建设工程延误工期怎么赔偿-法师兄

建设工程延误工期怎么赔偿

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-12 10:31:21 113 人看过

法律没有规定具体赔偿额。有约定的按约定，没有约定的一般是按照损失赔偿额进行赔偿，赔偿的损失包括合同履行后可以获得的利益损失。

有约定按约定，没有约定的，按法定。根据法律规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益;但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

二、合同期内房东因合同纠纷不租了怎么赔偿

合同期内房东不租了的赔偿要根据双方的约定确定，没有约定的按照实际损失确定赔偿数额。

损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

三、民法典无故终止合同有没有赔偿？

无故终止合同属于违约行为，合同有约定的，按照合同约定赔偿;合同没有约定的，按照因违约造成的损失赔偿。依据相关法律的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益;但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

工程施工
建设工程施工中承包人工期延误存在哪些风险

工期延误，往往是发包人对付承包人企图少付、拖付工程款的惯用手段。《建设工程施工合同》示范文本通用条款第13.1条规定，因7种原因之一造成工期延误的，经工程师确认，工期相应顺延。其中“发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行”，工期应顺延。但该条在实践中往往发生争议。如：江苏某公司给北京某开发公司施工一幢商住综合楼。中途，承包人主张：开发公司多次不及时支付进度款，致使无法施工，遂停工。发包人主张：施工企业多报已完成工程量，属多报进度款，我们当然要审核扣减。争议的焦点变成，究竟是施工企业多报当月已完成工程量，还是开发公司拖延支付进度款?众所周知，施工进程是一个变动的动态过程，承包人在日后纠纷时，要举证证明每月实际完成的工程量是属实的，才能证明发包人故意扣减、不及时支付进度款的违约行为是客观存在的，由此产生工期延长对于承包人来说，才能免责。防范对策：承包人在月底报送当月已

2023-06-12

328人看过
法律综合知识
物业交房延期误工怎么赔偿

关于督促开发企业加速履行交付义务以及支付逾期交房违约金事宜，敬请广大业主依照相关法律法规及合同条款规定向司法部门提出诉讼请求，以确保自身权益得以落实并追究开发商的违约责任。据此，可以包含以下两项措施：首先，依据合同条约所载明的权利与义务，敦促开发商立即启动房屋移交程序，同时对因逾期交付而导致的经济损失依法向开发商索赔。其次，若开发商未能在合理期限内履行交房义务或业主未能按时支付购房款项，经过多次催告后仍无改善，则业主有权依法解除合同关系。在此情况下，如当事人一方向法院申请解除合同，法院将予以支持，除非双方另有特别约定。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2024-07-25

424人看过
不可抗力
建设工程可以延期合同吗？

可以，但要在特定条件下。1、工程量增加；2、发包人变更设计；3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；4、发包人未按约定支付工程款，发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当；5、工程质量鉴定；6、不可抗力或其他因素。建设工程合同纠纷可以打官司吗双方当事人有约定仲裁的，建设工程合同纠纷可以申请仲裁。双方当事人因建设工程合同发生纠纷，然后想要去仲裁委员会申请仲裁的，必须要有仲裁协议，没有仲裁协议的，不可以申请仲裁，发生纠纷的，只能向人民法院提起诉讼。《中华人民共和国民法典》第七百九十八条隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第七百九十八条隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

2023-07-23

102人看过
违约金
工程延误迟的赔偿多少

延误工程的赔偿是：最高支付合同价款的5%，具体的数额标准可以双方在工程合同中协商约定，并可以根据违约情形来判断实际损失，造成的损害比较大时违约金可以适当上浮，但最高不应超过实际损失的30%。一、签订租房合同违约金要怎么偿还乙方租房合同违约金一般按照标的数额的20%进行赔偿，具体的数额标准可以双方在租房合同中协商约定。同时可以根据违约情形来判断实际损失，造成的损害比较大时违约金可以适当上浮，但最高不应超过实际损失的30%。二、租房违约金的赔偿标准是什么？房租违约金的赔偿标准：房租违约金的赔偿一般是对违约金有合同约定的按照合同约定进行赔偿，没有合同约定的应按对方违约对造成的实际损失来计算其违约金，并且退回押金和多余的房费。其具体赔偿标准以实际为准。但是约定的违约金过高或过低的时候，可以请求变更，约定的违约金超过实际损失的30%可认为该约定过高，是可以要求降低的。三、租赁合同违约金的判决1、如果

