延期交房赔偿协议范本
来源：法律编辑整理
时间： 2023-05-31 22:26:07
95 人看过
甲方：XXX公司，地址：XXX，负责人(授权签订本协议)：XX，联系电话：XXXXXXXX
乙方：XXX
实际住址：XXX
联系电话：XXX
甲乙双方在XX年X月X日签订了《商品房买卖合同》，合同约定乙方购买甲方开发的XX小区X号楼X单元X室商品房一套，房屋面积为
XX平方米(合同号：XXX，备案号：合同登记备案XX字第201XXXXXXX号),由于贵公司
的原因，造成实际交房时间为XXXX年X月XX日，比合同约定时间延迟XX日。现就双方履行合同中出现的纠纷，经双方自愿平等协商，达成以下协议：
一、乙方自行办理所购房屋的房产证，甲方积极协助乙方办理房产证。
二、双方根据签订的《商品房买卖合同》第6、8、9、11、14条的约定并充分协商，就逾期交房违约金、逾期办证违约金等事宜一致达成协议如下：甲方赔偿乙方逾期交房违约金、逾期办证违约金等共计人民币大写：XXXX元(￥
XXX元)，乙方对逾期交房违约金、逾期办证违约金等不再主张其他任何赔偿。
三、乙方保证对所购房屋逾期交房和逾期办证问题不再有任何争议和纠纷，乙方保证就逾期交房和逾期办证问题不向人民法院提起诉讼或向仲裁委申请仲裁。否则，向甲方支付违约金XX元。
四、本协议一经双方签字盖章后立即生效。
甲方：XXXXXXXXXXX有限公司
签字：
签订时间：年月日
乙方：
签订时间：年月日
声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息， 我们将及时处理。【点击反馈】
扩展阅读
-
交房延期赔偿协议怎么写
291人看过
-
延期交房赔付协议书范本的法律效力如何认定
112人看过
-
延期还款协议书·合同范本
433人看过
-
房屋延期交房诉状范本
282人看过
-
财产信托延期付款协议范本
461人看过
-
借款合同补充协议延期范本
186人看过
律师服务
更多申请仲裁相关文章
-
法律综合知识关于违约金的赔偿数额并非是由法律清晰且统一地做出规定的，而通常情况下我们应当以房屋买卖合同中所明确约定的金额为依据，进行支付。在协商约定违约金的时候，也可以考虑到违约行为可能会给交易对方带来的实际经济损失来合理设定。然而，依循法律的相关规定，在确定违约金的具体标准时，我们还需要将违约所导致的实际损失纳入考量范围内进行计算。《民法典》第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。2024-05-11450人看过 -
合同内容合同延期中英文补充协议范本中包括买方和生产商的相关信息、协议执行延期交货的特别约定、交货时间、运输费用等，双方在签订主合同时，对于之后的一些情况是无法预测的，因此如果出现需要延期的情况，需要双方当事人协商延期交货的有关协议。一、合同延期中英文补充协议范本买方（Byer）：地址（Add）：电话（Tel）：传真（Fax）：生产厂（Prodcer）：地址（Add）：电话（Tel）：传真（Fax）：020-32915578为体现诚实信用的合同履行精神，防止延期交货的情况出现，双方协商一致，特制定如下条款：Inordertoreflectthespiritofgoodfaithandforavoidanceofanydelayindelivery,bothpartiesherebyagreeasfollows:（一）本协议是执行主合同的关于延期交货的特别约定，主合同编号为：。Thisagreemen2023-06-05256人看过 -
管制一、范本一打架赔偿协议书甲方：乙方：甲方在兴隆街纸厂与乙方债务纠纷，发生口角争执，将乙方打伤，经双方协商一致，现（甲方）与（乙方）就此事赔偿事宜，本着平等、自愿、公平原则，经友好协商，达成如下协议：一、甲方愿一次性赔偿给乙方医疗费、误工费、交通费、住宿费，精神抚慰金等合计人民币贰万伍仟元整（25000元）。二、就此事调解后，乙方自愿放弃追究甲方一切法律刑事责任的权利。三、上述费用支付给乙方后，由乙方自行安排处理，其安排处理的方式及后果不再与甲方有任何关系。四、甲方履行赔偿义务后，乙方保证就此事不再以任何形式和任何理由向甲方提出其他任何赔偿费用要求。五、甲方履行赔偿义务后，就此事处理即告终结，甲乙双方之间不再发生任何矛盾。以后因这次赔偿事故的结果亦由乙方自行承担，甲方对此不再承担任何责任。六、本协议为双方平等、自愿协商之结果，是双方真实意思表示，且公平、合理。七、本协议内容甲乙双方已经全文阅2023-04-12253人看过 -
