东阳成功仲裁一房屋装修合同纠纷大案-法师兄

东阳成功仲裁一房屋装修合同纠纷大案

来源：互联网时间： 2023-06-07 16:23:37 79 人看过

1月20日，设立在东阳市消保委的东阳消费争议仲裁庭成功仲裁处理一起房屋装修合同纠纷大案。

2010年12月19日，吴某与某装饰公司达成协议：装修房子三间，装修金额8.6万元，工期为30日。吴某眼看工期快到，但工程远远没有结束，必将影响到门店按时开业，心中非常焦急，于2011年1月17日向东阳市消保委请求处理。市消保委工作人员与某装饰公司协商，该公司称：对方未按期付清工程款，故拖延了工期。若要做完工，先付清工程款。鉴于该案比较复杂，市消保委工作人员建议双方申请仲裁。1月20日，双方达成仲裁协议，向金华仲裁委员会消费争议仲裁中心东阳仲裁庭申请仲裁。东阳仲裁庭急为消费者所急，当日受理，当日审理。经调解，双方达成协议：一、经结算，尚未付的工程款全部交给仲裁员保管；二、装饰公司于2011年1月24日前按合同要求完工，逾期每日扣除工程款1000元；三、工程是否合格由仲裁员裁决，工程款由仲裁员转交。1月27日，双方对工程进行了验收、交接。1月28日，双方结清了工程款，该案圆满解决。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多房屋装修相关文章

仲裁条款
装修合同纠纷可否仲裁解决

装修合同纠纷在一定条件下可以仲裁解决。纠纷的解决方式是：约定优先；没有约定的，可以及时进行协商；协商不成的可以申请调解；调解不成的，当事人可以向法院起诉解决；有仲裁协议或仲裁条款的可以申请仲裁。《中华人民共和国民法典》第四百七十条合同的内容由当事人约定，一般包括下列条款：(一)当事人的姓名或者名称和住所；(二)标的；(三)数量；(四)质量；(五)价款或者报酬；(六)履行期限、地点和方式；(七)违约责任；(八)解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。《中华人民共和国仲裁法》第二条平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以仲裁。一、什么样的装修合同易出现纠纷1、合同主体不明晰。合同中应首先填写甲方、乙方的名称和联系方法。此处应注意一个细节，很多公司只盖一个有公司名称的章，您必须要求装饰公司将内容填满，并进行核对。您还应注意签订合同的装修公司名称，

2023-03-24

70人看过
仲裁机构
装修合同纠纷仲裁如何约定

一、解决装修合同纠纷的五大途径依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十三条规定，消费者与经营者发生消费者权益争议时，可以通过下列途径解决：1、与装修公司协商解决，协商解决是最省时省力的方式，如果双方能协商解决尽量协商，各退一步。2、业主请求消费者协会调解。消费者协会是一种民间社会机构，可以作为中立的第三方进行调解，说服双方达成调解协商。3、向有关行政部门申诉。4、根据与装修公司达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁。仲裁具有不开庭审理，一裁终决的效果，解决方式较快。5、向人民法院提出诉讼。但必须注意，一般情况下，如提请了仲裁，便不得再向法院提出诉讼。向法院起诉需要递交起诉状，递交双方证据。优点是法院处理较为权威具有公信力，缺点是耗时耗力。二、解决装修合同纠纷的流程行业规定对纠纷的解决也提供了诸多方法。如一些家居装饰市场规定，解决纠纷按下述流程进行：投诉——调解部受理——质检部根据合同及图纸进行

2023-03-19

455人看过
仲裁委员会
装修合同纠纷可否仲裁解决

一、装修合同纠纷可否仲裁解决具体要看合同上是否有仲裁的约定。如果双方没有在合同上约定，或者出现纠纷后双方又难以协商到仲裁委员会仲裁的，就不能到仲裁委员会去仲裁。《仲裁法》第四条规定：当事人采用仲裁方式解决纠纷，应当双方自愿，达成仲裁协议。没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理。二、装修纠纷表现行为装修纠纷一般都是在装修家庭与装修施工单位之间、装修家庭与周围居民之间以及装修违反了有关装修合同、规定而发生的，主要有以下几个方面：1、没有完全履行装修合同未完全履行合同主要表现为：装修单位没有按合同约定的做法去装修，使用非合同规定的装饰材料，施工中无故停工，未在约定内完工等.2、粗制滥造，施工质量低劣有的装修公司施工人员干活不上心，工艺不规范。表面上说得过去，但经不起验收或时间的检验，出了问题还蛮有道理。尤其是“街头游击队”，质量更没有保证。3、维修服务不完善或不履行质量承诺装修后应该按

2023-04-27

343人看过
申请仲裁
装修合同纠纷怎么申请仲裁？

装修合同纠纷仲裁首先必须有约定的仲裁条款，其次是约定的仲裁必须明确唯一且真实存在，在发生纠纷后，才可与仲裁申请和证据一起提交给仲裁委员会仲裁。在纠纷发生后，当事人一方向仲裁机构提出申请并预缴仲裁费，符合仲裁条件的，仲裁机构会在审理后做出仲裁，仲裁生效后，可向仲裁机构所在地的中级人民法院申请执行。一、仲裁裁决予以撤销的情况包括哪几种1、仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决的行为仲裁员在仲裁案件的过程中非法索要或非法接受当事人财物或其他不正当利益，仲裁员为了谋取私利或为了报答一方当事人已经或承诺给予自己的某种利益而弄虚作假，仲裁员在仲裁案件时，颠倒是非甚至故意错误适用法律，都是仲裁过程中的严重的违法行为。这些行为必然影响案件的公正审理和裁决，损害一方当事人的合法权益。在此基础上作出的仲裁裁决应当予以撤销。2、对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据一方当事人为了自身的利益，如果隐瞒了

2023-03-14

220人看过

房屋装修
如何处理房屋装修合同纠纷，房屋装修合同纠纷怎么解决

一、如何处理房屋装修合同纠纷《建筑装饰装修管理规定》指出，房主或房屋使用者因装饰装修损坏毗邻房屋的，应该负责修复或赔偿。《家庭居室装饰装修管理试行办法》第十五条规定，发生了家庭居室装饰装修纠纷，可以向当地建设行政主管部门或者其指定的机构进行投诉，也可以向当地人民法院提起民事诉讼；第十九条规定，如果装修家庭因家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等，应该由家庭居室装饰装修的居民负责修复和赔偿，如果是属于装修施工单位的责任，则由房主找装修单位负责修复和赔偿。依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十三条规定，消费者与经营者发生消费者权益争议时，可以通过下列途径解决：（一）与经营者协商解决；（二）消费者请求消费者协会调解；（三）向有关行政部门申诉；（四）根据与经营者达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁；（五）向人民法院提出诉讼。但必须注意：一般情况下，如提请了仲裁，便不

2023-02-24

383人看过
房屋装修
房屋装修合同纠纷谁管

房屋装修合同纠纷由房屋所在地的人民法院管辖。根据《民事诉讼法》第三十三条第一项规定，下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖：(一)因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。《最高人民法院关于适用民事诉讼法的解释》第二十八条第一、二款规定，民事诉讼法第三十三条第一项规定的不动产纠纷是指因不动产的权利确认、分割、相邻关系等引起的物权纠纷。农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，按照不动产纠纷确定管辖。一、支付工程款纠纷是否属于专属管辖依据我国相关法律的规定,工程合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖,而不动产纠纷属于专属管辖,所以给付工程款纠纷是属于专属管辖。根据我国《民事诉讼法》规定，下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖：(一)因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖;(二)因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由港口所在地人民法院管

2023-02-04

356人看过