2023-04-05

477人看过

法律综合知识
建设工程合同能够延期吗

律师解答：可以。可以，但要在特定条件下。1、工程量增加；2、发包人变更设计；3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；4、发包人未按约定支付工程款，发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当；5、工程质量鉴定；6、不可抗力或其他因素。《民法典》第七百九十八条隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

2024-04-16

347人看过
法律综合知识
建筑工程中建设工期怎么规定

一、建筑工程中建设工期怎么规定建设工程工期的相关规定是：招标人和中标人要在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，合同中可协商确定工期和验收日期。二、建筑工程中承包人的义务有哪些根据相关规定，承包人应该履行下列主要义务：1．做好施工前的准备工作，按期开工、确保工程质量，施工单位不得安排未取得有关特殊工种考核合格证明的那个作业人员从事特殊工种作业。2．接受发包人的必要监督。3．承包人应当按照约定的期限完成工程建设。4．对建设的工程负瑕疵担保责任。三、哪些情况下建设工程合同是无效的以下情况下建设工程合同是无效的：1．承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级的；2．存在违法发包、转包、挂靠、分包行为的；3．建设工程必须进行招标而未招标或中标无效的；4．违反招标投标效力规定的；5．违反工程建设标准规定的；6．低于成本价中标的；7．未取得建设用地规划许可证、建设工

2023-07-15

77人看过
法律综合知识
工期延误怎样赔偿合法合理

一、工期延误怎样赔偿合法合理如果工期延误的原因是由于承包商的失误，则承包商必须设法自费赶上工期，或按约定缴纳误期赔偿金并继续完成工程，或按照雇主的安排另行委托第三方完成所延误的工作并承担费用；如果工期延长的原因并非承包商所致，则承包商可按合同规定和具体情况提出工期索赔，并进行因工期延长而造成费用损失的索赔。二、建筑工期纠纷的诉讼时效是多久3年。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条【普通诉讼时效、最长权利保护期间】向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。三、建筑工期纠纷起诉要多少钱要结合具体情况加以确定。《诉讼费用交纳办法》第六条当事人应当向人民法院

2023-08-13

231人看过
法律综合知识
延误工期赔偿金额标准

一、延误工期赔偿金额标准违约赔偿一般的计算公式为：ld＝0．15c／t。ld为每个工作日的违约赔偿金，c为原始合同规定的总金额，t为原始合同规定的项目完工时间。这种方法的缺陷在于它是根据项目总成本，而不是业主实际遭受的预期损失额来计算违约赔偿金的。《示范文本》通用条款规定了工期延误，需要索赔、签证的其中情形，合同双方也可以再进行其他约定。（一）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（二）发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（三）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（四）工程设计变更和工程量增加；（五）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；（六）不可抗力；（七）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。因发包人的原因造成工期顺延的事实，承包人如何履行催告义务？根据《司法解释》和《建设工程施工合同》（示范文

