建设工程合同可以在法律上自愿顺延吗

2020-02-03 86

普法内容

建设工程合同工期可以合法顺延。当事人可以约定顺延工期的方式和期限，承包人应当在约定期限内按照约定方式提出工期顺延申请，顺延事由符合合同约定的，工期可以合法顺延。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十条当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。

相关合同

在建工程转让协议

审核日期：2022.03.09页数：7大小：19222KB格式：.docx

￥9.9

点击下载

标准模板，无水印，word版下载，可随意修改

最新建设工程可行性研究合同

审核日期：2021.12.10页数：4大小：18093KB格式：.docx

￥9.9

点击下载

标准模板，无水印，word版下载，可随意修改

最新版建设工程可行性研究合同

审核日期：2021.12.10页数：4大小：18062KB格式：.docx

￥9.9

点击下载

标准模板，无水印，word版下载，可随意修改

展开

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

建设工程可以延期合同吗？
可以，但要在特定条件下。 1、工程量增加； 2、发包人变更设计； 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料； 4、发包人未按约定支付工程款，发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当； 5、工程质量鉴定； 6、不可抗力或

2021-01-30 86
有规定建设工程合同工期应当合法顺延吗
建设工程合同工期可以合法顺延。根据相关法律规定，当事人可以在获得发包人或者监理人签证等确认后，约定顺延工期。如果当事人没有获得确认的，提供相应证据证明申请过确认，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。

2020-01-17 75
【建设工程合同】建设工程合同范本
建设工程承发包合同专用条款，并特别注意以下条款：（1）工程名称、地点、范围和内容；（2）工期，包括整体工程的开、竣工工期以及中间交付工程的开、竣工工期；（3）工程质量保修期及保修条件；（4）工程造价；（5）工程验收及工程价款的支付

2022-09-29 114

专业问答更多>>

建设工程合同工期可以合法顺延吗
建设工程合同工期可以合法顺延。承包人在施工过程中如发生不可抗力因素，或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的，承包人有权主张工期顺延。发包人未按约支付工程款若发包人未按约支付工程进度款，承包人

2022-06-03 15,340
建设工程合同工期可以合法顺延吗？
建设工程合同工期可以合法顺延。承包人在施工过程中如发生不可抗力因素，或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的，承包人有权主张工期顺延。发包人未按约支付工程款若发包人未按约支付工程进度款，承包人

2022-06-07 15,340
建设工程合同工期可以顺延吗
建设工程合同工期可以合法顺延。承包人在施工过程中如发生不可抗力因素，或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的，承包人有权主张工期顺延。发包人未按约支付工程款若发包人未按约支付工程进度款，承包人

2022-05-12 15,340
建筑工程工期可以合法顺延吗
施工合同的工期可以合法顺延。根据有关法律法规，当事人可以在取得发包人或监理人签证确认后，约定延长工期。当事人未确认的，提供相应证据证明申请确认，承包人以此为由主张工期延长的，人民法院应予支持。

2021-11-03 15,340

法律短视频更多>>

00:59
建设工程合同在性质上属于什么合同
建设工程合同属于承揽合同。通常包括建设工程勘察、设计、施工合同。在传统民法上，建设工程合同属承揽合同之一种。根据相关法律规定可知，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。建设工程勘察合同的标的是为建设工

1,238 15,340
00:57
建设工程合同包括哪些合同?
依据现行《中华人民共和国民法典》的相关规定，建设工程合同的类型主要包括： 1、施工合同、勘察合同和设计合同； 2、合同的具体内容包括，当事人的姓名或名称、住所等信息； 3、工程的名称、范围、质量； 4、建设工期； 5、竣工验收； 6、质量保

3,428 15,340
00:43
建设工程合同无效情形
具体到建设工程施工合同领域，以下几种情形会导致建设工程施工合同无效。第一是承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的。第二是建设工程是必须要进行招标，但是实际上并没有中标或者中标无效的。第三是没有资质的实际施工人借用他人的资质来签订的。

2,002 15,340