发包人拖延开工验收对承包人有什么影响

2021-04-10 78

普法内容

发包人拖延验收，承包人的措施：承包人应及时通过法院诉讼解决拖延验收问题，并在诉讼过程中申请工程质量及造价鉴定，同时要求发包人承担因此造成的违约责任和损失。

《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

发包人拖延工期承包人如何赔偿
发包人导致工期拖延的，承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后，任何一方都应该严格遵守合同约定，积极履行合同，要是一方违约的，另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中，因为发包人原因导致工期拖延的如下情况，承包人可以索赔： 1、

2021-03-29 106
发包人拖延结算如何办
发包人拖延结算的，承包人可以向发包人的上级主管部门反映情况，要求主管部门干预此事，或者向人民法院起诉。法律规定，发包人应当在收到竣工结算文件后的约定期限内予以答复。逾期未答复的，竣工结算文件视为已被认可。合同对答复期限没有明确约定的，可认为

2020-05-17 182
帮人开发票对以后有什么影响? ? ?
根据法律规定，帮人开除增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票的其他发票的后果是：情节严重的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节特别严重的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

2020-09-23 487

专业问答更多>>

工程竣工验收，发包人拖延验收是否可以
国务院《建设工程质量管理条例》颁布实施后，政府不再参与建设工程竣工验收工作，而由建设单位组织设计、施工、监理等进行验收或自行验收，因而竣工验收的主导权在于发包人。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同

2021-05-07 15,340
开发票对个人有什么影响
1、如题所述，一般情况下对个人或公司是没有什么影响的；2、如果所开具的是增值税专用发票，那么，如题所指情形也就未予认证该专票，税务机关会以滞留票事项予以对应，有可能会要求受票公司协查相应发票（仅此而已

2022-02-10 15,340
发包人可以对工程未经竣工验收而承包人使用竣工日期吗
可以的。按照最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第十四条的规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日

2022-03-12 15,340
开发商延期交房对业主有什么影响？
1、保存证据材料购房者需要保留、开发商书面通知等有效材料。2、购房者如果想解除合同，应当先进行催告。催告后三个月，开发商仍没有交房的，购房者将取得合同解除权。3、了解延期交房的认定及赔偿标准除特殊情况

2022-09-02 15,340

法律短视频更多>>

00:53
包工头拖欠工人工资怎么办
包工头拖欠农民工工资的，农民工可以与其协商，请求其按时支付工资，如果协商无法达成一致的，包工头仍然拖欠工资的话，那么农民工可以向劳动监察大队投诉，或者寻求劳动争议仲裁委员会予以仲裁，对仲裁结果不服的，农民工也可以向人民法院提起诉讼。农民工维

2,591 15,340
00:55
私人包工头拖欠工资怎么办
包工头拖欠农民工工资的，农民工可以与其协商，请求其按时支付工资，如果协商无法达成一致，包工头仍然拖欠工资，农民工可以向劳动监察大队投诉，或者寻求劳动争议仲裁委员会予以仲裁，对仲裁结果不服的，农民工也可以向人民法院提起诉讼。农民工维护自身权益

853 15,340
00:47
发包方拖欠工程款怎么办
发包方拖欠工程款的，承包方可以采取以下的方式维护自身的合法权益：首先，根据我国《民法典》第八百零七条的规定，如果建筑工程合同的发包人没有能力承担债务的，那么应当对承包人的工程款优先清偿，顺序优先于抵押权和其他的债券。其次，双方可以就工程款事

1,082 15,340