人民币甲方：乙方：乙方为五星佳苑______栋________室，面积为_________平方米，现乙方房屋有以下质量通病：墙体裂缝，屋顶漏雨。甲方聘请专业人员对乙方房屋进行鉴定，可按维修方案进行维修，但乙方不同意维修，要求一次性付清所需维修费用，自行维修处理。经甲乙双方协商，达成以下补偿协议：1、甲方一次性付给乙方维修补偿款（￥：元），补偿费待本协议签订后一次付清；2、乙方领取甲方所付的房屋维修补偿款后，乙方房屋墙体裂缝、屋顶漏雨等问题全部由乙方承担，与甲方无关。3、乙方维修房屋时，在维修过程中所发生的任何安全及费用问题与甲方无关；4、自本协议签订之日起，乙方因房屋墙体裂缝、屋顶漏雨等问题不得以任何理由再要求甲方和上级单位承担任何责任。5、本协议一式三份，甲乙双方各执一份，五星佳苑物业保存一份，每份都具有相同的法律效力，本协议自签订之日起生效。甲方：签章：乙方：签章见证方：签章：签订日期：年月2023-05-0165人看过
-
法律综合知识在实际操作过程中，如遇商品房逾期交付的情况，通常参照买卖双方在合同中所约定的特定准则来计量其违约所产生的法律责任，具体内容包括两个方面：首先，违约金的计算；其次，已付房款利息的计提。大多数情况下，合同会明确规定违约金的计算方式为逾期房产价款按照一定比例乘以逾期天数进行计算，而这个比例通常设定为每日万分之几的标准。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。2024-04-27371人看过 -
法律综合知识一、延期交房什么时候协商赔偿关于延期交付房屋所产生的违约金赔偿事宜，具体何时能够获得赔偿款通常是依据双方当事人之间的具体约定为准则，若未能按预定时间交付房屋，则需支付的赔偿款项自交房截止日期次日起开始计算，其中违约数额可从房款的万分之三至万分之五区间内浮动。针对该问题，我们会根据延期时长将其划分为逾期60天以内和逾期60天及以上两种不同情况进行分析说明：1．如逾期未超过60天，开发商应每天向买受人支付已交付房价款万分之三作为违约金。2．当逾期达到或超过60天时，买受人有权根据实际情况选择退货退款处理方式，即解除购房合同。一旦合同解除，开发商须于收到解除通知之日起60日内全额退还买受人房款，同时还需按照逾期60天以上的标准对违约金进行赔偿处理。《民法典》第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定2024-07-29425人看过 -
法律综合知识一、售楼处买房可以退房吗若已缴纳定金后，双方在合同内容磋商过程中无法达成一致意见，最终导致整个合同无法顺利签订的情况下，该类情况不适用于定金罚则之规定，此时定金是可以退回的；反之，若其中一方无故拖延预定的协商期限，或者自行擅自更改认购书的各项条款和细节，进而酿成买卖合同无法顺利缔结的局面时，此时便须依据定金罚则来处理，定金将不予退还；除此之外，倘若因为自然灾害、意外事故以及政府政策的调整等因素的影响，导致某一方有足够的合法理由（如突发意外）无法履行基本法律义务的情况下，定金罚则同样无法适用于此类状况，在此种情况下，定金亦可予以退还。《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条出卖人通过认购、订购、预订等方式向买受人收受定金作为订立商品房买卖合同担保的，如果因当事人一方原因未能订立商品房买卖合同，应当按照法律关于定金的规定处理；因不可归责于当事人双方的事由，导致商品房买卖合2024-03-21241人看过 -
期货交易网上期货交易协议书甲方：_______________乙方：_______________网上交易包括自助交易、远程终端交易和互联网交易。乙方利用甲方的网上期货交易系统委托期货买卖业务时，双方达成如下协议第一条乙方出于自愿申请使用_________网上期货交易系统，乙方阅读理解并已签署了本公司的《网上交易风险揭示书》。第二条甲方为乙方提供网上交易软件及其它安装、操作说明，并为乙方提供适当的指导。第三条乙方安装好甲方的网上交易系统后，必须立刻用甲方提供的客户登录，并自已重新在交易终端上设置交易密码。甲方建议乙方经常、不定期地变换密码，由于密码泄露他人所造成的一切损失，甲方不承担损失。第四条乙方通过网上交易方式进行期货交易，输入客户码和交易密码后，方可进行网上交易。乙方的客户码和交易密码是甲方验证乙方身份的重要印签，乙方对此负有保密责任。凡使用乙方客户码和交易密码进行的网上交易均视为乙方亲自办2023-04-23303人看过
