特定的工艺流程和组织关系严格有序地完成全部分部分项工程所需要的期间。进度计划通常包括甘特图(横道图)、网络进度计划等，其中大中型工程建设项目一般采用网络进度计划，其中又包括双代号网络图、单代号网络图、双代号时标网络图、单代号搭接网络图等。2、判断某个影响事件是否造成工期延误，需要专业工程技术知识。在施工进度计划中，一些分部分项工程处于关键线路上，构成关键工作，而另一些分部分项工程则处于非关键线路上，属于非关键工作。承包人完成进度计划中全部关

2023-04-25

428人看过