延长项目合同期限的条件是什么
来源:法律编辑整理 时间: 2023-05-07 21:31:11 408 人看过

有下列情形之一的,项目合同工期顺延:

1。发包人未按合同约定的时间开工的,以实际开工时间为工期起点,相应顺延工期。

2。虽然他们进入现场,但并不具备启动条件。如不能满足开工的客观条件或法定条件,如施工现场未达到合同规定的开工要求,相关法定审批手续未办妥等。

3。发包人未能在合同规定的时间内提供符合要求的图纸。

4。发包人未按合同约定支付工程款的。

5。发包人或者监理人未及时发出指示、确认或者答复的。

6。设计变更导致工程量的增加。

7。发包人提供的测量基准点、基准线和水准点、测量报告和其他书面资料有错误或遗漏的。

8。发包人增加合同外工程的,工程工期在原合同中另行计算延长。

9。停水、停电、停气超过8小时,非发包人原因(本条在2013年版施工合同中已删除,故无需顺延工期)。一些合同专用条款约定,停水、停电、停气的风险由承包人承担)。

10。因发包人供应材料延误,工期延误。11。不可抗拒的力量,如台风、政府命令(如高考、召开重要会议)停工等。发包人因承包人以外的原因要求停工。

13。监理人因承包人以外的原因责令停工。

14。承包人按合同约定的程序完成隐蔽工程后,发包人要求重新进行开挖验收,验收合格。

15。因承包人原因造成工期延误。发包人与承包人在施工过程中因工程竣工质量发生纠纷,承包人为避免损失扩大而暂停施工,但最终确定工程竣工质量合格。

17。发包人未协调好土地权属相邻关系问题,相关第三方影响承包人正常施工。

18。因非正常恶劣天气而非不可抗力造成工期延误的。19。在不利的物质条件下而非不可抗力的情况下,工期延误。

20。因发包人原因造成的其他工期延误。

在这种情况下,理论上,工期可以推迟。当然,工程工期在实践中能否顺延,工程工期延长后能否在法律上得到支持,能否用于索赔,仍然是一个非常复杂的问题(工期延误与索赔是一对相互关联的概念)。因为一方面要处理好具体问题;另一方面工期的延长也涉及到一系列问题,如延长程序、证据固定、索赔权等。

实际上,如果出现上述20种情况之一,您可以要求推迟之前约定的工期。至于什么时候延期,需要分析具体问题,至少要确定一个比较合理的延期期限。

相关知识

工期顺延是合法的

1。工程量的增加

在施工过程中,发包人往往要求承包人增加工程量,这必然导致工期的增加。在这种情况下,工期自然顺延。

2。发包人变更设计

发包人在施工过程中变更设计的,承包人因发包人变更设计而不能施工的工期从工期中扣除,即相应的工期顺延。

3。发包人未在合同约定的期限内提供设计图纸和其他必要的施工资料的。发包人未在合同约定的期限内提供设计图纸和其他必要的施工材料,致使承包人不能施工的,工期自发包人提供必要的施工材料之日起计算。因建设单位缺乏建设规划许可证、施工许可证等原因,政府有关部门要求停工的,停工期从工期中扣除。一般来说,双方在施工合同中约定,发包人应按工程进度支付进度款。发包人未按时支付进度款的,承包人有权停工,工期延误由发包人负责。

