处理工程进度款拖欠的方法-法师兄

处理工程进度款拖欠的方法

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-08 09:50:37 298 人看过

如果工程进度款被拖欠的话，当事人可以通过以下途径进行要回：1、通过电话和函件催收。经常给施工方公司打电话，询问工程款进度。2、亲自到对方公司上门催收。3、委托律师代为催收。4、向法院提起诉讼，提供担保冻结对方资产。5、通过媒体向欠债公司施加压力。

工程进度款拖欠原因有哪些

1、监理工程师方面的问题

施工单位要想得到业主的工程进度款，必须先得到监理工程师对工程质量和进度的肯定。但是有些监理工程师素质不高，将业主赋予的权力看作是获取私利的工具，只有施工单位满足了监理工程师的私欲后，才能得到本该得到的工程进度款。

2、施工单位的问题

施工单位项目经理责任心不强，对工程进度的统计工作不够重视，少报、漏报的现象时有发生，造成报表不准确。

3、业主方面的问题

（1）有些工程的业主是由政府或集体单位，该项目的主管将手中的权利看作是谋取私利的工具，当施工企业没有满足主管的不合理要求时，就无法得到本该得到的工程进度款。

（2）当前的建筑市场是工程少，而施工企业多的“僧多粥少”的局面，有些建设单位利用施工单位急于承揽工程的心理，在建设资金不完全到位，甚至只有很少建设资金的情况下，许下许多美言并与施工单位签定合同，在合同实施过程中，建设单位筹不到足够的资金而拖欠工程进度款。

《中华人民共和国民法典》第五百三十五条因债务人怠于行使其债权或者与该债权有关的从权利，影响债权人的到期债权实现的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人对相对人的权利，但是该权利专属于债务人自身的除外。代位权的行使范围以债权人的到期债权为限。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。相对人对债务人的抗辩，可以向债权人主张。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多债权人相关文章

工程结算
工程进度款结算错误怎么处理

（1）进度款支付申请。承包人应在每个计量周期到期后向发包人提交已完工程进度款支付申请一式四份，详细说明此周期认为有权得到的款额，包括分包人已完工程的价款。支付申请的内容包括：1）累计已完成的合同价款。2）累计已实际支付的合同价款。3）本周期合计完成的合同价款，其中包括：本周期已完成单价项目的金额；本周期应支付的总价项目的金额；本周期已完成的计日工价款；本周期应支付的安全文明施工费；本周期应增加的金额。4）本周期合计应扣减的金额，其中包括：本周期应扣回的预付款；本周期应扣减的金额。5）本周期实际应支付的合同价款。（2）进度款支付证书。发包人应在收到承包人进度款支付申请后，根据计量结果和合同约定对申请内容予以核实，确认后向承包人出具进度款支付证书。若发、承包双方对有的清单项目的计量结果出现争议，发包人应对无争议部分的工程计量结果向承包人出具进度款支付证书。（3）支付证书的修正。发现已签发的任何

2023-08-17

391人看过
法律综合知识
如何处理工程款拖欠且无法联系对方

一、如何处理工程款拖欠且无法联系对方工程款拖欠的，可以找其上级主管部门解决或者向人民法院提起诉讼。拖欠工程款属于民事纠纷，被拖欠工程款一方可以收集对方拖欠工程款的相关证据，向人民法院起诉，请求人民法院依法判决，无论如何都应当利用法律的途径来获取工程款。如果人民法院判决对方支付工程款，公司仍然不支付的，可以申请强制执行。根据《中华人民共和国劳动合同法》第二百八十六条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以．与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。二、拖欠工程款应提供哪些证据拖欠工程款纠纷需要以下证据：1．证明当事人诉讼主体资格的证据，如营业执照或工商查询资料等；2．证明建设工程合同关系的成立的证据，如建设工程施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同等；3．证明建设