-
刑事犯罪很多刑事犯罪当中，犯罪分子除了要受到刑事处罚外，在造成了他人的人身损害或财产损失时，还需要承担相应的刑事赔偿责任。犯罪分子与被害者之间可以就赔偿内容达成一致，进而签订一份刑事赔偿协议书。那么怎么写刑事赔偿协议书呢？以下是具体介绍。刑事赔偿协议书范本甲方：白XX，女，1983年6月18日出生，汉族，住榆林市榆阳区。系陕KXXX小轿车车主。乙方：李XX，男，1980年7月29日出生，汉族，住榆林大XX村。系陕KXX车车主。甲、乙双方就20年5月6日晚发生的交通事故，经双方充分协商，现就此交通事故损害赔偿自愿达成如下协议：一、乙方赔偿甲方车辆修理费、拖车费、医疗检查费、交通费等费用共计人民币肆万贰仟元整(小写：￥42000元)。该赔偿款于签订本协议之时同时交付，不另立凭据。二、双方所涉其它责任互不追究。即甲方不得追究乙方任何责任，乙方不得追究甲方任何责任。三、乙方自愿放弃一切权利，不得向甲方再行2023-06-03446人看过 -
法律综合知识补充协议编号：甲方：乙方：甲乙双方于年月日签订了金额为￥的服务合同（以下简称原合同）。经双方协商，现达成补充协议如下：。双方同意将原乙方为甲方提供一年服务（服务时间从年月日至年月日）的合同变更为XX个月服务（服务时间分为两个期间，从年月日至年月日，从年月日至年月日）。2。如本协议与原合同有冲突，以本协议为准，本协议未涉及的内容按原合同执行。本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，双方各执一份，具有同等效力。4。因本协议发生争议的，双方同意向原告所在地法院提起诉讼。甲方：乙方：签章：签章：日期：日期：2023-05-07262人看过 -
产品一、货款赔偿协议书范本格式甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)本着诚信、公平、互惠的原则，经双方友好协商，特签订此协议。第一条双方同意货款结算方式为月清30天，当月日至次月日前拿的货款于下月号前付清所有货款。第二条甲方需配合乙方传出对账单在3日内签字盖章回传，如甲方未及时确认回传乙方对账单视为默认。第三条甲方为放账客户时，必须于每月10号之前到账。第四条如乙方供货有质量问题,乙方应及时更换良品换回不良产品,甲方有权扣压或扣除乙方货款，第五条违约责任：一、甲方未按本协议相关条款支付款项时，乙方有权停止供货，并保留对已发货未收款产品的所有权，直至结清所有货款为止；第六条如甲方公司倒闭或其它因素无法偿还其货款，其签署法人或签署人承担着继续偿还货款，直至货款偿还完为止。第七条解决协议纠纷方式：双方协商解决或协商不成,由乙方所在地法院诉讼解决。第八条其他事项按双方的销售合同或类似合同的订单执2023-04-26163人看过 -
房屋转租本协议仅供换房双方参考，协议双方应本着自愿、平等、互利的原则订立协议，不对协议双方所产生的任何纠纷负责。当事人身份定义：房主-该房的合法拥有者。使用者-在规定时间范围内有权暂时使用该房者。房主代理人-由房主指定行使房主权利者。姓名：身份：住址：联系方式：交换房屋地址：协议相对人：姓名：身份：住址：联系方式：交换房屋地址：一、换房类型：交换居住、交换租赁、交换度假、交换产权。二、双方约定：双方当事人已经就入住人数、电话和家用电器使用事宜等达成协议（如果租赁交换需征求出租人的意见并取得其书面同意）。1、交换期限：从年月日到年月日。2、具体交换日期：3、房主□需要□不需要购买该房的保险费用。4、房主将支付该房的土地、财产税、按揭、及现有财产有关的全部费用。三、双方当事人进一步责任约定：1﹒在换房前的房屋水电费由房主支付。换房前房屋及其设施必须处于良好状态，并做过全面的安全和维护检验。2﹒正常情况2023-06-08347人看过
-
继续履行居间人促成合同成立的，委托人应当按照约定支付报酬。从本法条的字面意思可以得知，合同成立是居间报酬支付的前提条件之一。在房屋买卖居间合同纠纷案件审理中，涉及到居间合同和房屋买卖合同的认定，首先是居间合同是否成立和生效，其次是房屋买卖合同是否成立。客观生活往往比较复杂，有的是两个合同分别订立，有的是居间合同具体条款中还有房屋买卖权利义务的约定。通常理解，合同成立是指在居间人的斡旋努力下，委托人与第三人或者委托人之间合同的成立。审判实践对于居间合同的认定没有争议，但是对于认定房屋买卖合同的成立则看法不一民法典规定房屋买卖居间合同要毁约吗《民法典》规定房屋买卖居间合同是不能毁约的，毁约需要承担违约责任，违约责任包含有：继续履行的违约责任、采取补救措施的违约责任、赔偿损失的违约责任。赔偿的损失包括因违约所造成的损失，还包括合同履行后可以获得的利益。《中华人民共和国民法典》第四百七十条合同的内容由当事2023-07-02479人看过 -
