南京：业主拒收房屋延期交付自负责任-法师兄

南京：业主拒收房屋延期交付自负责任

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-10 15:02:19 261 人看过

2004年10月19日，刘先生（化姓）父子买下位于浦口区的一套百余平方米的商品房。根据约定，开发商应于2005年10月30日交房。

2005年10月26日开发商通知刘先生办理入住手续，刘先生经过验房，发现该房存在多处问题。他将7处问题写明交给开发商。刘先生称，开发商一直怠于维修，直到2006年4月8日才将问题基本解决，双方办理交接手续。由于被告无故拖延维修时间，造成逾期交付房屋。故要求被告支付违约金7173.11元。刘先生父子在起诉状中写道。

浦口区法院一审认为，开发商在合同的履行过程中，不存在违约行为。驳回了刘先生父子的诉讼请求。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多收房相关文章

业主
业主拒绝交付房屋的后果有哪些

首先，根据合同交房时间跟卖家通知卖家交房。卖家不交，您可以跟他问问原因，商量下解决办法，可以请中介调解。实在商量不好，就只能走法律途径，起诉房东了。出卖人不按照合同的约定履行交付标的物义务的，买受人可以按照合同约定的条款，要求其承担未按照约定期限交付标的物的违约责任。对于逾期未交房的违约责任没有约定或约定不明确的，可以按照交易习惯或买受人实际造成的损失合理确定。一、有以下几种情况消费者可以拒绝收房：1、达不到合同约定的交房条件，约定条件是指消费者与开发企业在购房合同中约定可以退房的条件。在此情况下，法律更注意强调交易双方的意思自治原则，充分尊重交易双方当事人的约定。根据《民法典》规定的基本原则，双方当事人约定了退房的具体条件，且消费者又能证明该退房条件成立(例如开发企业延迟交房超过一定期限)，消费者就可以拒绝收房。如消费者可在合同中约定小区规划或配套设施不符合售楼广告或售楼书宣传、房屋交付

2023-03-01

171人看过
不可抗力
房屋延期交付手续房屋延期交付最长多长时间

房屋不可以延期交付，延期交付需承担相应的违约责任。经催告在合理期限内履行的，买受人不能解除合同但可以要求开发商赔偿损失；经催告三个月仍未履行且开发商没有给出正当理由的，买受人可以解除合同，一切损失由开发商承担。房屋延期交付有哪些赔偿房屋延期交付，合同有约定赔偿的，按照合同约定赔偿。合同没有约定赔偿的，可以参照以下标准赔偿：逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。《民法典》第五百六十三条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。以持续履行的债务为内

2023-07-27

139人看过
法律综合知识
房屋延期交付有赔偿吗，房屋延期交付怎么赔偿

一、房屋延期交付有赔偿吗1、房屋交付延期有赔偿。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。二、房屋延期交付怎么赔偿1、房屋延期交付，合同有约定赔偿的，按照合同约定赔偿。合同没有约定赔偿的，可以参照以下标准赔偿：逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。2、法律规定：《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十七条商品房买卖合同没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算方法，违约金数额或者损失赔偿额可以参照以下标准确定：逾期付款的，按照未付购房款总额，参照中国人民银

2024-01-17

73人看过
法律综合知识
开发商延期交房业主收房吗

一、开发商延期交房业主收房吗确实是可行的。在开发商延期交付房屋的情况下，买受方完全有权追求其所负有的违约责任，由对方承担相应的违约金金额赔偿。对于违约金具体的数额，通常情况而言，双方订约时便已明确规定的，应严格遵循有约定从约定、无约定从法定的原则，按照合同中约定的比例予以执行；若合同中未对此作出明确规定，则参照同期银行贷款利率作为参考依据。然而，值得注意的是，虽然逾期交房的违约金并无一个统一的衡量标准，但是合同中所约定的违约金比例并非固定不变，可根据实际损失状况进行适度调整。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失30％为标准适当减少；当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额。根据以上规定，如果房产公司很长时间逾期交房给购房者造成的损失高于合同约

2024-07-06

68人看过

业主
交房时收合同外费用有业主拒付

本来已经按约定交上首付款、办好贷款并老老实实按期给银行还款，只等待交房期限一到，就踏踏实实地拿钥匙办入住的购房人，往往在接到开发商的入住通知书才发现，入住通知书又“郑重”通知，必须交纳房产证代办费、天然气管道费、契税、公共维修基金等，才能拿到钥匙。据了解，这种被部分购房者称为“霸王收费”的交房方式，已经成为目前购房者与开发商“低烈度”矛盾对立的又一个焦点问题。法院判决开创“拒交”胜诉先例·没有列入买房合同的“计划外”交房费用该不该交?很多购房人在投诉无门的情况下，到法院告状寻求支持。而此前的多数诉讼以购房人的败诉、必须老老实实交上开发商规定的“计划外”交房费用而告终。近日，北京首例由于拒交“超标”费用，开发商不给业主办入住手续，致使交房延期业主胜诉的案件终审判决。法院判令，开发商为洪先生办理房屋入住手续、交付房屋，赔偿延迟交房违约金。2002年4月，洪先生购买房地产公司一套房屋。双方在房屋

