发包人承担违约责任的方式包括
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-14 14:21:24 247 人看过

如果发包人未按约定支付工程预付款或工程进度款,或出现发包人提供的技术资料存在错误、发包人变更设计文件、发包人变更工程量、发包人未按约定及时提供建筑材料和设备、发包人未提供必要的工作条件致使施工人无法正常作业等情况的,发包人应当承担不履行、不适当履行或迟延履行违约责任

民法典》第八百零四条规定,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

第八百零五条规定,因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

一、发包人致使工程停建的原因有哪些

1、发包人变更工程量;

2、发包人提供的设计文件等技术资料有错误或者发包人变更设计文件;

3、发包人未能按照约定及时提供建设材料、设备或者工程进度款;

4、发包人未能及时进行中间工程和隐蔽工程条件的验收并办理有关交工手续;

5、发包人不能按照合同的约定保障建设工作所需的工作条件致使工作无法正常进行的,等等。

在发生上述原因,致使工程建设无法正常进行的情况下,承包人可以停建、缓建、顺延工期,并及时通知发包人。承包人在停建、缓建期间应当采取合理措施减少和避免损失,妥善保护好已完成工程和做好已购材料、设备的保护和移交工作,将自有机械和人员撤出施工现场,发包人应当为承包人的撤出提供必要的条件。承包人应当将停建、缓建过程中发生的经济支出和其他实际发生的费用向发包人提出报告。