2022-03-08

418人看过

法律综合知识
建设工期怎么计算工程量

一、建设工期怎么计算工程量1．按施工顺序计算。按施工先后顺序依次计算工程量，即按平整场地、挖地槽、基础垫层、砖石基础、回填土、砌墙、门窗、钢筋混凝土楼板安装、屋面防水、外墙抹灰、楼地面、内墙抹灰、粉刷、油漆等分项工程进行计算。2．按定额顺序计算。按当地定额中的分部分项编排顺序计算工程量，即从定额的第一分部第一项开始，对照施工图纸，凡遇定额所列项目，在施工图中有的，就按该分部工程量计算规则算出工程量。3．按图纸拟定一个顺序依次计算。（1）按顺时针方向计算。（2）按先横后竖，先上后下，先左后右的顺序计算。（3）按照图纸上的构、配件编号顺序计算。（4）根据平面图上的定位轴线编号顺序计算。二、建设工期是从哪个时点开始算建设工期从开工日期开始算，具体规定如下；1．从开工到竣工按全部日历天数计算，不扣除停工日数，称为“日历工期”；例子：计划工期300个日历，意思是合同的起始日至结束日期，包括周末、大小

2023-08-12

470人看过
法律综合知识
工程因施工方被延误如何赔偿

一、工程因施工方被延误如何赔偿工程因施工方被延误可以按照合同约定进行赔偿。当事人可以根据违约情形确认实际损失的数额，造成的损害较大时违约金可以适当上浮，但最高不应超过实际损失的30％。《民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。二、工程施工工人受伤如何处理1、工程施工工人受伤应当这样处理：及时医疗，申请工伤鉴定

2024-01-15

249人看过
违约金
乙方工期延误赔偿合同怎么约定

双方可以自行协商约定赔偿，工期延误是指工程建设的实际进度落后于计划进度。因承包人导致的工期延误，承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失；因发包人导致的工期延误，应当顺延工期，补偿承包人停工、窝工的损失。但是，不是所有工期延误的情况下，承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。一、工期延误索赔的计算方法（一）总费用法：较简单，基本思路：按现行计价规定计算索赔值，另外也可按固定总价合同转化为成本加酬金合同，即以承包商的额外成本为基础加上管理费和利润、税金等作为索赔值；使用总费用法计算索赔值应符合以下几个条件：1、合同实施过程中总费用计算是准确的，工程成本计算符合现行计价规定，成本分摊方法、分摊基础选择合理；实际成本与索赔报价成本所包括内容应一致；2、承包商的索赔报价是合理的，反映实际情况；3、费用损失的责任，或干扰事件的责任与承包商无任何关系。（二）分项法：按每个或每类干扰事件引起费用项目损失分

2023-02-23

225人看过
仲裁机构
由于施工延误耽误工期的赔偿金标准

工程工期延误的，其一天的赔偿标准由双方在合同中约定如合同中没有约定的，则按照每天的实际损失计算赔偿数额。根据法律规定，当事人可在合同中约定一方违约时应根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可约定按违约产生的损失计算赔偿数额。重新施工延误工期能索赔吗A女士称：已开工3个多月的家庭装修，至今仍未完工，所耗费的时间远远超出合同规定的40天装修时限，其中最主要的原因是由于装修公司多处装修不及格，需要重做而拖延了时间。就此，A女士提出疑问：由于装修公司的质量问题而导致的工期延误，我能否按照合同来索取赔偿呢《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事

2023-08-14

487人看过

违约金
关于工程延误的期限如何认定,建筑工程逾期怎么处理

一、关于工程延误的期限如何认定建设工程合同载明工程完工期限后，承包人未按约定期限交付工程的，就构成工程延误，延误期限按实际支付期限与约定期限相减计算。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十条当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。《中华人民共和国民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保

2023-04-18

310人看过
违约金
建设工程一直推迟怎么索赔,建筑工程逾期怎么处理

一、建设工程一直推迟怎么索赔1、建设工程一直推迟怎么索赔，要依据是哪一方造成工程推迟而定，如果是发包单位造成的，施工单位可以顺延工期，并且主张赔偿停工、窝工等损失。如果是施工单位推迟的，发包单位可按实际造成的损失索赔。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、建筑工程逾期怎么处理承包方应按合同规定的时间如期完工和交付，由于承包方的原因造成工程逾期交付的，承包方应承担相应的违约责任。违约责任

2023-04-19

454人看过