5。施工过程中发包人指定的分包人与承包人的不当联系

在实践中,通常会出现发包人直接将钢结构工程、消防工程、水电工程、空调工程等工程分包给他人,或要求发包人按合同约定分包的情况承包人将工程分包给指定的施工单位。但在施工过程中,承包人与分包人的施工衔接不当,可能导致工期延误。在这种情况下,发包人应承担相应的工期延误责任。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷适用法律若干问题的解释》第十五条的规定,当事人在建设工程竣工前对工程质量有争议,工程质量经鉴定合格的,延长工期。工程质量鉴定能否作为工期顺延的理由,主要取决于工程质量是否合格。工程质量经鉴定合格的,以鉴定期为顺延期;否则,工程质量经鉴定不合格的,工期不予顺延,承包人未完成工程的,应承担相应的违约责任。发生不可抗力或其他非承包人原因的事故时,承包人有权顺延工期。如地震、暴雨时不能施工,工期顺延。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年06月19日 18:01
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多合同期限相关文章
  • 最长合同期限可延长
    一般由当事人在合同中约定变更期限,没有约定的,当事人双方同意可以随时变更合同。合同期限指合同的有效时间,它一般始于合同的生效之日,终于合同的终止之时。当合同双方就合同变更达成一致时,可以更改合同的期限。可变更合同的期限只要在合同约定的期限内都可以变更。情形包括重大误解订立的合同,因欺诈、胁迫而订立的合同,乘人之危订立的合同。根据《民法典》的相关规定,法律规定或者当事人约定解除权行使期限,期限届满当事人不行使的,该权利消灭。法律没有规定或者当事人没有约定解除权行使期限,自解除权人知道或者应当知道解除事由之日起一年内不行使,或者经对方催告后在合理期限内不行使的,该权利消灭。租赁合同最长可以签多少年根据《民法典》第七百零四条规定,租赁合同的内容一般包括租赁物的名称、数量、用途、租赁期限、租金及其支付期限和方式、租赁物维修等条款。第七百零五条规定,租赁期限不得超过二十年。超过二十年的,超过部分无效
    2023-07-07
    122人看过
  • 什么是项目专用合同条款
    项目专用合同条款是在通用合同条款和公路行业标准专用合同条款中明确指出要在专用条款或数据表中予以具体规定的数据、信息或与工程所在地具体情况有关的规定(如异常气候条件),是必备的配套条款,不能缺少,否则通用条款和公路行业准专用合同条款就不完善。项目专用条款数据表是合同条款的组成部分。一、因设计图纸重大变更能否变更合同1、如果合同条款中有约定,工程发生重大设计变更,或工程造价超过一定的百分数,以结算审核为准,则可在工程完工后进行结算审核,以实际造价为准。2、如果合同条款中无此方面的约定,可双方协商,以实际工程量进行结算审核,以审核价为准。3、如对方不同意,可找仲裁委员会提出仲裁。一般发生这种情况,均可以按照实际的工程量结算的。如合同条款中有约定工程量变更后如何处理,按合同条款进行.如无,双方一致后签订补充协议,以实际工程量结算审定价格结算。一般我签订的合同在工程承包价处有以下2点:1、若工程无发
    2023-03-11
    298人看过
  • 劳动合同的法定延长期限是多长
    相关病例:1。刘在一所学校当了三年多的保安。最近,他与保安派遣公司的劳动合同即将到期。他通常便秘。他突然出现腹部阵发性绞痛、呕吐、体温升高和呼吸急促。他被医院诊断为肠梗阻。在手术和住院期间,合同到期,派遣公司向他发出了终止劳动合同的通知。齐先生是一个住在旅馆的已婚年轻人。两年前,他与酒店签订了一份两年的劳动合同。在合同到期之前,齐已经怀孕三个多月了。合同到期时,酒店向她发送了终止合同的通知,因为她未经批准未获得怀孕保护。具体评估和分析:第42条和第45条:雇主不得根据第40条和第45条的规定终止劳动合同第四十一条劳动者有下列情形之一的,从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离境前职业健康检查,或者疑似职业病患者在诊断或者医学观察期间;在本单位患职业病或者因工负伤,被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;在规定的医疗期内患病或非工伤;劳动合同期满,有本法第四十二条规定情形之一的,在怀孕、分娩、哺乳期
    2023-05-07
    459人看过
  • 延长合同期限是不是续签
    案例:王某于2008年应聘到某房地产中介公司做房产经纪人,公司与他签订了1年的劳动合同,期限为2008年7月1日至2009年6月30日。合同快到期时,公司人事经理找到他说,这一年里,他工作非常出色,打算延长他的劳动合同期限,于是双方就将劳动合同期限变更成2008年7月1日至2010年6月30日。可去年在王某的合同到期前,公司人事经理却通知他说,合同到期后不再续签,让他提前做好准备。王某觉得尽管单位和他变更了一次劳动合同期限,但也应该算是签订了两次劳动合同了,按《劳动合同法》规定,他是不是可以要求单位订立无固定期限劳动合同呢?评析:按照《劳动合同法》的规定,劳动合同变更的对象,只限于劳动合同中的部分条款,即依法可以变更的条款,但合同当事人条款及合同期限条款等是不能进行变更的。而劳动合同续签是指原订的劳动合同终止执行后,由于工作需要,当事人双方通过协商一致,继续签订的劳动合同。根据劳动合同续签
