什么是工程变更程序
来源:法律编辑整理 时间: 2023-05-07 21:30:20 450 人看过

1。监理人指示变更的处理程序包括直接指示变更和与承包人协商确定变更两种情况,相应的处理程序不同。(1)直接表示变化的处理程序。有必要在未咨询承包商的情况下实施变更。经发包人同意,监理人可以直接发出变更指令,要求承包人完成变更工作。

(2)与承包商协商后确定变更处理程序。如果可能发生变更,在决定是否实施变更前,有必要与承包商协商。办理程序为:监理人应先向承包人发出意向书,说明变更的具体内容、完成变更的时间要求等,并附必要的图纸和有关资料。承包人收到监理人的变更意向书后,应当决定是否同意实施变更;同意的,应当向监理人提出书面变更建议,包括拟变更工作的实施计划、措施、完成时间等内容,以及成本和/或工期要求。监理人应审查变更建议,可行时发出变更指示,不可行时应与承包人、发包人协商后,决定撤销、变更或不变更意向书;承包人不同意实施变更的,应立即通知监理人,说明原因并附上详细依据。发包人不同意变更的,监理人无权擅自发出变更指示。

2。承包商变更申请的处理程序(1)拟变更的处理程序。承包人认为设计图纸、技术要求等方面可能降低合同价款、缩短工期或提高工程经济效益时,可以向监理人提出合理化建议,并说明建议的内容和理由,以及实施建议对合同价格和工期的影响,并附必要的设计文件;监理人收到合理化建议后,应在合同约定的期限内(一般为7天)提出审查意见,并与发包人协商是否采纳承包人提出的合理化建议;合理化建议经发包人同意构成变更的,监理人应向承包人发出变更指示。承包人提出的合理化建议,使发包人获得了降低工程造价、缩短工期、提高工程运行效率等实际效益。发包人按照专用合同条款给予奖励。(2)承包商变更请求的处理程序。承包人认为设计图纸和其他文件属于变更范围时,如提高工程质量标准、增加工程内容、改变工程位置或规模等,可以向监理人提出变更建议,包括明确变更依据等监理人收到承包人的变更建议后,提出审查意见,与发包人共同研究。经确认有变更的,监理人应在合同约定的期限内向承包人发出变更指示;经研究不同意为变更的,监理人应书面答复承包人。(1)总监理工程师组织专业监理工程师对承包人提出的工程变更申请进行审查,提出审查意见。涉及工程设计文件修改的工程变更,发包人应移交原设计人修改工程设计文件。必要时,项目监理机构应组织发包人、设计人、承包人等单位召开专题会议,论证工程设计文件的修改方案。

(2)总监理工程师根据实际情况、工程变更文件及其他有关资料,在专业监理工程师对工程量、费用增减分析的基础上,对工程变更费用及对工期的影响进行评价工程变更及其对工期的影响。(3)总监理工程师组织发包人和承包人共同协商确定工程变更费用和工期变更,并会签工程变更通知单。(4)项目监理机构应根据批准的工程变更文件,监督承包人实施工程变更。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年06月21日 13:14
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多合同条款相关文章
  • 公司变更税务程序流程手续是什么?
    营业执照;变更登记的有关证明文件;国家税务机关发放的原税务登记证件(包括税务登记证及其副本、税务登记表等);其他有关证件。纳税人按照规定不需要在工商行政管理机关办理注册登记的,应当自有关机关批准或者宣布变更之日起三十日内,持有关证件向原主管国家税务机关提出变更登记书面申请报告。(二)纳税人办理变更登记时,应当向主管国家税务机关领取变更税务登记表,一式三份,按照表式内容逐项如实填写,加盖企业或业主印章后,于领取变更税务登记表之日起十日内报送主管国家税务机关,经主管国家税务机关核准后,报有权国家税务机关批准予以变更的,应当按照规定的期限到主管国家税务机关领取填发的税务登记证等有关证件,并按规定缴付工本管理费。(一)注销登记的对象和时间纳税人发生破产、解散、撤销以及其他依法应当终止履行纳税义务的,应当在向工商行政管理机关办理注销登记前,持有关证件向原主管国家税务机关提出注销税务登记书面申请报告;
    2023-02-18
    189人看过
  • 变更强制措施的程序是什么?