2023-09-17

360人看过
证据收集
怎么处理拖欠工程款

拖欠工程款具体处理如下：一、以物抵债法。债务人无现金偿还但同意以物抵债的，合理估价。经济实用经济实用，易于实现。清债过程中，以物抵债的，应当办理相应的权属抵押登记手续；二、录音催讨法。电话录音，录像是最高人民法院《关于民事证据若干问题的规定》中允许的方式。录音也是收集证据的一种方式。合法有效的录音会让你更接近项目资金；三、依法诉讼法。对证据充分、事实清楚、催讨无果、还款能力强的，坚决提起法律诉讼。在诉讼实践中，证据收集是基础，诉讼保全是前提，友好协商是途径。拖欠工程款后果工程款拖欠会带来较多的社会问题，具体表现在：一是农民工的工资拖欠，影响社会稳定。我国政府前几年在春节前都要帮农民工讨工钱，表面看是施工方拖欠，其实，更深层次的原因是业主方拖欠工程款。业主拖欠施工单位的，施工单位就没钱付工资。所以每到年末，多数被拖欠的承包商感到年关难过，有时还会到银行贷款，支付民工工资，以缓解舆论压力。二是

2023-07-21

78人看过
工资
识别故意拖欠工资严重程度的方法

故意拖欠工资界定是用人单位应当在自然月结束的30天内结算工资，超过30天即构成拖欠工资。拖欠工资全称是无故拖欠工资，即单位不属于法律规定的情形而不按期或者足额支付劳动者工资的行为。根据《中华人民共和国劳动法》第五十条规定，“工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人，不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资”，“按月支付”即包括工资应当以月薪的形式发放，也包括应当每月支付，因此用人单位应当在自然月结束的30天内结算工资，超过30天即构成拖欠工资。故意杀人的故意如何认定？行为人明知自己的行为会发生他人死亡的结果，并且希望或者放任这种结果发生即为故意。故意分为直接故意和间接故意。直接故意指行为人明知自己的行为必然或者可能发生危害社会的结果，并且希望危害结果的发生以及明知必然发生危害结果而放任结果发生的心理态度。又可分为两种情况，即明知可能和明知必然。间接故意指行为人明知自己的行为可能发生危害社会的结果，并

2023-07-06

479人看过

工程结算
关于加快清理交通建设领域拖欠工程款进度的通知

近两个月来，在地方政府的领导下，各级交通运输部门采取切实有效措施，不断加大清债工作力度，清债工作取得了突出成效，但形势依然严峻。现就交通建设领域债务清理进展情况进行汇报，并对下一步债务清理工作提出以下要求。截至10月17日，全国建设领域债务清偿率为76.75%，交通建设领域债务清偿率为76.09%，其中政府投资占73.93%。与7月份相比，交通建设领域债务清理总量比重上升20.57%，其中政府投资项目债务清理比重上升26.19%。交通建设领域的清债工作取得了很大进展，但清债进度仍落后于全国平均水平，各行业清债占比总体排名靠后（倒数第六）。7月份以来，新疆、吉林、云南、河南、广东、广西、青海、北京、辽宁、四川等省在交通建设领域政府投资项目占比增幅排名前10位（详见附件3）。北京、天津、云南等地政府投资项目债务清理工作已经完成或基本完成。海南、宁夏、重庆、西藏、湖北、贵州、甘肃、陕西、黑龙江、

2023-05-07

165人看过
法律综合知识
工程进度款怎么支付，工程进度款支付给谁

为了保证工程施工的正常进行，发包人应根据合同的约定和有关规定按工程的形象进度按时支付工程款。《建设工程施工发包与承包计价管理办法》规定，“建筑工程发承包双方应当按照合同约定定期或者按工程进度分阶段进行工程款结算”。《建设工程施工合同（示范文本）》关于工程款的支付也作出了相应的约定：“在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）”。“发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人接到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息”。“发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任”。工程进度款的计算，主要涉及两个方面，一是工程量的核实确认，二是