二、施工总包合同违约责任有什么

施工合同发包方(甲方)的违约责任

第一,超过合同规定日期验收,按合同的违约责任条款的规定偿付逾期违约金

第二,不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

第三,工程未经验收,发包人提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包人承担责任。

第四,未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包人因此发生的实际损失。

第五,工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失,同时,赔偿承包人由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料的构件积压的实际损失。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年06月20日 14:02
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多迟延履行相关文章
  • 担保责任是否包括违约责任
    担保责任包含违约责任。《民法典》规定,担保物权人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形,依法享有就担保财产优先受偿的权利,但是法律另有规定的除外。即在债务人违约的情况下担保人才承担担保责任,因此担保责任包括违约责任。一、二手房买卖中担保人承担什么责任在二手房买卖中,担保人所需承担的责任由合同具体约定来确定。一般担保的,债务人应当先承担还款责任;债务人不承担连带担保责任的,债权人有权同时要求担保人承担。根据《中华人民共和国民法典》相关规定,一般担保人有权在主合同纠纷未经审判或仲裁,债务人财产依法强制执行不能履行债务之前,拒绝向债权人承担担保责任。连带责任担保的债务人不履行到期债务或者当事人约定的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求担保人在担保范围内承担担保责任。二、合同解除有哪些法律后果根据2021年实施的《民法典》第五百六十六条规定,合同解除的法律后果有:1、合
    2023-03-24
    248人看过
  • 违约责任包含的主要承担方式,违约责任需要合同生效吗
    一、违约责任包含的主要承担方式违约责任包含的主要承担方式如下:1.强制履行义务在一方当事人出现违约行为致使合同规定的相关条款不能履行,那么合同的另一方当事人就有权通过相关裁决机构进行裁决,强制要求违约方履行合同条款,继续进行工程建设。2.违约方终止其违约行为主要应用于在一方当事人出现合同规定行为以外违约行为,而当该种行为已经损害或即将损害合同另一方的权利时,受害一方则有权利向违约一方提出终止该违约行为的要求。3.赔偿损失是合同比较典型也是在现实中比较常用的条款。4.给付规定的违约金由于在合同订立时的不同情况,通常违约金分为合同约定违约金和法律规定违约金。适用于当一方当事人出现违约情况时,应给予另一方一定金额的经济补偿。5.定金罚则当合同双方在订立合同时某些情况下,一方要向另一方给付一定金额的定金以保障双方的利益不受侵害。主要应用于建设工程债务的保障。二、违约责任需要合同生效吗违约责任需要合
    2023-05-03
    277人看过
  • 发包人违法分包承担的责任有哪些
    工程违法分包属于严重的违法行为,其法律后果如下:1、行政责任:(1)施工单位将承包的工程违法分包的,责令改正,没收违法所得,处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款;可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。(2)对于接受违法分包的施工单位,处1万元以上3万元以下的罚款。2、民事法律后果:(1)根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,违法分包的,分包合同无效。(2)施工单位违法分包的,发包人有权解除施工合同,并有权要求施工单位赔偿损失。(3)施工单位对因违法分包工程不符合规定的质量标准造成的损失,与接受分包的单位承担连带赔偿责任。
    2023-06-15
    69人看过
  • 违法发包后的责任承担
    《中华人民共和国安全生产法》第四十一条规定,生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。第八十六条规定,违反规定发包、出租,导致发生生产安全事故给他人造成损害的与承包方、承租方承担连带赔偿责任。《建设工程质量管理条例》第七条规定,建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。国家劳动和社会保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》第四条规定,建筑施工、矿山企业等用人单位将工程(业务)或经营权发包给不具备用工主体资格的组织或自然人,对该组织或自然人招用的劳动者,由具备用工主体资格的发包方承担用工主体责任。国家建设部在《建筑业企业资质等级标准》的通知中,亦明确要求钢结构工程需要有具备相应资质的企业制作安装。另外,2007年6月29日颁布,2008年1月1日施行的《中华人民共和国劳动合同法》规定,不具备合法经营资格的个人或组织,不得在生产
    2023-06-21
    239人看过
  • 工程合同承包人的常见违约责任承担方式有哪些
    1、赔偿损失。2、支付违约金。3、采取补救措施。4、继续履行。施工合同承包人违约情形有:1、私自将合同的全部或部分权利转让给其他人,将合同的全部或部分义务转移给其他人;2、未经监理人批准,私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地;3、使用不合格材料或工程设备,工程质量达不到标准要求,又拒绝清除不合格工程;4、未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作,已造成或预期造成工期延误;5、缺陷责任期内未对工程接收证书所列缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复,又拒绝按监理人指示再进行修复;6、承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同;7、承包人不按合同约定履行义务的其他情况。一、施工合同承包人及发包人的责任有哪些?承包人的责任:第一,工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金;第二,工程交付时间不符合
    2023-02-26
    245人看过
  • 民事责任承担方式包括哪些方面
    一、民事责任承担方式包括哪些方面民事责任的承担方式一般包括有:停止侵害;排除妨碍;消除危险;返还财产;恢复原状;修理、重作、更换;继续履行;赔偿损失;支付违约金等。以上承担民事责任的方式,根据《民法典》的规定可以单独适用,也可以合并适用。法律依据:《中华人民共和国民法典》第一百七十九条承担民事责任的方式主要有:(一)停止侵害;(二)排除妨碍;(三)消除危险;(四)返还财产;(五)恢复原状;(六)修理、重作、更换;(七)继续履行;(八)赔偿损失;(九)支付违约金;(十)消除影响、恢复名誉;(十一)赔礼道歉。法律规定惩罚性赔偿的,依照其规定。本条规定的承担民事责任的方式,可以单独适用,也可以合并适用。二、民事责任承担年龄民事责任的承担年龄在中国法律中主要取决于个体的年龄和成熟程度。根据《民法典》的规定,以下是不同年龄段的民事责任承担情况:1.不满八周岁的未成年人被视为无民事行为能力人,其民事行
    2024-02-06
    80人看过
  • 违约的工程发包方应如何承担法律责任
