有规定建设工程合同工期应当合法顺延吗

2020-01-17 75

普法内容

建设工程合同工期可以合法顺延。根据相关法律规定，当事人可以在获得发包人或者监理人签证等确认后，约定顺延工期。如果当事人没有获得确认的，提供相应证据证明申请过确认，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十条当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。第十一条建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。

相关合同

建设工程材料供应最新版合同书

审核日期：2022.03.10页数：5大小：19202KB格式：.docx

￥9.9

点击下载

标准模板，无水印，word版下载，可随意修改

建设工程施工安装定额样板合同模板

审核日期：2021.12.10页数：17大小：25482KB格式：.docx

￥9.9

点击下载

标准模板，无水印，word版下载，可随意修改

建设工程设计合同

审核日期：2021.12.11页数：6大小：20025KB格式：.docx

￥9.9

点击下载

标准模板，无水印，word版下载，可随意修改

展开

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

建设工程可以延期合同吗？
可以，但要在特定条件下。 1、工程量增加； 2、发包人变更设计； 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料； 4、发包人未按约定支付工程款，发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当； 5、工程质量鉴定； 6、不可抗力或

2021-01-30 89
建设工程合同可以在法律上自愿顺延吗
建设工程合同工期可以合法顺延。当事人可以约定顺延工期的方式和期限，承包人应当在约定期限内按照约定方式提出工期顺延申请，顺延事由符合合同约定的，工期可以合法顺延。

2020-02-03 86
工程合同期限工期顺延是否有效
工程合同工期顺延的情形有： 1、发包人没有按照约定及时提供施工所需的原材料和施工设备； 2、发包人没有及时向承包人提供施工资金； 3、发包人突然变更施工计划。

2021-04-20 78

专业问答更多>>

建设工程合同工期可以合法顺延吗
建设工程合同工期可以合法顺延。承包人在施工过程中如发生不可抗力因素，或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的，承包人有权主张工期顺延。发包人未按约支付工程款若发包人未按约支付工程进度款，承包人

2022-06-03 15,340
建设工程合同工期可以合法顺延吗？
建设工程合同工期可以合法顺延。承包人在施工过程中如发生不可抗力因素，或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的，承包人有权主张工期顺延。发包人未按约支付工程款若发包人未按约支付工程进度款，承包人

2022-06-07 15,340
建设工程合同工期可以顺延吗
建设工程合同工期可以合法顺延。承包人在施工过程中如发生不可抗力因素，或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的，承包人有权主张工期顺延。发包人未按约支付工程款若发包人未按约支付工程进度款，承包人

2022-05-12 15,340
建筑工程工期可以合法顺延吗
施工合同的工期可以合法顺延。根据有关法律法规，当事人可以在取得发包人或监理人签证确认后，约定延长工期。当事人未确认的，提供相应证据证明申请确认，承包人以此为由主张工期延长的，人民法院应予支持。

2021-11-03 15,340

法律短视频更多>>

01:09
建设工程挂靠合法有效的吗
“挂靠”，即所谓“企业挂靠经营”，就建筑业而言，是指一个施工企业允许他人在一定期间内使用自己企业名义对外承接工程的行为。允许他人使用自己名义的企业为被挂靠企业，相应的使用被挂靠企业名义从事经营活动的企业或个人为挂靠人。建设工程挂靠一般情况下

1,190 15,340
00:57
建设工程合同包括哪些合同?
依据现行《中华人民共和国民法典》的相关规定，建设工程合同的类型主要包括： 1、施工合同、勘察合同和设计合同； 2、合同的具体内容包括，当事人的姓名或名称、住所等信息； 3、工程的名称、范围、质量； 4、建设工期； 5、竣工验收； 6、质量保

3,440 15,340
01:14
工期顺延哪些情况算合法
工期顺延的合法情况有，发包人要求承包人增加工程量；发包人变更设计；发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；以及发包人未按约支付工程款等。施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺

934 15,340