2023-06-10

244人看过
不可抗力
延期交房要如何负责

日前购房者肖女士给本刊打电话说，她买的房子到了交房日期，可她到现场一看，房子是竣工了，可开发商原来答应拆除的一间破旧厂房仍未拆除，遮挡了她家的窗户。她问，这是否属于不具备交房条件?能否追究开发商逾期交房的违约责任?于先生也给本刊打电话反映，他延期1个月才接到交房通知，可到小区一看，道路还未建成通车，是否可以继续追究开发商逾期交房的责任?据了解，开发商不能按期交房的情况在目前的房地产市场中比较普遍，也是购房人投诉比较多的一个问题。究竟应该怎样认定开发商是否逾期交房?哪些情况可以追究开发商逾期交房的违约责任?哪些情况不属于逾期交房，买房人拒不收房将自己承担违约责任?本刊特请有关专家做了分析。律师认为，实践中以下4种情况，基本可以认定开发商逾期交房：一、除法律规定的不可抗力和在《合同》里约定开发商可以免责的原因外，在《合同》约定的交付时间没有取得《北京市建筑工程竣工验收备案表》，开发商肯定是要按

2023-05-04

342人看过
空置房
房屋交付延期物业费是否需要交

房屋交付延期不需要交物业费。物业费的收取时间是从业主实际收房后，物业公司开始进行物业服务工作开始；已经竣工但是还没有交付买受人的物业，由建设单位进行交纳。一、空置房物业费收取标准在开发商将房屋交付给房屋买受人即业主之前，物业公司不能向业主收取物业费。在开发商交付房屋以后，业主应当按照物业服务合同约定的标准缴纳物业费。司法实践中，只要开发商正式通知业主入伙，自业主入伙之日起房屋就不算是空置房。因此，自业主收楼开始，即使房屋无人居住，也应按时全额缴纳物业费。我国物业管理相关法律中没有业主收楼后未入住期间按70%缴纳物业费的规定，除非物业服务合同中有此项约定，否则物业服务费就应当按照物业服务合同约定缴纳。二、物业费什么时间开始交物业费缴纳时间是根据具体情况决定，要看是新房还是二手房。新房要根据购房合同中约定交房时间来缴纳物业费，二手房药从双方交房日起缴纳物业费。未交付给买受人之前物业服务费应由房

2023-03-21

165人看过
罚金
商品房超期交付要负什么责任

支付逾期违约金和解除合同的责任。如果开发商逾期交房不存在免责事由，则开发商需承担商品房逾期交付的责任。该责任包括开发商支付逾期违约金和在一定条件下购房者有权解除合同。一、回迁房没有按时间回迁怎么办未按约定时间交付房屋除具有法定免责事由和约定免责事由外开发商应承担逾期交房的违约责任。通常情况下，双方在合同中约定：卖方不能按期交房的，比照中国人民银行有关延期付款的规定，按每迟延交付一天，按预期交房部分房款总值计算向买方支付一定数额的违约金。超过一定期限未交付的买方可以解除合同，卖方应双倍返还定金，返还已支付的购房款并按银行同期固定资产贷款利率偿还购房款利息。对于合同中未约定逾期交房违约责任的其责任应如何承担，实践中往往按逾期期限及逾期理由来考虑违约责任，如逾期在合理期限以内，则违约方应承担违约金并继续履行合同，如逾期时间较长，开发商怠于交房则购房一方有权要求解除合同和赔偿损失。二、买房签购房合

2023-03-13

399人看过

法律综合知识
交房延期怎么退首付款给业主

在支付了购房首付款之后，买家仍然享有取消房屋购买的合法权益。在常规情况下，买卖双方有可能经过友善且积极的协商过程，就关于撤销购房合约以及退回所支付款项的问题达成共识；然而，若是双方无法通过协商达成一致，那么便可以依据合同中所明确规定的内容或其他符合法律规范的解除条款，启动退房程序。与此同时，鉴于退房原因的不同，必须严格遵循相关法律法规的规定，并承担相应的违约责任。《民法典》第五百六十二条当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时，解除权人可以解除合同。第五百六十三条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（

