停缓建后发包人有什么责任-法师兄

停缓建后发包人有什么责任

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-30 18:43:18 256 人看过

一、停缓建后发包人有什么责任

停缓建后发包人的责任如下：

1.做好施工前的一切准备工作，确保建设承包单位准时进入施工现场。

2.向承包人提供符合质量的材料、设备，因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期，造成质量责任的，应承担责任。

3.对工程质量、进度进行检查。

4.组织验收。建设工程竣工后，发包人应及时组织验收。

5.支付价款，接收工程。

6.交付使用。发包方对承包方完成的建设工程项目，经验收合格，支付价款后应及时交付使用，发挥建设工程效益。

二、建设工程合同的发包人和承包人的主体资格

建设工程合同的发包人和承包人的主体资格：

1.建设工程合同主体应具有一定的权利能力和行为能力。建设工程合同的主体一般应为法人单位。作为发包人，应为计划机关批准的建设单位;通过工程建设新筹建单位，发包人可为筹建机关或经批准成立的工程筹建机构等。

2.资质证书。所承包的工程范围应与该企业的级别范围相符。

3.承包人在施工所在地建筑管理部门办理的施工许可手续。外地施工企业进入本地区施工，应根据当地政府的有关规定办理施工许可证。

三、发包人致使工程停建的原因有哪些

1.发包人变更工程量；

2.发包人提供的设计文件等技术资料有错误或者发包人变更设计文件；

3.发包人未能按照约定及时提供建设材料、设备或者工程进度款；

4.发包人未能及时进行中间工程和隐蔽工程条件的验收并办理有关交工手续；

5.发包人不能按照合同的约定保障建设工作所需的工作条件致使工作无法正常进行的，等等。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法人相关文章

法律综合知识
建设工程发包人是什么，工程发包方连带责任有那些情况

建设工程发包人一般是工程发包主体资格和有能力支付工程价款能力的当事人，建筑工程的发包单位需要与承包单位应当依法订立书面合同。工程发包方连带责任有第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘查、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。一、建设工程发包人是什么建设工程发包人具体是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。《中华人民共和国建筑法》第十五条，建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照合同约定履行义务的，依法承担违约责任。二、工程发包方连带责任有那些情况第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘查、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。共同承揽人对定作人承连带责任，但当事人另有约定的除外。《建筑法》第29条第二款规定：建筑工程总承包单位按照总承包合同约定对建设单位负责；分

2022-06-05

223人看过
工程承包
分包人受伤发包人有责任吗

工人意外受伤，包工头应承担全部的赔偿责任。如果发包人明知包工人没有资质或者安全生产条件的，还给予发包，应与包工头承担连带的赔偿责任。一、对施工现场的事故负责划分有何规定？对施工现场的事故负责划分的规定如下：1、签订的协议中是否有责任划分的约定，有约定的依照约定；2、员工在就业活动中因安全生产事故遭受人身伤害的，发包人、分包人知道或者应当知道接受发包或者分包业务的用人单位没有相应的资质或者安全生产条件的，应当与用人单位承担连带赔偿责任；3、连带责任人根据各自的责任大小确定相应的赔偿金额，难以确定责任大小的，平均承担赔偿责任，支付超过自身赔偿金额的连带责任人有权向其他连带责任人追偿，并根据责任大小确定赔偿份额。二、公司借用资质是谁承担法律责任公司借用资质，借用人和使用人承担法律责任。借用别人的资质，允许别人使用自己的资质，借用人和使用人都要承担连带法律责任。法律是严格禁止施工的企业用任何看似合

2023-02-10

77人看过
继续履行
违反工程建设承包合同，承包人有什么责任？

违反建设工程承包合同的责任如下：一、勘察设计质量差或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成的损失，勘察设计单位应继续完善设计，减免勘察设计费，直至损失赔偿。二、工程质量不符合合同规定，发包人有权要求限期无偿修理或返工改造。详细版工程建设承包合同样本＜p＞发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下称甲方）＜／p＞＜p＞承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下称乙方）＜／p＞＜p＞甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。＜／p＞＜p＞１．工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞２．工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞３．工程面积（包括土建工程、水暖工程、电器工程）：共计＿＿＿＿＿份平方米。＜／p＞＜p＞４．承包内容：＜／p＞＜p＞５．建筑安装工程造价：共计人民币＿＿＿＿＿元。＜／p＞＜p＞６．工程价款和费用的结算依据和付款办法：＜／p＞＜p＞（１）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜

2023-08-05

171人看过
工时
发包人设计返工造成停工需要承担什么责任

一、建设工程竣工后如何验收1、提交竣工验收报告在建筑工程竣工后，要经过专门验收机构（有关部门成立的），组织专家开展质量评估验收。2、组织验收验收需要经过四方验收，包括设计单位、建设单位、施工单位、监理单位。3、验收合格验收合格后要到有关部门处登记备案。4、交付使用验收合格后就可以交付使用了。5、未验收而交付使用（视为合格），建设方丧失质量抗辩权；丧失以质量抗辩拒付工程款的权利，但不影响工程保修期内的保修义务履行。二、发包人设计返工造成停工需要承担什么责任承包商在行使停工权时，一定要注意把握三点：第一：适度的把握，就是说，发包方未按约定支付款项，要达到“致使施工无法正常进行的程度”。如果发包方只是偶尔程度较轻的延误支付，尚不足以影响施工进程，承包商就进行停工，其顺延工期的要求很可能得不到主张第二：承包商因发包方延迟支付工程款而放慢工程速度甚至停工时，一定要按照合同规定的程序操作。根据我国民法

2023-02-17

64人看过

交通事故处理程序
建筑工人受伤发包方承担责任吗

根据《中华人共和国劳动合同法》和《工伤保险条例》以及《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》，工人和发包人之间形成劳动合同关系且属于工伤，工人应享受工伤保险待遇；因用人单位以外的第三人侵权造成其人身损害，可以请求第三人承担民事赔偿责任。如果不构成劳动关系而是雇佣关系，则发包人应当承担赔偿责任；雇佣关系以外的第三人造成工人人身损害的，可以请求第三人承担赔偿责任，也可以请求雇主承担赔偿责任。雇主承担赔偿责任后，可以向第三人追偿。雇员和接受发包或者分包业务的雇主形成雇佣关系且在从事雇佣活动中因安全生产事故遭受人身损害，发包人知道或者应当知道接受发包的雇主没有相应资质或者安全生产条件的，应当与雇主承担连带赔偿责任。一、雇工受伤的赔偿标准根据法律规定，雇员在从事雇佣活动中遭受人身损害，雇主应当承担赔偿责任。雇佣关系以外的第三人造成雇员人身损害的，赔偿权利人可以请求第三人承担赔偿

2023-03-20

144人看过
保证
发包人原因造成工程停建

在工程建设过程中，发包人应当按照合同约定履行自己的义务，为承包人的建设工作提供必要的条件，保证工程建设顺利进行。如果因发包人的原因致使工程建设无法按照约定的进度进行，承包人可以停建、或者缓建。这里的因为发包人的原因在实践中一般指下列情况：1．发包人变更工程量；2．发包人提供的设计文件等技术资料有错误或者发包人变更设计文件；3．发包人未能按照约定及时提供建设材料、设备或者工程进度款；4．发包人未能及时进行中间工程和隐蔽工程条件的验收并办理有关交工手续；5．发包人不能按照合同的约定保障建设工作所需的工作条件致使工作无法正常进行的，等等。在发生上述原因，致使工程建设无法正常进行的情况下，承包人可以停建、缓建、顺延工期，并及时通知发包人。承包人在停建、缓建期间应当采取合理措施减少和避免损失，妥善保护好已完成工程和做好已购材料、设备的保护和移交工作，将自有机械和人员撤出施工现场，发包人应当为承包人的