    1、律师接受委托后,根据了解的案件情况,应当考虑未被逮捕或逮捕后在押的犯罪嫌疑人、被告人是否符合申请取保候审的条件。2、犯罪嫌疑人、被告人符合下述情形之一的,辩护律师应当为其申请取保候审:(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致产生社会危险性的;(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致产生社会危险性的;(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的;3、委托人要求辩护律师为犯罪嫌疑人、被告人申请取保候审,辩护律师认为符合取保候审条件的,应当为其申请取保候审;辩护律师认为不符合取保候审条件的,应当向委托人说明情况,建议不提出取保候审的申请,委托人坚持申请的,辩护律师可建议由犯罪嫌疑人、被告人的近亲属申请取保候审,并为其代写取保候审申请。法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十五条人民法院
    2023-06-25
    372人看过
  • 遗嘱变更有些什么程序
    公证处办理撤销或变更公证遗嘱的程序与办理遗嘱公证的程序相同。遗嘱人变更、撤销公证遗嘱的行为真实、合法的,公证处应当及时办理变更、撤销公证遗嘱的手续:对变更公证遗嘱的,应根据变更的内容重新制作一份遗嘱公证书,并收回原遗嘱公证书;对撤销公证遗嘱的,应当出具撤销遗嘱公证书,并收回原遗嘱公证书。公证服务收费标准(一)办理遗嘱公证,每件千万千千万道歉收费150—200元。(二)保管遗产,由双方协商收费。(三)确认遗嘱效力,每件收费200—300元。《国家发展计划委员会、司法部关于调整公证服务收费标准的通知》,证明财产继承,赠与和遗赠,接受益额的2%收取,最低收取200元。应怎样撤销遗嘱变更因胁迫登记结婚的,受胁迫方可向婚姻登记机关或人民法院请求撤销该婚姻。所谓胁迫,是指行为人给另一方当事人或其近亲属的生命、身体健康、名誉;财产等方面造成损害为要挟,迫使另一方当事人违背真实意思而与其登记结婚的行为。
    2023-08-17
    148人看过
  • 水利工程一般设计变更程序
    一、水利工程一般设计变更程序(一)变更设计的提出施工单位或业主对己有的设计文件根据施工需要或实际情况提出书面变更申请,报监理单位审查。(二)监理单位对所收到的变更设计申请通知单进行审查,提出监理意见报业主。(三)设计单位对经业主批准的变更设计审查论证,决定是否变更。(四)经审查认为变更申请要求合理可行后,设计单位提出设计变更设计与图纸,报业主审批。(五)重大变更仍需按重大设计变更有关管理要求报上级有关部门批准。(六)监理单位对经业主或有关上级部门批准设计变更文件签发执行令,施工单位执行。二、水利质量事故处理质量事故发生后,应坚持三不放的原则。要认真调查事故原因,研究处理,明确事故责任,做好事故处理工作。因事故原因必须提出工程处理方案,经有关单位审批后实施。一般质量事故,项目法人负责组织有关单位制定处理方案,并将报告提交上级主管部门或流域机械备案。对于大型事故,项目法人负责组织有关单位制定治
    2021-12-25
    462人看过
  • 遗产变更程序
    遗嘱继承
    一、遗产变更程序正常办理继承遗产房产转名几天就可以办理好,关键是继承房产过户材料要备齐。房产继承公证程序先联系房产所在地公证处进行预约,所有的继承人均需到场,如果是国外或者外地的继承人无法到场的,公证委托当地亲友代为办理。1、到被继承人所属派出所开被继承人的死亡证明或者提供被继承人医学死亡证明。2、到死者所在单位或者派出所开具继承人身份证明。3、继承人的身份证明。4、被继承的房产证或其他证明文件。5、被继承人生前所立的遗嘱(遗嘱继承的情况)。如果法定继承人不只一个,而房产只过户给其中一人的话,需要其他人的书面同意,表示放弃对房产的继承。二、遗产继承手续变更需要多长时间正常办理继承遗产房产转名几天就可以办理好,关键是继承房产过户材料要备齐。房产继承公证程序先联系房产所在地公证处进行预约,所有的继承人均需到场,如果是国外或者外地的继承人无法到场的,公证委托当地亲友代为办理。1、到被继承人所属派