2023-12-07

83人看过
欠款
已被拖欠货款的处理方法

一、已被拖欠货款的处理方法（一）文件：检查被拖欠货款的销售文件是否齐备;（二）收集资料：要求客户提供拖欠货款的原因，并收集资料以证明其正确性;（三）追讨文件：建立货款催收制度。根据情况发展的不同，建立三种不同程度的追讨文件—预告、警告、律师函，按情况及时发出;（四）最后期限：要求客户了解最后的期限以及其后果，让客户了解最后期限的含义;（五）行动升级：将货款交予较高级的管理人员处理，将压力提升;（六）起诉：成立公司内部的法律部，以法律部的名义发出催收欠款律师函，警告容忍已经到最后期限;（七）调节：使用分期付款、罚息、停止数期等手段分期收回货款;（八）要求协助：使用法律维护自己的利益。二、公司怎样应对拖欠货款的法律风险公司如何应对拖欠货款的法律风险：（一）自建立业务关系之初起，收集债务单位的必要法律资料并建档保管。（二）保管好公司履约的证据材料。（三）取得债务单位签章确认的对帐单。（四）要求债

2023-06-08

464人看过
欠款
造成工程进度款欠款的原因有哪些？

造成工程进度款欠款的原因有施工单位施工缓慢，质量不符合设计要求；发包单位提供材料不合标准，延缓工程进度；发包单位资金周转困难；监理单位不及时出具监理意见等。一、什么情况下可以单位主张工期顺延单位可以主张工期顺延的情况：1、发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的；2、发包人未按合同约定支付工程款的；3、发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的；4、设计变更，导致工程量增加的。二、工程重大安全事故罪是指什么工程重大安全事故罪是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。本罪侵犯的客体是人民的财产和生命安全以及国家的建筑管理制度。根据相关法律规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处五年以上十年以下有期

2023-06-22

417人看过

业主
新规定：总承包拖欠工程款的处理方式

发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。我国总承包面临哪些问题我国工程总承包和企业资质管理制度已经有20多年经历了，而由于我国加入wto，同时由于世界经济一体化的步伐越来越近，使得国内外建设市场在制度和方式上要求更趋于统一。所以对我国工程承包商的承包能力提出了

2023-07-05

161人看过
欠款
减少工程拖欠款发生的方法

控制工程款拖欠风险的关键是控制项目的在建过程。在发生拖欠初期，除了口头催讨，更要善于运用国际上通行的函告催讨方式（并做好催讨记录）。在连续催讨无果或拖欠渐增的情况下，对在建项目应及时分析，采取相应自我保护措施。首先应放慢施工进度，对后继资金明显不落实的则应坚决停建。对资金遇有一时困难，业主要求垫资的，则应协商要求建设方对已欠资金提供第三方的信用担保。如果无法提供，则应选择由建设方提供实物抵（质）押的做法。与此同时，施工企业应争取与建设方达成拖欠资金利息补偿的书面协议；对长期拖欠又未能办妥有关抵押担保手续的，要跟踪建设方的动向；对拖欠款较大的房产开发项目还应不失时机地实行诉讼保全，以防止其在施工企业不知情的情况下，将建设项目抵押给第三者。降低财务风险的六种方法加强筹资管理首先，要将筹资规模控制在安全范围内，防止债台高筑，使负债与企业承担风险的能力相适应。其次，使债源分布平衡，还债时间均匀，长

2023-08-12

261人看过
继续履行
应对政府拖欠工程款的方法

当工程款拖欠纠纷出现时,可以尝试协商、调解、投诉或寻求法律帮助。协商和调解可能困难重重,而诉讼是有效的解决方式。在诉讼中,法院的判决对于当事人是具有法律约束力的,当事人必须履行判决。如果一方当事人不履行给付义务,另一方当事人可以申请法院进行强制执行。当出现工程款拖欠纠纷时，可以尝试以下几种解决方案：1.协商解决。2.寻求第三方调解。3.向相关部门投诉。4.寻求法律帮助。施工单位与发包人就工程款的支付进行协商，达成一致以后可以解决拖欠工程款的纠纷。但是在现实生活中，一般协商都是比较困难的，因为如果发包人会按照合同约定来支付工程款的话，也不会等到协商解决。2、诉讼。诉讼是发生纠纷以后比较有效的解决方式，因为法院的判决对于当事人是法律有约束力的，判决生效以后，当事人不履行给付义务，另一方当事人可以申请法院进行强制执行。寻求法律帮助解决工程款问题根据您的标题，寻求法律帮助解决工程款问题，我为您提供