    2022-08-06
    253人看过
  • 项目的合法一般分包条件是什么
    项目合法总分包的条件是什么?(1)总承包合法;(2)分包单位具有与分包工程相对应的资质等级;(3)对外分包必须有合同协议书或发包人(施工单位)的许可;(四)建筑工程总承包,建筑工程主体结构必须由总承包单位完成;(五)分包单位不得将工程分包出去(分包单位的分包变成变相分包)。一般分包是指建设工程总承包人可以将部分工程承包给具有相应资质的分包人。但除总承包合同中已约定的分包外,必须经建设单位批准。实行总承包的,建设工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建设工程总承包方按总承包合同对施工单位负责;分包商按分包合同对总承包方负责。总承包人和分包人对分包工程的施工单位承担连带责任。项目指定分包商是由业主(或工程师)指定和选定的专门分包商,负责完成特定的工作内容并与承包商签订分包合同。根据合同条款,业主有权将部分工程项目的施工任务或涉及提供材料、设备和服务的工作内容承包给指定的分包商实施。指定分
    2023-05-07
    431人看过
  • 国家项目合同变更的条件
    首先,我国《民法典》第五百四十三条规定,当事人协商一致,可以变更合同。其次,合同变更的条件主要有:1、存在着合法有效的合同关系。2、合同内容发生变化,如上所述,狭义的合同变更即指合同内容的变化而不包括合同主体的变化。根据《民法典》第470条的规定,合同的内容一般包括标的等八项内容,这些内容的变化即可认为是合同的变更,当然合同的内容可以由当事人自由约定,因此合同其他内容的变化亦可认为是合同变更。但是合同的变更,不得全部改变合同内容或者改变合同的主要内容,否则就不再是合同的变更,而是合同的更新。3、合同的变更须依当事人协议或直接规定及法院裁决,有时依形成权人的意思表示。如果是双方当事人协商同意变更合同,则必须遵循有关民事法律行为的规定,符合民事法律行为的生效要件;如果是根据法律规定变更合同,则必须根据法律规定的程序和方法变更合同。4、须遵守法律要求的方式。对合同的变更,法律要求采取一定方式的,
    2023-03-03
    135人看过
  • 项目部签订合同的目的是什么
    项目部签订合同,该合同依法订立的,具有法律效力。企业法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法享有民事权利和承担民事义务的组织。法人项目部是由工程承包人委派,专为某一项建设工程而设置的,属于施工组织设计的主体单位,具体履行工程项目承包合同的部门。不具有独立的法人地位。因此,其对外签订的合同如产生民事责任,由企业法人承担。如果其超越权限订立合同,除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外,该代表行为有效,即工程项目部签订的合同有效。一、合伙人越权订立的合同有效吗超越权限,是指受托人超越委托人的委托授权的范围或委托意思表示。超越权限订立的合同主要包括两部分,一部分是法人或者其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同;另一部分是民法上普通自然人超越权限订立的合同。1、未经被代理人追认的,对被代理人不发生效力。2、法人的法定代表人或者非法人组织的负责人超越权限订立的合同,除相对人知道或者应当知道
    2023-06-21
    341人看过
  • 项目期限劳动合同的内容是怎样的?
    一、项目期限劳动合同的内容是怎样的?甲方:经营地址:乙方:性别:居民身份证号码:在甲方工作起始时间年月日家庭住址:邮政编码:在临居住地址:邮政编码:户口所在地省(市)区(县)街道(乡镇)签订日期:年月日二、内容根据《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律法规规定,甲乙双方本着平等自愿、协商一致、合法公平、诚实信用的原则,签订劳动合同,并承诺共同遵守:第一条合同类型和期限甲、乙双方选择以下形式确定本合同期限:(一)固定期限,自__年____月___日起至__年__月_日止,共_个月。(二)其中试用期,自__年___月___日起至_____年___月___日止,共__个月。(三)乙方应在年月日前到岗。注:《劳动合同法》调整了《劳动法》关于劳动合同终止的规定内容。取消了劳动合同的约定终止,规定劳动合同只能因法定情形出现而终止。也就是说,劳动合同当事人不得约定劳动合同终止条件;即使约定了,该约定也无
    2023-04-29
    158人看过
  • 侦查羁押期限延期条件是什么?
    1、在侦查期间,发现犯罪嫌疑人另有重要罪行的,自发现之日起依照《刑事诉讼法》第154条的规定重新计算侦查羁押期限。重新计算侦查羁押期限的,由公安机关决定,无需人民检察院批准,但须报人民检察院备案。2、犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址,身份不明的,侦查羁押期限自查清其身份之日起计算,但不得停止对其犯罪行为的侦查取证。对于犯罪事实清楚,证据确实、充分的,也可以按其自报的姓名移送人民检察院审查起诉。3、对被羁押的犯罪嫌疑人作精神病鉴定的时间,不计入侦查羁押期限。其他鉴定时间则应当计入羁押期限。一、延长侦查羁押期限的规定是什么?1、根据《刑事诉讼法》第154条的规定,案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长1个月。2、根据《刑事诉讼法》第155条的规定,因为特殊原因,在较长时间内不宜交付审判的特别重大复杂的案件,由最高人民检察院报请全国人民代表大会常务委员会批推延期审理。3、根