    一、违约的工程发包方应如何承担法律责任1.按照合同约定做好施工前准备工作,提供原材料、设备、场地、资金和技术资料。发包人未按照约定的时间和要求提供的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工的损失。2.与承包人相互配合,保证工程建设顺利进行。因发包人原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当及时采取弥补措施以减少损失,并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失和费用。3.组织工程验收。隐蔽工程在隐蔽以前,发包人接到通知后应对及时检查,没有及时检查造成工期拖延的,承包人可以顺延工期,并有权要求赔偿停工、窝工的损失。建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸、施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。4.接受建设工程并且按照约定支付工程价款。建筑工程完成并经验收合格,发包人应当及
    2023-06-28
    114人看过
  • 民法典的发包方是否可以承担违约责任
    发包方会承担违约责任。根据《民法典》第八百零三条,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零五条,因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。民法典合同解除是否影响承担违约责任呢?合同解除后不影响承担违约责任。法律规定,合同解除后,存在违约的,可以追究其违约责任。已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施,并有权请求赔偿损失;尚未履行的,终止履行。《中华人民共和国民
    2023-08-01
    158人看过
  • 合同责任的承担方式具体包括哪些
    关于合同责任的承担方式,主要有以下三种类型:第一类为“继续履行”,又称为“强制实际履行”,这是合同违约方应当遵循的法律义务,当对方当事人提出此项要求后,违约方有责任按照合同约定继续执行相关任务。第二类则称之为“采取补救措施”,属于一种独立的合同责任形式,旨在矫正合同在实际履行过程中出现的问题,进而消除履行瑕疵。最后一个方面则是“赔偿损失”,亦被称为“违约损害赔偿”,它是基于违约方对受害者因其违约行为而导致的资产损失或权益丧失所给予金钱补偿的一种方式。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
    2024-07-25
    291人看过
  • 发包方违法收回承包地要承担哪些责任
    发包方有下列行为之一的,应当承担停止侵害、排除妨碍、消除危险、返还财产、恢复原状、赔偿损失等民事责任:(一)干涉承包方依法享有的生产经营自主权;(二)违反本法规定收回、调整承包地;(三)强迫或者阻碍承包方进行土地承包经营权的互换、转让或者土地经营权流转;(四)假借少数服从多数强迫承包方放弃或者变更土地承包经营权;(五)以划分口粮田和责任田等为由收回承包地搞招标承包;(六)将承包地收回抵顶欠款;(七)剥夺、侵害妇女依法享有的土地承包经营权;(八)其他侵害土地承包经营权的行为。律师补充:荒山、荒沟、荒丘、荒滩等可以直接通过招标、拍卖、公开协商等方式实行承包经营,也可以将土地经营权折股分给本集体经济组织成员后,再实行承包经营或者股份合作经营。承包荒山、荒沟、荒丘、荒滩的,应当遵守有关法律、行政法规的规定,防止水土流失,保护生态环境。【法律依据】《农村土地承包法》第五十七条发包方有下列行为之一的,
    2023-05-06
    61人看过
  • 违约条款应该包括的内容,合同违约的承担方式
    一、违约条款应该包括的内容违约条款应该包括的内容:1.写明违约,责任承担方式当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。2.违约责任条款的约定违约责任可由合同各方在合同里面作详细约定,对于延迟交付货物或者交付货款的可以约定延迟履行违约金。3.约定损害赔偿的范围当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。4.约定违约金当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。二、合同违约的承担方式合同违约的承担方式:1.继续履行。指合同义务没有履行或者履行不符合约定的,守约方可以要求违约方按照合同约定继
    2023-04-02
    418人看过
  • 担保人承担的责任包括哪些
    一、担保人承担的责任包括哪些担保人承担的责任是:1、当债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时,担保人应当承担保证责任;2、担保合同被确认无效后,担保人有过错的,应当根据其过错承担相应的民事责任。《民法典》第三百八十八条设立担保物权,应当依照本法和其他法律的规定订立担保合同。担保合同包括抵押合同、质押合同和其他具有担保功能的合同。担保合同是主债权债务合同的从合同。主债权债务合同无效的,担保合同无效,但是法律另有规定的除外。担保合同被确认无效后,债务人、担保人、债权人有过错的,应当根据其过错各自承担相应的民事责任。二、担保人承担保证责任情形是哪些借款担保人要为其担保行为承担一定的责任,具体如下:1、要看担保人是承担的一般担保还是连带担保,如果担保合同对保证方式没有约定或者约定不明确的,按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行
    2024-01-28
    448人看过
  • 承揽方与定作方的违约责任包括哪些
    承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人给付报酬的合同。二、承揽方的违约责任:一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,应当负责修整或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,定作方有权拒收,由此造成的损失由承揽方赔偿。二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定,定作方仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;少交部分定作方不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由承揽方赔偿。三、未按合同规定包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合合同规定造成定作物毁损、灭失的,由承揽方赔偿损失。四、逾期交付定作物,应当按照合同规定,向定作方偿付违约金
    2023-06-14
    442人看过
  • 该民事责任的承担方式包括什么内容?
    承担民事责任的方式有以下几种:(一)停止侵权;(二)消除障碍;(三)消除危险;(四)返还财产;(五)恢复原状;(六)修理.重作.更换;(七)继续履行;(八)赔偿损失;(九)支付违约金;(十)消除影响,恢复名誉;(十一)道歉。【辟谣】行政拘留是民事责任吗?真相:不属于分析:行政拘留是行政处罚,不是民事责任。行政拘留是最严厉的行政处罚,通常适用于严重违反治安管理但不构成犯罪、警告、罚款处罚不足以处罚的情况。【提醒】民事责任的构成要件是什么?民事责任的构成要件如下:1。损害事实的客观存在。损害是指民事主体的权利因一定的行为或事件而受到一定的不利影响。权利主体只有在受到损害的情况下才能请求法律救济。二、违法行为。违反法律禁止性或命令性规定。除法律有特别规定外,行为人只对自己的违法行为承担法律责任。三、违法行为与损害事实之间的因果关系。构成民事责任要件的因果关系是指行为人的行为及其对象与损害事实之间
    2023-08-05
    449人看过
换一批
#合同履行
北京
律师推荐
    展开