2023-12-05

293人看过
法律综合知识
工程拖欠款的具体追讨方法

一、工程拖欠款的具体追讨方法工程拖欠款的具体追讨方法如下：1．双方协商解决；2．通过民间调解组织解决；3．通过诉讼解决，但诉讼中应注意以下几点：（1）将发包人或非法分包人、转包人、附属人列为被告或第三人，并在一起案件中处理；（2）区分质量或工期延误的原因，依法确定责任方，然后依法主张权利；（3）注意增项款应与进度款同时支付；（4）必须注意证据的收集，保留施工方撤离不是原因造成的证据，保留已完成数量的证据；（5）尽量采取财产保全措施或者主张优先受偿权，在特定情况下可以主张先付。二、拖欠工程款的诉讼时效是多久拖欠工程款的诉讼时效是三年，自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。如果在三年内，权利人未及时向法院起诉的，则对方享有诉讼时效的抗辩权。《民法典》第一百八十八条【普通诉讼时效、最长权利保护期间】向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉

2023-05-24

439人看过

法律综合知识
工程尾款被拖欠时的合法处理步骤

一、工程尾款被拖欠时的合法处理步骤工程尾款拖欠的处理方法：首先应双方协商，协商不成的通过诉讼或仲裁解决。诉讼时效为还款期限届满之日起三年，逾期则丧失请求人民法院保护的权利，需要提供保留好的真实的证据。也可以向所在地的人民调解委员会提出书面调解申请。二、起诉老板拖欠工程款多长时间能解决起诉老板拖欠工程款，如果法院适用普通程序来审理，一般会在立案后的六个月内解决，法院会审结该案件；如果有特殊情况的，则经本院院长批准，可以延长六个月；但如果法院适用简易程序来审理的，则会在三个月内解决。三、怎么防止工程款拖欠1．把好业主资金审查关。积极介入建设单位资信的审查，做到未雨绸缪。监理工程师的选择对承发包双方均有重要意义。发包人更换监理工程师要征得承包人同意，因为这事关一些问题的公正和不偏不倚的确认。如果项目法人重视聘用和发挥监理工程师的作用，说明其较为稳健，具有可信赖的基础。2．把好工程造价关。工程款结

2023-08-10

379人看过
工资
进度款管理策略与方法

通过管理工程进度款，可以在纠纷方面减少很多，管理工程进度款有以下方式：首先监理工程师的素质要高，在工作上要有极高的责任心，并且要做到公正公平，相关部门也应加大对监理工程师的平时管理和对工程项目管理人员的加强，要做到及时调解，保证双方的利益，严格按照国家规定的条例协助工程顺利进行。建筑工程资料管理该怎么做，如何进行资料管理根据建筑工程档案资料的归档范围将施工资料所包含内容分类建立档案盒并贴上标识。施工资料按卷分可分为工程管理卷、建筑与结构卷、给排水及采暖卷、建筑电气卷、通风与空调卷、电梯卷、建筑智能化卷、桩基资料、有支护土方资料卷、地基处理资料卷、竣工图卷。建立了一个整体框架，资料整理与工程实体进度同步编写，根据各卷所要求的内容对应存入档案盒。这样资料存放清晰便于查找，工作井然有序。根据有关条例，政府有关部门严格国家有关法律程序办事，加强对建设工程的管理，对建设资金不到位的工程不予办理工程开

2023-06-30

286人看过