    2023-04-07
    351人看过
  • 项目临时用工合同期限是多久
    临时工劳动合同约定期限最多为六个月新《劳动合同法》第六十六条对这三种岗位做了明确的规定,劳动部门在对劳务派遣进行认定时也就有了明确的依据:“临时性岗位”以时间为节点,指存续时间不超过六个月的工作岗位;“辅助性”是指为主营业务岗位提供服务的非主营业务岗位;“替代性岗位“则是因员工脱产学习、休假等原因无法工作的一段时间内,由其他劳动者替代工作的岗位。劳动法中对劳动合同期限的规定根据《劳动法》第十二条规定,用人单位与劳动者签订的劳动合同期限可以分为三类:(1)有固定期限,即在合同中明确约定效力期间,期限可长可短,长到几年、十几年,短到一年或者几个月。(2)无固定期限,即劳动合同中只约定了起始日期,没有约定具体终止日期。无固定期限劳动合同可以依法约定终止劳动合同条件,在履行中只要不出现约定的终止条件或法律规定的解除条件,一般不能解除或终止,劳动关系可以一直存续到劳动者退休为止。(3)以完成一定的工
    2023-04-27
    126人看过
  • 项目经理结清项目资金的先决条件是什么
    我国常见的内部合同往往只规定“项目经理自行承担工程损失,施工企业不得垫付资金”,但对“项目经理只有在建设单位实际拨付到位工程资金后才能申请资金”的规定并不明确。实践中,曾出现过这样的情况:施工单位拖延或拒不支付工程款的,项目经理根据内部合同直接起诉施工企业,要求施工企业按合同规定扣除管理费后支付工程款施工企业与施工单位的结算口径,无论施工企业是否收到施工单位的工程款,或项目经理声称内部合同无效,要求按实际结算支付工程款。这是一个典型的项目经理对抗公司的案例。处理办法是在内部合同中设计下列条款:a.项目经理代表施工企业,按照“施工企业与施工单位签订的施工合同”规定的时间和要求,向施工企业收取、结算工程款,并且不得放弃权利或者代表施工单位损害建筑施工企业的行业利益。项目经理迟延与施工单位结算(决算)的,施工单位可以督促项目经理履行义务。项目经理在催交后30日内未履行义务的,建设单位可以派人进行
    2023-05-07
    184人看过
  • 铜仁建设项目是什么期限
    一、办理时限8个工作日二、办理地点铜仁市碧江区川硐教育园区桃源大道公共服务中心大楼三楼。交通指引:广大市民可在三江公园、锦江广场、地王广场、公园道1号等站点乘坐12路,在江华国际酒店、金滩数码城、二完小、北门口等站点乘坐13路,在市老干活动中心、天阳小区、市妇幼保健院、金滩数码城、沙子坳路口、公园道1号等站点乘坐15路公交车抵达。三、办理材料
    2023-12-02
    205人看过
  • 服务项目合同到期了可以延期吗
    一、服务项目合同到期了可以延期吗在合同期满之际,续签合同确实有可能需要稍微延期进行。在合同截止日期之后,双方之间的法律关系即宣告解除,进入了一种暂时性无合同的状况。只要在这段时间随后至下一次协议达成之前,双方都能够互相理解、尊重并友好协商,那么任何时候都可以选择重新签署新的合同。而当涉及到了劳动合同这一领域时,尽管存在一定的灵活度,但是最长只能再延迟一个月的时间,来与劳动者就新的劳动合同条款进行商谈和订立。如若用人单位未按照上述原则,在合同期满之日起超过一个月,但未满一年的期间内,没有与劳动者签署书面形式的劳动合同,那么他们必须每个月向劳动者支付双倍工资作为补偿。《劳动合同法》第十条建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的,劳动关系自用工之日起建立。二、合同到期后继续履行原
    2024-04-04
    335人看过
  • 建筑项目抵押的条件是什么?
    在建工程抵押需要的条件有:1.在建工程抵押贷款的用途为在建工程继续建造所需资金;2.在建工程占用范围内的土地,已经交纳全部土地出让金,并取得国有土地使用权证;3.在建工程抵押必须已经取得土地使用权证、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证。在建工程抵押当事人在建工程抵押的当事人双方包括抵押人和抵押权人,其必须满足以下的条件:1.抵押人为主债务人,在建工程抵押的目的是为了取得在建工程继续建造的资金,也就是说必须满足本项目的建设需要,出于这个目的,其抵押人与债务人须为同一人,在建工程的所有人不得将该在建工程为其他的债务设定担保。2.抵押权人须为银行或者其他具有金融许可的机构,《抵押管理办法》将在建工程的抵押权人限定为银行,是因为在当时的历史条件下,在建工程涉及的债权数额往往比较大,而除了银行,很难有机构能够有条件针对在建工程进行融资,出于维护社会稳定的角度对抵押权人的范围进行限制是当时历史条件
    2023-07-04
    404人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开