2023-06-09

321人看过
工伤保险
工人在建筑工地受伤，包工头有什么责任

一、你给受伤工人支付劳务报酬，进行管理，你与受伤工人形成劳务合同关系，你应当对受伤工人承担雇主责任。你上面的包工头（大包），及大包上面的公司将工程违法分包给了没有资质的你及大包，应当与你承担连带责任。建议你配合伤者进行索赔，这样对你对伤者最有利。二、如果伤者在工地干活的证据充分，能够证明与公司存在劳动关系，伤者也可以申请认定工伤，直接向公司主张工伤保险待遇。这个方式取证难度大，诉讼时间长，不是首选。扩展资料：工伤保险待遇确定原则工伤保险待遇是职工在受到事故伤害和患职业病时获得的医疗救治和经济补偿。因此，必须保持一个相对公平和相对统一的待遇水平。所谓相对公平，就是要考虑制定工伤保险待遇的标准时，要充分考虑社会总体经济状况和职工总体工资收入，使工位职工的待遇水平适度，即不能偏高，也不能偏低。所谓相对统一，就是要考虑全国各地的工伤职工分布情况和地区差异。在制定政策时，对工伤保险待遇的项目和享受待

2023-03-16

126人看过
保证
哪些情形下承包人可以停缓建

1、发包人变更工程量；2、发包人的设计文件等技术资料有错误或者发包人变更设计文件；3、发包人未能按照约定及时提供建设材料、设备或者工程进度款；4、发包人未能进行中间工程和隐蔽工程条件的验收并办理有关交工手续；5、发包人不能按照合同的约定保障建设工作所需的工作条件致使工作无法正常进行的。一、停缓建后发包人有什么责任因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当承担什么法律责任在工程建设过程中，发包人应当按照合同约定履行自己的义务，为承包人的建设工作提供必要的条件，保证工程建设顺利进行。如果因发包人的原因致使工程建设无法按照约定的进度进行，承包人可以停建、或者缓建。在发生上述情形，致使工程建设无法正常进行的情况下，承包人可以停建、缓建、顺延工期，并及时通知发包人。承包人在停建、缓建期间应当采取合理措施减少和避免损失，妥善保护好已完成工程和做好已购材料、设备的保护和移交工作，将自有机械和人员

2023-03-25

452人看过

法律综合知识
发包人没有发包资格会有什么后果

一、发包人没有发包资格会有什么后果在实际的工程发包过程中，发包人出于种种目的，经常将工程发包给没有资质的承包人。可根据我国《建筑法》对施工许可证的规定，应为行政管理中的取缔性规范，而非效力性规范，发包人违反此规定的法律后果是受行政处罚，而不影响建设施工合同之效力。这里存在一定的风险，主要有三种：第一，承包人雇佣工人受伤，发包人需承担连带赔偿责任。《最高人民法院关于人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款规定雇员在从事雇佣活动中因安全生产事故遭受人身损害，发包人、分包人知道或者应当知道接受发布或者分包业务的雇主没有相应资质或者安全生产条件的，应当与雇主承担连带赔偿责任。第二，个人承包违法用工，发包人承担连带责任。《劳动合同法》第九十四条规定个人承包经营违反劳动合同法招用劳动者，给劳动者造成损害的，发包的组织与个人承包经营者承担连带责任。第三，承包人欠付工程款，对实际施工人承担直

2021-08-05

271人看过
法律综合知识
包保责任人有什么权利

一、包保责任人有什么权利“包保责任人”这一制度乃是基于目标责任制的理念设计而成，即由特定负责人全权承担某项任务或特定责任之后，必须确保依照事先约定的时间表和质量标准予以实施。在此过程中，负责人既可以凭借个人之能力独立完成各项任务，亦可通过构建高效的管理体系，引领团队成员共同努力，以达成预期目标。其主要职责涵盖以下几个方面：首先，明确自身以及其他相关工作人员的职责范畴，并与相关单位签署具有约束力的责任书；其次，根据任务要求和重点工作内容，精心策划并制定详尽的项目实施方案；再次，在项目实施过程中，严格遵守国家及地方政府的政策法规以及行业规范；此外，还需监督项目实施过程中各个岗位责任的履行状况；最后，按照相关规定，定期对生产设备进行维护保养，严禁使用已被淘汰的设备，从而保障生产作业的安全性；同时，还要对各部门的运营状况以及员工出勤情况进行有效监管；最后，合理配置人力、物资以及资金等各类资源，确保

