装修公司装修延期了怎么办-法师兄

装修公司装修延期了怎么办

来源：法律编辑整理时间： 2023-02-17 00:20:26 203 人看过

1、业主和装修公司双方可先相互协商，寻找妥善的方法得以解决，问题发生了要与装修公司积极协商解决。

2、业主和装修公司协商达成一致后，要签定合同工期延期补充协议书，明确权利和义务，工期和赔偿金额要以文字形式落实，双方签字认可。

3、如果双方能协商，则按自愿协商，如果无法协商，可到法院起诉或到仲裁机构仲裁，并要求装修延期的赔偿。

4、法院起诉时你需要向法院提供装修合同书，付款收据和你所遭受损失的证据。

一、装修如何避免装修延期

1、选择专业装修公司，不能一味求快。正规的装修公司的施工时间正常情况都是1—3个月，在这期间，可以按质按量的完成装工程。而有些着急搬进新家的业主可能会选择承诺工期短的装修公司来施工，其中可能混杂不成熟的施工队，为了签单，明明做不到还是会承诺，然后在施工过程中找各种理由让业主签装修延期单或者施工马虎不注重装修质量。为了避免施工时期发生情况导致装修延期，业主必须对这次装修进行详细的规划。疏通，沟通好各方面的事情，把工作安排都规划妥当。

2、及时验收和结算工程款装修开始后，如遇到一些需要业主验收签字的工程，业主最好合理安排好时间，防止拖延。此外也需要准备好工程款，防止工程款未及时支付而造成停工等情况发生。

3、签合同时明确交付时间及理赔条款对于家装工程的交付时间，是以甲乙双方合同约定为准。要是不想被延期还投诉无门，一定要在合同条款里注明具体的违约金额和细则，然后严格按照合同执行。一般来说，业主对于违约金的参考，可以多咨询市内正规公司的情况后，再判断所选择的装修公司是否在合同中给出相对符合买卖双方利益的违约金比例。

二、装修公司资质有哪些

装修公司资质包括设计资质、施工资质、承包资质三种。其中设计资质分为三个等级，分别是甲级、乙级和丙级，其中甲级为最高级；装修公司的施工资质共分为四个等级，分别是甲级、乙级、丙级、丁级，其中甲级为最高级；装修公司的承包资质共分为三个等级，分别是一级、二级、三级，其中一级为最高级。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多仲裁机构相关文章

消费者
装修一半装修公司倒闭咋办

一、装修一半装修公司倒闭咋办如果消费者在家装消费中对合同有异议或者出现纠纷可以向北京市建筑装饰协会进行投诉，问题再得不到解决可以尝试向工商行政部门申诉、向法院起诉等途径。二、消费者投诉是什么意思所谓消费者投诉，是指消费者为生活消费需要购买、使用商品或者接受服务，与经营者发生消费权益争议，从而提出的书面或者口头上的异议、抗议、索赔和要求解决问题等行为。为了规范我国工商行政管理部门处理消费者投诉程序，及时处理消费者与经营者之间发生的消费者权益争议，保护消费者的合法权益，2014年2月份中华人民共和国国家工商行政管理总局局务会审议通过并向社会公布了工商行政管理部门处理消费者投诉办法（国家工商行政管理总局令第62号），自2014年3月15日起施行。三、消费者投诉的原则消费者协会接受消费者的投诉，实行以地域管辖为主，级别管辖为辅的原则：（一）对消费者的投诉，由被诉方所在地的县级消费者协会或下属分会处

2023-04-20

382人看过
仲裁机构
装修完后出现问题装修公司不给修怎么办

一、装修完后出现问题装修公司不给修怎么办其实，一般来说，在装修完工后便发现问题，而装修公司推脱不保修的，如果合同有约定，按照合同约定追究装修公司责任即可。所以说，不管怎样，都需要及时签订有效的装修合同，有了这一纸证明，就能够让推脱不保修的装修公司乖乖按合同上说的办。无合同到相关行业协会或工商管理部门进行投诉要如果合同没有约定，那么业主也不用发愁，现在可到相关行业协会或工商管理部门进行投诉，并请求进行协商处理。若协商不下来，就可收集资料至法院提起诉讼，让装修公司履行合同提供保修，并赔偿损失。二、装修纠纷报警有用吗个人觉得装修纠纷报警不是最好的办法，首先找行业协会部门，他们来调节，因为关于纠纷这块，每个行业协会或者行业部门，都有规定的解决办法。其次，解决不了的，找消协，他们是消费者比较权威的投诉部门；再次，如果还解决不了，可以求助于媒体，因为装修公司不会想把问题弄大；最好，实在解决不了的，再报