    如果未办理批准等手续不影响合同生效的,合同自依法成立的时候具有法律效力;如果未办理上述手续会影响合同生效的,则手续办理完成后合同具有法律效力。合同的终止期限由合同双方当事人确定,并且在合同中做出明确的规定。有生效期限的合同,自期限届开始时生... 更多>

    #合同期限
    相关咨询
    • 羁押条件中什么是延长羁押期限的期限
      黑龙江在线咨询 2023-09-22
      延长羁押期限的规定:案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。以下案件在规定的期限届满不能侦查终结的,经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定,可以延长二个月:交通十分不便的边远地区的重大复杂案件、重大的犯罪集团案件、流窜作案的重大复杂案件、犯罪涉及面广,取证困难的重大复杂案件。
    • 项目合同是否有明确的期限?
      安徽在线咨询 2024-11-22
      依据双方自愿且未违反法律强制性规定,合同双方在签署合同时未注明日期,该合同依然有效。双方在签署合同时未注明日期,合同在法律规定中不属于必备生效内容。为了确保权益,后期可以通过补签日期来补充生效日期。
    • 拆迀项目最长延期是多久
      台湾在线咨询 2022-11-07
      房屋拆迁许可证的有效期为24个月。根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》因在有效期内未能完成对被拆迁人的搬迁需要延长房屋拆迁许可证的有效期的,拆迁人应提交书面报告,说明延期原因,经征地拆迁主管部门批准,可延长12个月的有效期。延长期届满仍未能完成对被拆迁人的搬迁的,应重新申领房屋拆迁许可证。
    • 工程项目合同长期拖延应该怎样处理
      北京在线咨询 2023-07-05
      工程项目合同长期拖延,另一方当事人可以解除合同。 我国《民法典》规定,有下列情形之一的,当事人可以解除合同: (一)因不可抗力致使不能实现合同目的; (二)在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务; (三)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行; (四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的; (五)法律规定的其他情形。
    • 信用卡延长分期期限有什么条件
      上海在线咨询 2023-08-03
      根据银行的规定来定,有的银行是可以延长分期的,有的不行。 一般情况是,信用卡都是出账单后,根据账单金额,在最后还款日之前还清就可以了。当信用卡账单还不上的时候,可以申请1-2个月的延期还款。这是银行的延期还款政策。如果延期到期后,你还是还不清账单。那么就只能选择逾期了,逾期后,再跟银行协商,将剩余本金的欠款,进行再次分期还款。而且再次协商分期还款,最长可以分期5年,可以减轻很多的还款压力。 如果想