工期延误属于哪些情况发包人承担相关费用
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和(或)费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润： 1、发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的; 2、发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的; 3、发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的; 4、发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的; 5、发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的; 6、监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的; 7、专用合同条款中约定的其他情形。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
工期延误的情形包括： 1、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件。 2、发包人未能按约定的日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能够正常进行。 3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能够正常进行。 4、工程设计变更和工程量增加。 5、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。 6、不可抗力。 7、专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
工期顺延包括哪些情况：发包人没有按照约定及时提供施工所需的原材料和施工设备；发包人没有及时向承包人提供施工资金；发包人突然变更施工计划等各种情形。
-
哪些情况下承包人可以主张工期顺延承包人可以顺延工程工期的情形有：在建设工程施工合同履行过程中，如果出现以下情形，承包人可以顺延工程工期： 1、隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查，发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程工期。 2、发包人未按照约定的时间和要求提供
2021.04.20 147 -
哪些情况下承包人可以主张工期顺延？在下列情况下承包人可以主张工期顺延：承包人在隐蔽工程被隐蔽前通知发包人，但发包人没有及时检查的；或者发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的。
2021.01.23 113 -
发生工伤公司哪些情况下会承担费用应当参加工伤保险而未参加工伤保险的用人单位职工发生工伤的，由该用人单位按照规定的工伤保险待遇项目和标准支付费用。 因工伤发生的下列费用，按照国家规定由用人单位支付： (一)治疗工伤期间的工资福利。 (二)五级、六级伤残职工按月领取的伤残津贴
2020.04.01 112
-
工期延误哪些情况发包人承担相关费用
在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和(或)费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润： 1、发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的
2022-11-08 15,340 -
工期延误都有哪些情况发包人承担相关费用
在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和(或)费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润： 1、发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的
2022-10-18 15,340 -
哪些情况属于误诊
1、责任性误诊： 责任性误诊是指医生马虎从事、疏忽大意，对工作不负责任造成的误诊。在临床工作中，各科均有各自的一套采集病史和检查检验程序，医生必须遵照执行，结合各病例的特点，认真完成诊断工作，否则就有
2022-05-19 15,340 -
哪些情况下属于重大误工
在已知可能造成人员伤害或者设备损害的情况，未采取保护或者警告措施，而进行的电工操作。比如在没有通知下属用电车间的情况下，私自断开或者接通总电源， 5种恶性的电气误操作； 1、带负荷拉（合）隔离开关；
2022-03-20 15,340
-
01:43
哪些情况属于变相的辞退员工变更员工岗位或者降薪都是劳动合同的重大变更，需要甲乙双方协商，协商不成应履行原合同内容。在职位没有变化的情况下如擅自降低你的工资，你可以通过仲裁请求支付工资差额，且因为公司存在上述违法事由，你可以随时与之解除劳动合同，并要求公司支付经济补偿
2,830 2022.06.22 -
01:14
工期顺延哪些情况算合法工期顺延的合法情况有，发包人要求承包人增加工程量；发包人变更设计；发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；以及发包人未按约支付工程款等。施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺
923 2022.04.15 -
00:59
哪些情形属于包庇罪包庇罪包括以下情形： 1、向司法机关提供虚假证明掩盖犯罪人； 2、明知是犯罪的人而作假证明予以包庇的行为； 3、明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的行为。 包庇罪的量刑标准具体如下： 1、明知是罪犯为其提供有
2,031 2022.10.12