2023-04-20

186人看过
格式合同
装修延期怎么取证

一、如何避免装修延期秋冬装修旺季，许多家庭都希望在年底前能够住上新居。然而，事实却不乐观，很多本应该已经完工的，由于各种原因，完工时间遥遥无期。下面我们来看看导致装修延期的常见原因有哪些。了解了这些原因，我们也许就能少走不少弯路，免去许多不必要的麻烦。装修是一项比较复杂的工程，需要整合多种资源，从而实现设计、施工、家居配置一体化的过程。而在这过程中，需要做的事情琐碎复杂，这就需要选择的装修公司有着过硬的管理能力。很多装修延期工程源于许多家装公司片面追求订单，而没有合理分析自身对于施工、安装等的调度能力，最后导致许多工程在实施中与约定脱节。在开始施工后，装修设计方案的不断改动也是装修延期的一大原因。其中，有的改动是业主前期没有确认清楚等到施工后才觉着不妥而要求改的;还有的可能是装修公司为增加预算，设计师或施工队以各种理由提出的。现在很多的业主都是选择半包的装修方式，装修公司负责施工和基本辅材

2023-04-14

381人看过
法律综合知识
装修公司没钱装修算欺诈么

一、装修公司没钱装修算欺诈么这一行为并不构成欺诈行为，而是由于合同条款表述模糊，或者一方未能履行其应尽的义务而产生的法律纠纷。关于如何妥善处理此类装修款拖欠问题，以下是几种可行途径：首先，当事人双方应尽可能通过友好协商来解决问题，债权人有权要求欠款方在合理期限内全额支付装修款项，或者根据合同约定承担相应的违约责任；若协商无果，债权人可选择向相关仲裁机构提出仲裁申请；最后，若以上两种途径均无法解决问题，债权人还可向有管辖权的法院提起诉讼。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。二、装修公司没有签合同的定金能退吗这并不是一个明智之举，若对方在契约履行过程中出现违约行为，如故意隐瞒重要事项、实施欺诈手段等情况，您有权利请求其返还定金。然而，若仅仅是您方面违背了合同条款的话，对方有权保留此定金。反之，倘若您

2024-07-17

319人看过

法律综合知识
装修公司装修不合格，尾款又付清怎么办

一、装修公司装修不合格，尾款又付清怎么办装修不合格要求装饰公司按照质量要求返工，如果对方不同意，您可以起诉对方承担违约责任。（一）诉讼所需材料起诉书（一式两份）、合同文本的复印件和对方收款凭据复印件（发票、收据均可），然后根据案情的不同，还要根据法庭的要求进行举证。起诉书里应写明你和被告的基本资料，起诉的原因，事实经过，以及证据目录（二）裁判标准需第三方协助鉴定由于国家在家庭装修方面没有制订相应的标准，所以消费者一旦将装饰公司告上法庭，法院就需要请第三方来进行评估、鉴定。法院一般都会找有资质的单位或部门来承担这项工作。法院所请的第三方，往往要经原告、被告两方面认可。同时这些家庭装饰技术服务机构没有和消费者或装饰公司发生雇佣关系。（三）技术服务不能作为法庭证据技术服务机构出具的证明和报告，在法庭上是不能作为证据的。因为消费者和服务机构之间是雇佣关系。根据有关法律，这些证明和报告不具有作为证据

2021-10-03

451人看过
继续履行
装修公司未按约定完成装修，我该怎么办？

装修公司未按合同要求施工，是属于违法的行为，造成业主损失的，业主可以要求装修公司赔偿，装修公司不赔偿的，可以起诉装修公司。装修公司未按照合同约定的期限完工，应当按照双方当事人签订合同的违约条款承担违约责任，如果有约定的，从其约定。约定的违约金若低于实际造成损失的，业主可以要求予以增加。约定的违约金若过分高于造成实际损失的，装修公司可以要求适当予以减少。装饰公司迟延履行约定造成未按照约定期限完工的，在支付违约金后，还应当按照合同约定的继续将装修工程完工。装修公司不履行合同怎么办如果合同签订生效后，在履行期届满以前，一方明示不履行合同或者以行为表明不履行合同的，为预期违约，当事人可以解除合同。当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。所以，对于预期违约，你可以解除合同并要求对方承担违约责任。如果是合同签订生效后，一方当事人在履行期届满