2024-04-10

283人看过
侵权责任
停车场侵权责任包括什么？

如果停车场是收费的，车在停车场被扎破车胎的，管理人要承担赔偿的责任，如果是免费停车场，没有人看管的，管理人不承担责任。宾馆、商场、银行、车站、娱乐场所等公共场所的管理人或者群众性活动的组织者，未尽到安全保障义务，造成他人损害的，应当承担侵权责任。因第三人的行为造成他人损害的，由第三人承担侵权责任；管理人或者组织者未尽到安全保障义务的，承担相应的补充责任。物业停车收费纠纷如何解决现在停车收费已经是普遍的习惯了，但有实际中的纠纷还是较多的。如果真与物业发生停车收费纠纷的，在以下不同情况中有不同的解决方式：1、可以向业主委员会反馈投诉，请求协调解决。一般来说，物业收取停车费主要是因为业主委员会的授权，因此，一旦跟对方发生矛盾了，就可以直接找业主委员反馈，这样比较能够快速解决纠纷。2、如协商不成或无业主委员会，可到当地物价或工商管理部门投诉处理。例如，小区停车费高于当地物价标准，可到物价局投诉处理

2023-04-11

325人看过
交通事故认定书
承包方交通事故发包方责任有什么？

发包方没有过错的不承担责任。劳动者和用人单位、雇主之间的关系，或者是雇佣关系、劳动关系。如果在工作中发生人身伤害的，就需要分别处理。公安机关交通管理部门应当自现场调查之日起十日内制作道路交通事故认定书。交通肇事逃逸案件在查获交通肇事车辆和驾驶人后十日内制作道路交通事故认定书。对需要进行检验、鉴定的，应当在检验、鉴定意见确定之日起五日内制作道路交通事故认定书。发生死亡事故，公安机关交通管理部门应当在制作道路交通事故认定书前，召集各方当事人到场，公开调查取得证据。一、交通事故中赔偿主体是谁？机动车发生道路交通事故致人损害的，原则上应当由该机动车所有权人承担相应的赔偿责任。但法律、行政法规及有其他规定的除外。1、雇员从事雇佣活动中，自身遭受交通事故的索赔对象雇员在从事雇佣活动中遭受交通事故的，应雇主作为索赔对象。由雇主之外的第三人造成人身损害的，可以选择雇主或第三人作为索赔对象。2、雇员驾驶车辆

2023-06-22

272人看过

继承人
发包人责任是怎样

一、发包人责任是怎样（1）做好施工前的一切准备工作，确保建设承包单位准时进入施工现场。《民法典》规定，发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并要求停工、窝工损失赔偿。（2）向承包人提供符合质量的材料、设备，因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期，造成质量责任的，应承担责任。（3）对工程质量、进度进行检查。《民法典》规定，发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进行进度、质量进行检查。（4）组织验收。建设工程竣工后，发包人应及时组织验收。《民法典》规定，建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准进行验收。（5）支付价款，接收工程。（6）交付使用。发包方对承包方完成的建设工程项目，经验收合格，支付价款后应及时交付使用，发挥建设工程效益。二、发包人是建设单位吗发包人不只是包

2023-06-16

491人看过
工程发包
工程发包人违约应负哪些责任，什么叫工程发包人

一、工程发包人违约应负哪些责任工程发包人违约应负的责任有：1.按照合同约定做好施工前准备工作，提供原材料、设备、场地、资金和技术资料。2.与承包人相互配合，保证工程建设顺利进行。因发包人原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当及时采取弥补措施以减少损失，并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失和费用。3.组织工程验收。隐蔽工程在隐蔽以前，发包人接到通知后应对及时检查，没有及时检查造成工期拖延的，承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工的损失。建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸、施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。4.接受建设工程并且按照约定支付工程价款。建筑工程完成并经验收合格，发包人应当及时接受并支付工程价款。二、什么叫工程发包人工程发包人是发放工程建设项目的人员，发包人必须具备工程发包的相关资格，一般还需要取得相应的资格证书，并在政府的

2023-06-22

75人看过