    2023-04-23
    111人看过
  • 乐昌建设工程规划许可证变更审批是什么程序
    办理流程网上办理流程1.登录网站。申请人登录广东省网上办事大厅乐昌分厅。2.下载。申请人下载所需的表格文件。窗口办理流程1.申请。申请人向乐昌市住建局工程规划管理股窗口提出申请,提交申请材料。2.受理。接件受理人员核验申请材料,作出受理决定。申请人符合申请资格,并材料齐全、格式规范、符合法定形式的,予以受理,出具《受理回执》;申请人不符合申请资格或材料不齐全、不符合法定形式的,接件受理人员不予受理,出具《不予受理通知书》。因申请人材料不齐全或不符合法定形式而需申请人补正申请材料的,受理人应当场一次性告知申请人按规定工作日内补正材料,申请人逾期不补正的,作退件处理。3.审查、审核。受理后,审查、审核人员对材料进行审查,审核。对符合审批条件的,将材料报送决定人审批。不予通过的,出具不予通过的理由。4.决定。决定人对符合审批条件的,出具准予通过决定书、结果文书;不予通过的,出具不予通过决定书。5
    2023-05-28
    80人看过
  • 工程变更补充协议是什么
    甲方:乙方:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:日期:日期:工程变更的程序1.提出工程变更承包商、业主方、设计方均可根据需要提出工程变更。2.工程变更的批准(1)承包商提出的工程变更,应该交与工程师审查并批准;(2)由设计方提出的工程变更应该与业主协商或经业主审查并批准;(3)由业主方提出的工程变更,涉及设计修改的应与设计单位协商,并一般通过工程师发出。工程师发出工程变更的权力,一般会在施工合同中明确约定,通常在发出变更通知前应征得业主批准。3.工程变更指令的发出及执行为了避免耽误工程,工程师和承包人就变更价格和工期补偿达成一致意见之前有必要先行发布变更指示,先执行工程变更工作,然后再就变更价格和工期补偿进行协商和确定。工程变更指示的发出有两种形式:书面形式和口头形式。一般情况下要求用书面形式发布变更指示,如果由于情况紧急而来不及发出书面指示,承包人应该根据合同规定要求工程师书
    2023-06-15
    296人看过
  • 经营管理范围变更程序是什么?
    一、经营管理范围变更程序是什么1、由股东会(股东大会)依法修改公司章程,对经营范围做出变更;3、向公司登记机关提出变更经营范围的申请;4、由公司登记机关依法进行变更登记。如果经营范围属于法律、行政法规规定须经批准的项目,则应当在依法取得批准后,再向公司登记机关提出变更经营范围的申请。公司经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准。所谓须经批准的项目,是指应当具备特定的条件并经政府有关行政主管部门批准后方可经营的项目。公司的经营范围中如果有法律、行政法规规定须经批准的项目时,那么在进行登记之前,还须经过有关部门的批准。至于哪些项目是属于法律、行政法规规定必须经过批准的.依照法律、行政法规的规定确定。依据我国的相关规定,经营范围分为许可经营项目和一般经营项目,许可经营项目是指企业在申请登记前依据法律、行政法规、国务院决定应当报经有关部门批准的项目,一般经营项目是指不需批准
    2023-06-01
    258人看过
  • 工程设计变更是什么意思
    一、工程设计变更是什么意思所谓工程变更,在工程项目实施过程中,按照合同约定的程序,监理人根据工程需要,下达指令对招标文件中的原设计或经监理人批准的施工方案进行的在材料、工艺、功能、功效、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等任一方面的改变,统称为工程变更。二、工程设计变更的流程工程设计变更的一般流程如下:1.施工、监理、业主都有权提出设计变更。之后,施工、监理、设计、业主会一起协商确定变更内容。2.施工单位向监理、设计提出变更申请,监理、设计给予审批,然后业主确定。设计会出具设计变更联系单和设计变更图。3.正常程序是设计变更手续办理好后,施工单位有变更的书面材料再进行变更部位的施工。但在实际情况中,业主、监理可能会口头同意变更,然后施工再进行变更,或者变更施工和设计变更手续同时进行。但无论如何,施工过程资料一定要在设计变更资料之后。三、工程设计变更由谁审查批准工程设计变更通常由以下主体进行审