法律综合知识一、延期交房协议退房可以吗出卖方如未能按期交付所售房产，买方可依法行使其催告权，经过催告之后，若在合理的三个月之内仍未收到回应或完成相应履行义务，则买方可决定解除合同并要求退还已支付的购房款，然而，该项权利仅应在催告期满后的一年以内主张，除非双方另有其他书面协议或法律规定的特殊情形。《民法典》第五百六十二条当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时，解除权人可以解除合同。《商品房销售管理办法》第三十五条商品房交付使用后，买受人认为主体结构质量不合格的，可以依照有关规定委托工程质量检测机构重新核验。经核验，确属主体结构质量不合格的，买受人有权退房；给买受人造成损失的，房地产开发企业应当依法承担赔偿责任。开发商延期交房经催告达到三个月的可以退房。购房者可以发出书面催告，与开发商约定合同最终履行期限；催告达到3个月以上购房者可以行使解除权，要求开发商承担2024-08-02252人看过
#仲裁程序
北京
律师推荐
展开
#申请仲裁
词条
#申请仲裁
最新文章
-
2024-01-29 -
2024-01-22 -
2024-01-22 -
2024-01-05 -
2023-11-16
#申请仲裁
相关咨询
-
延期还款协议书范本，样本，延期付款协议书怎么写？甘肃在线咨询 2022-10-26延期还款协议书（关于年第号借款合同的补充协议）借款人（以下称甲方）：出借人（以下称乙方）：甲方因原因，不能如期偿还年字第号借款合同的借款，需向乙方申请延长借款期限。乙方经审查，同意甲方延期还款。甲、乙双方经协商一致，达成下列各项：一、甲方根据年字第号借款合同向乙方借用的资金借款整，（大写）整应于年月日到期。截止到年月日，上述借款的欠款余额为（大写）整，现约定延期到年月日偿还。二、甲方用下列资金或房 -
个人延期还款协议书范本黑龙江在线咨询 2023-06-10经_________（下称贷款方）与_________（下称借款方）和_________（下称保证方）充分协商，签订本协议，共同遵守。 一、借款方于_________年_________月_________日向贷款方借款_________元，用于_________，按第_________号借款合同的规定，借款方应于_________年_________月_________日偿还全部借款本息。现由于 -
协议离婚赔偿的范本山西在线咨询 2021-04-13离婚赔偿协议书协议人：姓名，性别，××年×月×日出生，汉族，住××市×××路×××号。协议人：姓名，性别，××年×月×日出生，汉族，住××市×××路×××号协议人双方于××年月日在××区人民政府办理结婚登记手续。因双方性格不合无法共同生活，夫妻感情已完全破裂，现双方就自愿离婚一事达成如下协议：1、××与××自愿离婚。2、夫妻有座落在××路××号的××楼房一套，价值人民币××元，现协商归××方所有， -
损坏赔偿协议书范本:青海在线咨询 2022-08-16甲方：代表人：身份证号：电话： 乙方：代表人：身份证号：电话： 2014年07月07日中午10时，乙方为甲方运货，在重庆到成都高速路途中不慎翻车，将甲方货物损坏，给甲方造成人民币的损失，现甲乙双方根据各自的过 失程度经双方充分协商后自愿达成如下协议： 一、乙方自愿赔偿甲方货物损失费人民币。 二、乙方以给甲方运货的方式抵扣甲方货物损失费，甲方将扣除每次运输费用的40%，直至扣完为止；若到五月底还未扣 -
2019北京交房协议范本台湾在线咨询 2022-09-15转让协议书：转让方（甲方）：号码：顶让方（乙方）：身份证号码：房东（丙方）：身份证号码：甲、乙、丙三方经友好协商，就店铺转让事宜达成以下协议：一、丙方同意甲方将自己位于街（路）号的店铺(原为：)转让给乙方使用，建筑面积为平方米；并保证乙方同等享有甲方在原有合同中所享有的权利与义务。二、丙方与甲方已签订了租赁合同，租期到年月日止，年租金为元人民币（大写：），租金为每年交付一次，并于约定日期提前一个月