2023-07-20

429人看过
法律综合知识
换了房东装修公司还要负责装修吗

当房屋租赁期限届满之时，业主决定收回房屋。关于装修费用的补偿问题，若当事人双方在合同中有明确约定，则可依据双方所达成的共识加以处理；如若未曾约定，则须依据相关法律法规及司法实践中的具体情况，分别做出如下处理：首先，若因业主方违约而导致合同解除，承租方有权要求业主赔偿剩余租赁期间内的装饰装修残值损失，此项主张应当得到支持；其次，若因承租方违约而导致合同解除，承租方无权要求业主赔偿剩余租赁期间内的装饰装修残值损失，除非业主方同意对该部分进行利用，且仅能在合理利用价值范围内给予适当补偿；再次，若因双方共同违约而导致合同解除，剩余租赁期间内的装饰装修残值损失，将由双方根据各自的过失程度承担相应的责任；最后，若因无法归咎于双方的原因导致合同解除，剩余租赁期间内的装饰装修残值损失，将由双方按照公平原则进行分摊。此外，若有其他特殊规定，则应适用这些规定。《民法典》第七百一十五条承租人经出租人同意，可以对

2024-05-19

489人看过
违约金
家装遭遇装修公司违约怎么办？

1、装修公司常见的违约责任有哪些?（1）私自拆改。装修公司未经业主同意以任何理由拆改房屋的，都应该赔偿给业主因此造成的全部损失。（2）工程质量不符协定。工程质量如果不符合合同所写规定，业主有权要求装修公司在合理的限制时间内无偿修理或返工，并承担工程逾期交付的赔偿责任。（3）隐蔽项目未通过业主认可还继续施工。没有通过业主验收认可的水电工程、地板/墙面/吊顶基层处理等隐蔽项目，装修公司不应继续施工，否则业主可以有权要求停工并令其赔偿相应责任。（4）逾期了。装修公司原因超过约定期限不能完成工程的话，装修公司应按照逾期天数赔付违约金（具体数额看双方事前协商），逾期若干天（事先协定）仍不能完工，业主可以要求终止合同并索赔。（5）拿伪劣材料忽悠我。提供假冒伪劣材料、因装修公司引起室内空气污染监测超出约定标准的，均由装修公司赔偿损失和负责治理。2、装修房子纠纷如何处理当甲乙双方产生矛盾后，要根据合同文本

2023-06-10

376人看过

业主
装修防水没做好装修公司不肯赔偿，怎么办

如果新装修的房屋重新做了防水，而因为防水问题导致漏水，开发商是不承担责任的，但如果是因为住宅的质量问题导致的漏水，需要开发商负责。一、什么是房屋装修房屋装修是指开凿墙体、楼地面、移动窗位置、拆改承重或非承重结构、增设房屋分隔结构、改善房屋外观及装饰室内布局等行为。二、房屋装修主要纠纷第一类，纯粹的质量纠纷：家装质量出现问题，作为合同的甲方——业主提出异议，要求对方解决是一件很正常的事情。曾有这样一件事情，有一个家装工程在施工过程中业主新发现了质量问题，当时他为了不给施工方找麻烦，就放了对方一马，也没有向对方提出；可是他没有想到的是，对方把他的这种态度看成了软弱和外行，结果工程越干越差，到他忍无可忍的时候，局面已经无法收拾。第二类，工程项目确认的纠纷：有这样一些工程，由于合同双方在签订装修合同的时候对有的项目并没有讲明白，而现场交底时，又进行得马马虎虎，结果在施工过程中双方才发现，对项目内容