    2024-02-03
    149人看过
  • 股东变更要交税吗,程序是什么
    一、股东变更要交税吗股权转让的双方要按万分之五税率缴纳印花税,对于股权转让所得,如果股东是自然人,要按20%税率缴纳个人所得税,如是法人股东,要按25%税率缴纳企业所得税。1、购买股权的人A只需按照成交价格缴纳印花税,万分之五;2、出售股权的人B以大于其初始投资数额出售的,则其差额按“财产转让所得”依20%税率缴纳个人所得税(如果是小于或等于其初始投资数额出售的,则不需要缴纳所得税),同时按照成交价缴纳印花税,万分之五。依据:所得税法、印花税条例转让过程中通过挂牌还产生了其他的费用,比如在挂牌支付了交易费1万的,目前在中国这1万不可以减去再算所得税。3、股权转让双方都要按照实际成交额缴纳印花税。印花税是在签订了转让合同之后,双方去企业驻地地方税务局缴纳,凭完税证去工商局办理股权变更手续。4、股东出让股权,一般来讲公司权益没有变化,企业一般不用缴纳所得税。二、股东变更程序1、申请人持相关材料
    2023-02-25
    282人看过
  • 专利权人变更程序是什么意思
    一、专利权人变更程序是什么意思专利权人变更程序是指在一定顺序和规则下执行专利权人变更的工作步骤或操作过程。专利权人变更流程是专利权人和受让人依法订立书面的转让合同,说明自愿变更的意思表示,然后向国务院专利行政部门登记,由该部门进行公告,最后从登记之日起专利权人就正式变更。二、专利权人变更需要的材料变更专利权人的所需材料主要包括以下几类:1.专利权转让协议:该协议需为原件,并且需要双方签字和盖章,明确指出专利号的申请日期以及发明创造的名称。2.著录项目变更申报书:按照国家知识产权局的要求填写相应的表格,并由申请人(或专利权人)签字。3.缴费凭证:在提交上述材料后,需要在一个月内向国家知识产权局缴纳200元的费用,以作为著录项目变更的费用,并在汇款时注明申请号。三、专利权人变更时间有多久?专利权人变更时间一般为15-30天。在专利权人变更时,需要进行著录项目变更申报,并提交相应的申请资料和证明
    2023-12-27
    73人看过
  • 案件适用程序变更是什么意思
    执行程序的变更,是指在刑事判决、裁定的执行中,由于出现了法定情形,需要对罪犯已确定的刑罚内容或刑罚的执行方法加以变更,其处理程序亦是执行程序的组成部分。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十三条人民法院在审理过程中,发现案件不宜适用简易程序的,裁定转为普通程序。
    2024-04-17
    155人看过
  • 施工方工程设计变更申请的程序
    一、施工方工程设计变更申请的程序工程变更的流程如下:提出工程变更申请报告。填报变更原因、相关图纸和变更工程量和造价等。监理公司审核工程变更必要性和可行性,审核工程变更造价合理性,审核工程变更对工期的影响,并签署审核意见;设计单位审核工程变更图纸审核相关图纸是否满足设计规范,是否符合原设计要求,并签署审核意见。建设单位按相关规定的审批权限进行申报或批复。建设单位项目主管按上级领导批复意见向监理公司出具工程变更审批意见,明确变更是否执行。监理公司下发工程变更通知令,在变更通知中明确变更工程项目的详细内容、变更工程量、变更项目的施工技术要求、质量标准、相关图纸,明确变更工程的预算造价和工期影响。承包商按工程变更通知令执行工程变更,如承包商对工程变更持有异义,承包商也应遵照执行,并在7天内向监理公司提交争议,协商解决。二、建筑工程合同的内容建设工程施工合同的主要内容包括以下几项:1、工程范围。2、
    2021-08-23
    375人看过
  • 有限公司整体变更程序是什么