2024-05-11

228人看过
法律综合知识
房子延期交付业主能获赔偿吗

律师解答：能。房子延期交付业主能获赔偿。出现延期交房的情况时，若业主与开发商签订的房子买卖合同中已约定延期交房违约金的，可依据合同约定的金额要求开发商赔偿延期交房的损失；若合同中没有约定或约定不明确的，可按照已交房款总额乘以同期银行贷款利率及延期交房时间计算违约金。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

2024-08-03

408人看过
不可抗力
延期交房，开发商应当负哪些责任？

开发商延期交房需要承担的责任：根据2021年实施的《中华人民共和国民法典》第五百七十七条，一方不履行合同义务或者不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十二条，履行不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。违约责任没有约定或者约定不明确，依照本法第五百一十条的规定不能确定的，受害人可以根据标的的的性质和损失的大小，合理选择要求对方承担修理、重作、更换、退货、降价或者报酬等违约责任。开发商延期交房怎么办开发商应该按照约定的时间来交付房屋，这是开发商的基本义务。如果开发商没有按期交房，买房人可以依照不同的情况采取不同的方式来维护自己的合法权益。根据延期交房的情况和理由不同，可以分为以下几种情况：（一）开发商延期交房，经催告后在合理期限内仍然没有履行的，但是给出延期交房的理由，这种情况下购房人没必要解除购房合同。虽然不是因为不可抗力或合同约定的免责理由，

2023-07-08

184人看过
法律综合知识
房子延期交房谁负责退房

一、房子延期交房谁负责退房若开发商未能按时交付房屋，业主应当积极寻求开发商的帮助来解决问题。首先，业主可向开发商发送正式的催告函，与开发商协商并确定最终的房屋交付期限，以期尽早实现房屋的顺利交付。其次，当催告函期满三个月后，业主有权依法行使解除房屋买卖合同的权利，同时要求开发商承担其逾期交付房屋的违约责任。具体来说，开发商需要负责继续履行该合同，采取有效的补救措施修补因逾期遭受损害的合同利益，以及向业主支付由此产生的合理损失赔偿费用。《商品房销售管理办法》第三十条房地产开发企业应当按照合同约定，将符合交付使用条件的商品房按期交付给买受人。未能按期交付的，房地产开发企业应当承担违约责任。因不可抗力或者当事人在合同中约定的其他原因，需延期交付的，房地产开发企业应当及时告知买受人。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补

2024-07-19

209人看过

笔录
房子延期交付诉讼指南

房子延期交房起诉如下：1、当事人起诉时，应当先提交起诉书，并根据对方人数提交相应份数的副本。当事人为公民的，应当说明双方的姓名、性别、年龄、籍贯和地址；当事人为单位的，应当说明单位名称、地址、法定代表人或者负责人的姓名。起诉书正文应当说明请求、起诉事实和理由，尾部应当签字或者盖章；2、依据＂谁主张谁举证＂原则上，原告应当向法院提供下列材料：一是原被告的主要资格材料：如居民身份证、户口簿、护照等证据的复印件；当事人为企业的，应当提交营业执照等材料的复印件。最重要的是提交能够支持和证明原告诉讼主张的证据。如合同、协议等；3、当事人履行必要的程序并支付相关证据材料后，立案法院通常在七天内办理立案手续；不符合立案条件的，依法裁定不予受理；4、当事人应当自收到受理通知之日起七天内提前支付案件受理费等诉讼费用；5、立案手续后，由法院安排，当事人应当服从法院的工作安排，积极参加诉讼；6、向法院提起诉讼，

2023-07-15

135人看过
业主
租的房子房屋倒塌业主不负责任怎么办

不可以，即使签了也属于无效条款。出租人要对租赁物的适用性和承担责任，也就是说，出租人对租赁物有维修义务，这个义务尽不到，一旦出了事故，就要承担民事责任。一、租房期间的维修费用由谁来出租房期间的维修费用由出租人支付。出租人在租赁期间有维修租赁物的义务，租赁物损坏时，出租人应尽快修理。出租人未对其进行维修时，承租人可以支付维修费用。如果长期不维修，租金可以相应降低。根据《中华人民共和国民法典》规定，承租人在租赁物需要维修时，可以要求出租人在合理期限内维修。出租人未履行维修义务的，承租人可以自行维修，维修费用由出租人承担。因维修租赁物影响承租人使用的，应当相应减少租金或者延长租赁期限。但如果是因承租人的过错致使租赁物需要维修的，出租人不承担前款规定的维修义务。二、出租人承担权利瑕疵担保责任的条件有什么出租人承担权利瑕疵担保责任的条件如下：1、因第三人向承租人主张权利。第三人主张权利可以是第三人作

2023-03-30

181人看过