2023-03-23

115人看过
司法鉴定机构
装修公司延期找什么部门投诉

装修公司延期可投诉渠道有想：1、可以拨打12315或者去当地消费者协会投诉；2、双方有合同约定，对方延期可以向法院起诉，依据合同可以要求对方承担违约金。一、推迟交房归哪个部门管开发商延期交房应该找房产局投诉或者消协等部门解决。延期交房是违约行为，但承担违约责任应当依据合同的约定，如果没有约定，可按法律、行政法规的规定来承担违约责任。违约金可以按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类型房屋租金标准确定。二、店面漏水找谁投诉处理1.首先，消费者应积极地和装修公司进行协商，要注意在保护自己合法权益的基础上，实事求是地描述所出问题，对赔偿结果要求合理，这样问题容易解决。2.行业协会，其次，消费者可以找有关单位和部门，如一些地方会有建筑装饰协会等行业协会，底下的会员单位如在装修过程中出现问题，业主可向行业协会反映，很多协会都会出面协调帮助双方解决问题。这种维

2023-06-19

302人看过
法律综合知识
装修公司装修出现问题怎样起诉

一、装修公司装修出现问题怎样起诉装修公司装修出现问题的起诉流程是：1．书写起诉状和准备相关证据材料。2．向有管辖权的法院提交起诉状进行起诉。起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的，可以口头起诉，由人民法院记入笔录，并告知对方当事人。3．法院收到起诉状后，会依法进行审查，若是符合诉讼条件的，会在七天内作出起诉决定，并通知当事人。4．法院受理后，当事人按照法院的通知参与庭审、提交证据即可。5．法院开庭审理后，会依法作出判决，当事人按照判决书的内容执行即可。6．若一方不按照判决书执行的，另一方可以到法院申请强制执行。二、装修公司装修出现问题起诉状怎么写装修公司装修出现问题起诉状的书写方式如下：1．写明原告与被告的身份信息，因为对方是公司，所以需要写明其名称、住所等信息。2．写明诉讼请求和所根据的事实与理由。3．写明证据和证据来源，证人姓名和住所。4．在末尾处写

2024-01-22

219人看过
法律综合知识
上海装修公司延期律师收费？

律师解答：根据实际情况决定。上海律师费需要根据实际情况决定。代理涉及财产关系的案件可以根据该项法律服务所涉及的标的额，按照下列比例分段累计收费：1、10万元以下（含10万元）部分收费比例为8％－12％，收费不足3000元的，可按3000元收取；2、10万元以上至100万元（含100万元）部分收费比例为5％－7％；3、100万元以上至1000万元（含1000万元）部分收费比例为3％－5％；4、1000万元以上至1亿元（含1亿元）部分收费比例为1％－3％；5、1亿元以上部分收费比例为0．5％－1％。《上海市律师服务收费政府指导价标准》第二条财产关系案件收费标准－按标的额比例收费代理涉及财产关系的案件可以根据该项法律服务所涉及的标的额，按照下列比例分段累计收费：（1）10万元以下（含10万元）部分收费比例为8％－12％，收费不足3000元的，可按3000元收取；（2）10万元以上至100万元（含

2024-04-22

348人看过

法律综合知识
装修公司延期交房索赔哪些

针对房屋装修逾期补偿金额问题，其首要依据乃是双方在合约中所明确规定之违约责任承担方式。若在合约中并未见相关内容，则需以实际受到损害者之利益为考量标准予以赔偿。同时，违约补偿额亦可视具体情况对实际损失进行适度调整，确保受损方权益得到充分保障。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。

2024-05-16

283人看过
法律综合知识
装修公司需要什么资质才能装修

一、装修公司需要什么资质才能装修装修公司进行房屋装修确实需要相应的资质，以确保其具备合法经营的条件和提供高质量装修服务的能力，具体来说：1．装修公司需要获取《建筑装饰装修资质证》，这是从事建筑装饰装修业务所必需的资质证书。根据资质等级的不同，对公司的注册资本金等条件也有相应的要求。2．一级资质标准要求企业注册资本金达到1000万元以上，而三级资质标准则要求企业注册资本金至少为50万元。获取这一资质后，装修公司才能合法地开展装修业务，并赢得客户的信任。二、装修公司资质获取流程装修公司获取《建筑装饰装修资质证》的流程相对复杂，但遵循一定的步骤即可完成。1．公司需要满足注册成立的条件，包括股东符合法定人数、出资达到法定资本最低限额、共同制定公司章程、有公司名称和住所等。2．公司需要向工商行政管理部门申请企业名称核准，并办理营业执照、组织机构代码证和税务登记证等证件。3．在成立公司后的一年内，公司

2024-08-20

499人看过