    有限责任公司变更为股份有限公司的程序如下:1、向有关政府部门提交有限责任公司变更为股份有限公司的申请,并获得批准。2、原有限责任公司的股东作为拟设立的股份有限公司的发起人,将其净资产按1∶1的比例投入到拟设立的股份有限公司。3、由会计师事务所出具验资报告。4、制定公司章程,召开创立大会。5、创立大会结束后的30天内,由公司董事会向公司登记管理机关申请设立登记。6、在媒体上公告。一、股份公司设立流程是怎样的股份公司设立流程:1、采取发起设立或者募集设立的方式;2、以发起设立方式设立股份有限公司的,发起人应当书面认足公司章程规定其认购的股份,并按照公司章程规定缴纳出资;3、选举董事会和监事会,由董事会向公司登记机关报送公司章程以及法律、行政法规规定的其他文件,申请设立登记。募集设立的发起人向社会公开募集股份,召开创立大会。二、怎么加入股份有限公司?成立股份有限公司必须符合法定的条件,主要是:1
    2023-06-24
    445人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开

    合同条款是指双方协商一致后,约定双方的权利义务,对双方具有约束力的条款。合同条款是合同内容的具体表现形式,主要通过合同条款体现和表达。合同作为当事人之间的交易协议,内容由合同各方在法律允许的范围内独立约定。一般来说,合同应具备以下条款: 1... 更多>

    #合同条款
    相关咨询
    • 工程变更程序是怎样的, 工程变更要经过哪些程序
      云南在线咨询 2022-05-04
      工程变更的程序如下:1、提出工程变更申请报告。 2、填报变更原因、相关图纸和变更工程量和造价等。 3、监理公司审核工程变更必要性和可行性,审核工程变更造价合理性,审核工程变更对工期的影响,并签署审核意见;设计单位审核工程变更图纸审核相关图纸是否满足设计规范,是否符合原设计要求,并签署审核意见。 4、建设单位按相关规定的审批权限进行申报或批复。 5、建设单位项目主管按上级领导批复意见向监理公司出具工
    • 变更程序是啥?
      青海在线咨询 2022-10-31
      变更监护人的程序是什么监护人不履行监护职责或者侵害被监护人的合法权益的可以变更监护人。但是需要有人提起变更孩子监护人的诉讼请求,这包括孩子生父母,长期抚养孩子的祖父母等,并且孩子监护权变更申请只能通过法院进行。提问:离婚后孩子监护权能变更吗变更监护人的程序是什么解答:一、离婚后孩子监护权能变更吗离婚后孩子监护权能变更吗根据相关法律规定,监护人不履行监护职责或者侵害被监护人的合法权益的,应当承担责任
    • 工程变更正确的程序是多少?
      云南在线咨询 2022-11-04
      (1)总监理工程师组织专业监理工程师审查承包人提出的工程变更申请,提出审查意见。对涉及工程设计文件修改的工程变更,应由发包人转交原设计人修改工程设计文件。必要时,项目监理机构应组织发包人、设计人、承包人等单位召开专题会议,论证工程设计文件的修改方案。 (2)总监理工程师根据实际情况、工程变更文件和其他有关资料,在专业监理工程师对工程变更引起的增减工程量、费用变化以及对工期的影响分析的基础上,对工程
    • 谁有权变更受益人?变更程序是什么?
      江苏在线咨询 2023-06-12
      根据保险法的规定,被保险人或者投保人有权指定受益人。如果被保险人或者投保人在指定受益人之后,因为情况发生变化或者自己改变主意想变更受益人,也是允许的。因此,保险法规定,被保险人或者投保人可以变更受益人。由于受益权的实现涉及到被保险人的身体或者生命,为了防止出现谋害被保险人以取得保险金的道德危险,保护被保险人的利益,保险法规定投保人指定受益人时必须经被保险人同意。基于同样道理,保险法规定变更受益人时
    • 工程变更合同的程序是什么呢,需要什么证件
      河南在线咨询 2022-07-05
      关于工程变更合同的回答为甲方:房地产开发有限公司乙方:经甲乙双方协商,甲方将小区基础工程及附属工程承包给乙方施工,为明确双方责任,做出如下条款,双方共同遵守。 一、承包方式:包工包料,按甲方给定的图纸进行施工。 二、开竣工时间:开工:年月日竣工:年月日 三、工程内容及造价:基础工程及地下室:元阁楼:元平房车库:元化粪池:元(包括池外管道项目)合计人民币:(元) 四、工程质量等级:合格。 五、付款方