您的位置:法师兄 > 专业问答 > 工期延误哪些情况发包人承担相关费用

工期延误哪些情况发包人承担相关费用

2022-11-08 17:15

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

甘肃在线咨询顾问团

2022-11-08回复

专业分析:

在合同履行过程中,因下列情况导致工期延误和(或)费用增加的,由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用,且发包人应支付承包人合理的利润: 1、发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的; 2、发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的; 3、发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的; 4、发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的; 5、发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的; 6、监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的; 7、专用合同条款中约定的其他情形。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

工期延误的情形包括: 1、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件。 2、发包人未能按约定的日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能够正常进行。 3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能够正常进行。 4、工程设计变更和工程量增加。 5、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。 6、不可抗力。 7、专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

张丽丽律师

北京市京师律师事务所

工期顺延包括哪些情况:发包人没有按照约定及时提供施工所需的原材料和施工设备;发包人没有及时向承包人提供施工资金;发包人突然变更施工计划等各种情形。

律师普法更多>>
  • 哪些情况下承包人可以主张工期顺延
    哪些情况下承包人可以主张工期顺延

    承包人可以顺延工程工期的情形有:在建设工程施工合同履行过程中,如果出现以下情形,承包人可以顺延工程工期: 1、隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查,发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程工期。 2、发包人未按照约定的时间和要求提供

    2021.04.20 158
  • 哪些情况下承包人可以主张工期顺延?
    哪些情况下承包人可以主张工期顺延?

    在下列情况下承包人可以主张工期顺延:承包人在隐蔽工程被隐蔽前通知发包人,但发包人没有及时检查的;或者发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的。

    2021.01.23 115
  • 发生工伤公司哪些情况下会承担费用
    发生工伤公司哪些情况下会承担费用

    应当参加工伤保险而未参加工伤保险的用人单位职工发生工伤的,由该用人单位按照规定的工伤保险待遇项目和标准支付费用。 因工伤发生的下列费用,按照国家规定由用人单位支付: (一)治疗工伤期间的工资福利。 (二)五级、六级伤残职工按月领取的伤残津贴

    2020.04.01 116
专业问答更多>>
  • 工期延误都有哪些情况发包人承担相关费用

    在合同履行过程中,因下列情况导致工期延误和(或)费用增加的,由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用,且发包人应支付承包人合理的利润: 1、发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的

    2022-10-18 15,340
  • 哪些情况下承包人可以主张工期顺延

    1、承包人在隐蔽工程被隐蔽前通知发包人,但发包人没有及时检查的; 2、或者发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的。

    2022-10-13 15,340
  • 工期顺延包括哪些情况

    1、工程量增加施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。 2、发包人变更设计若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺

    2022-06-01 15,340
  • 疫情期间承包方是否需承担工期延误责任

    因为疫情属于“不可抗力”,当事人因不可抗力原因不能履行合同的,可以全部或部分免除责任。也就是说承包方如果是因为疫情原因无法履行施工义务的,不需要承担工期延误责任。 《民法典》第五百九十条当事人一方因不

    2022-10-11 15,340
法律短视频更多>>
  • 工期顺延哪些情况算合法 01:14
    工期顺延哪些情况算合法

    工期顺延的合法情况有,发包人要求承包人增加工程量;发包人变更设计;发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料;以及发包人未按约支付工程款等。施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺

    933 2022.04.15
  • 哪些情况属于变相的辞退员工 01:43
    哪些情况属于变相的辞退员工

    变更员工岗位或者降薪都是劳动合同的重大变更,需要甲乙双方协商,协商不成应履行原合同内容。在职位没有变化的情况下如擅自降低你的工资,你可以通过仲裁请求支付工资差额,且因为公司存在上述违法事由,你可以随时与之解除劳动合同,并要求公司支付经济补偿

    2,851 2022.06.22
  • 工期顺延和工期延误有什么区别 01:21
    工期顺延和工期延误有什么区别

    工期延误,即工程在施工时一项或几项工作实际完成的时间,比计划规定的完成时间晚,从而可能使合同工期的延长。 通常情况下,工期延误有两种情形:第一种是在施工时,实际的施工进度比发包人批准的计划施工进度落后,但这种情况有可能改变。第二种是在完工并

    3,015 2022.04.15
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?