    迟延履行是当事人约定的履行期限已届满,一方逾期仍未履行或者不按约定履行的。对于迟延履行的当事人,另一方可要求其承担采取补救措施、赔偿损失等违约责任。也可以在合理催告后解除双方间的合同。... 更多>

    #迟延履行
    相关咨询
    • 承包人违约责任的承担方式和计算方法
      山西在线咨询 2022-10-25
      承包人违约的情形: 1、私自将合同的全部或部分权利转让给其他人,将合同的全部或部分义务转移给其他人; 2、未经监理人批准,私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地; 3、使用不合格材料或工程设备,工程质量达不到标准要求,又拒绝清除不合格工程; 4、未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作,已造成或预期造成工期延误; 5、缺陷责任期内未对工程接收证书所列缺陷清单的内容或缺
    • 想了解一下,对于发包人违约责任的承担方式
      山西在线咨询 2024-09-17
      如果发包人未按约定支付工程预付款或工程进度款,或出现发包人提供的技术资料存在错误、发包人变更设计文件、发包人变更工程量、发包人未按约定及时提供建筑材料和设备、发包人未提供必要的工作条件致使施工人无法正常作业等情况的,发包人应当承担不履行、不适当履行或迟延履行违约责任。 根据《民法典》第八百零四条规定,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停
    • 承担违约责任违约事项包括什么?
      宁夏在线咨询 2021-04-13
      (1).签订认购书后,购房者不买房或要求换房,开发商不卖房或要求换房;(2).购房者不按期付款;(3).开发商不按期交房;(4).面积变动超过约定幅度;(5).房屋装修标准、质量不合要求,保修不到位(6).产权过户手续不全或不能按期办理。商品房保修的责任相关的文件:《城市房地产开发经营管理条例》和《商品房住宅实行住宅质量保证数和住宅使用说明书》 《住宅质量保证书》由房地产开发企业在商品房交付使用时
    • 工程承包中发包方应承担的责任包括什么
      西藏在线咨询 2024-08-25
      1、办证责任 办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用、申请施工许可执照和占道、爆破以及临时铁道专用线接岔等的许可证。 2、工程定点责任 确定建筑物、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点。 3、三通一平责任 开工前接通施工现场水源、电源和运输道路,拆迁现场内民房和障碍物(委托承包方承担的除外)。 4、物资保证责任 按双方协定的分工范围和要求,供应材料和设备。 5、经费保证责任 向
    • 法律责任的承担方式一般包括
      安徽在线咨询 2022-10-26
      根据违反的法律的性质,法律责任分为民事法律责任、行政法律责任和刑事法律责任三种,下面将每种法律责任的承担方式归纳如下:一、民事责任形式: 1、停止侵害。 2、排除妨碍。 3、消除危险。 4、返还财产。 5、恢复原状。 6、修理、重作、更换。 7、赔偿损失。 8、支付违约金。 9、消除影响,恢复名誉。 10、赔礼道歉。r二、刑事责任形式:主刑有:管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑;附加刑有:罚金、