新房屋买卖合同中的重要事项及注意事项
来源:互联网 时间: 2023-07-03 22:03:59 279 人看过

房屋买卖合同注意事项:房屋手续是否齐全;房屋产权是否明晰;交易房屋是否在租;土地情况是否清晰;市政规划是否影响;福利房屋是否合法;单位房屋是否侵权;物管费用是否拖欠;中介公司是否违规;合同约定是否明确。

新房屋买卖合同范本

<p>出卖方:_____</p>

<p>(本人)(法定代表人)姓名:_____ 国籍:_____</p>

<p>(身份证)(护照)(营业执照号码):_____</p>

<p>地址:_____</p>

<p>邮政编码:_____联系电话:_____</p>

<p>委托代理人:_____国籍:_____电话:_____</p>

<p>地址:_____邮政编码:_____</p>

<p>买受方:_____</p>

<p>(本人)(法定代表人)姓名:_____国籍:_____</p>

<p>(身份证)(护照)(营业执照号码):_____</p>

<p>地址:_____</p>

<p>邮政编码:_____联系电话:_____</p>

<p>委托代理人:_____国籍:_____电话:_____</p>

<p>地址:_____邮政编码:_____</p>

<p> </p>

<p>第一条房屋的基本情况</p>

<p>出卖方房屋(以下简称该房屋)坐落于_____;位于第_____层,共_____(套)(间),房屋结构为_____,建筑面积_____平方米(其中实际建筑面积_____平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积_____平方米),房屋用途为_____;(房屋所有权证号、土地使用权证号)(房地产权证号)为_____。</p>

<p>第二条房屋面积的特殊约定</p>

<p>本合同第一条所约定的面积为(出卖方暂测)(原产权证上标明)(房地产产权登记机关实际测定)面积。如暂测面积或原产权证上标明的面积(以下简称暂测面积)与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的,以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。</p>

<p>该房屋交付时,房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的&pl

smn;_____%(不包括&pl

smn;_____%)时,房价款保持不变。</p>

<p>实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的&pl

smn;_____%(包括&pl

smn;_____%)时,甲乙双方同意按下述第_____种方式处理:</p>

<p>1、买受方有权提出退房,出卖方须在买受方提出退房要求之日起_____天内将买受方已付款退还给买受方,并按_____利率付给利息。</p>

<p>2、每平方米价格保持不变,房价款总金额按实际面积调整。</p>

<p>第三条土地使用权性质</p>

<p>该房屋相应的土地使用权取得方式为_____;土地使用权年限自___年__月__日至___年__月__日止。以划拨方式取得土地使用权的房地产转让批准文件号为_____;该房屋买卖后,按照有关规定,买受方(必须)(无须)补办土地使用权出让手续。</p>

<p>第四条价格</p>

<p>按(总建筑面积)(实际建筑面积)计算,该房屋售价为(_____币)每平方米_____元,总金额为(_____币)___亿___千___百___拾___万___千___百___拾___元整。</p>

<p>第五条付款方式</p>

<p>买受方应于本合同生效之日向出卖方支付定金(_____币)___亿___千___百___拾___万___千___百___拾___元整,并应于本合同生效之日起_____日内将该房屋全部价款付给出卖方。具体付款方式可由双方另行约定。</p>

<p>第六条交付期限</p>

<p>出卖方应于本合同生效之日起三十日内,将该房屋的产权证书交给买受方,并应收到该房屋全部价款之日起_____日内,将该房屋付给买受方。</p>

<p>第七条买受方逾期付款的违约责任</p>

<p>买受方如未按本合同第四条规定的时间付款,出卖方对买受方的逾期应付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止,月利息按_____计算。逾期超过____天后,即视为买受方不履行本合同。届时,出卖方有权按下述第____种约定,追究买受方的违约责任。</p>

<p>1、终止合同,买受方按累计应付款的_____%向出卖方支付违约金。出卖方实际经济损失超过买受方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由买受方据实赔偿。</p>

<p>2、买受方按累计应付款的_____%向出卖方支付违约金,合同继续履行。</p>

<p>第八条出卖方逾期交付房屋的违约责任</p>

<p>除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,出卖方如未按本合同第五条规定的期限将该房屋交给买受方使用,买受方有权按已交付的房价款向出卖方追究违约利息。</p>

<p>按本合同第十一条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,月利息在_____个月内按_____利率计算;自第_____个月起,月利息则按_____利率计算。逾期超过_____个月,则视为出卖方不履行本合同,买受方有权按下列第_____种约定,追究出卖方的违约责任。</p>

<p>1、终止合同,出卖方按买受方累计已付款的_____%向买受方支付违约金。乙方实际经济损失超过出卖方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。</p>

<p>2、出卖方按买受方累计已付款的_____%向买受方支付违约金,合同继续履行。</p>

<p>第九条关于产权登记的约定</p>

<p>在买受方实际接收该房屋之日起,出卖方协助买受方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。如因出卖方的过失造成买受方不能在双方实际交接之日起_____天内取得房地产权属证书,买受方有权提出退房,出卖方须在买受方提出退房要求之日起_____天内将买受方已付款退还给买受方,并按已付款的_____%赔偿买受方损失。</p>

<p>第十条出卖方保证</p>

<p>在交易时该房屋没有产权纠纷,有关按揭、抵押债务、税项及租金等,出卖方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项,由出卖方承担全部责任。</p>

<p>第十一条 因本房屋所有权转移所发生的土地增值税由出卖方向国家交纳,契税由买受方向国家交纳;其他房屋交易所发生的税费除另有约定的外,均按政府的规定由甲乙双方分别交纳。</p>

<p>第十二条本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。</p>

<p>出卖方:_____(本人)(法定代表人)姓名:_____国籍:_____(身份证)(护照)(营业执照号码):_____地址:_____</p>

<p>邮政编码:_____联系电话:_____委托代理人:_____国籍:_____电话:_____</p>

<p>第十三条本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方同意由苏州仲裁委员会仲裁。</p>

<p>第十四条本合同(经甲、乙双方签字)之日起生效。</p>

<p>第十五条本合同共_____页,一式_____份,甲、乙双方各执一份,_____各执一份,均具有同等效力。</p>

<p> </p>

<p>出卖方(签章):___________________          买受方(签章):___________________</p>

<p>出卖方代理人(签章):______________          买受方代理人(签章):______________</p>

<p>______年_______月________日              ______年_______月________日</p>

<p> </p>

<p> </p>

《中华人民共和国民法典》第五百四十三条当事人协商一致,可以变更合同。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年06月01日 23:15
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多仲裁委员会相关文章
  • 房屋买卖合同的注意事项
    1、房屋买卖合同需要采用书面形式,买卖双方需将买卖房屋的位置、面积、价金等约定于书面。2、在城镇买卖房屋之所有权须经房屋登记机构登记后,才发生转移,如未登记,即使交付,也不发生权利转移效果。3、出卖共有房屋或出租房屋时,其他共有人或承租人享有同等条件下的优先购买权。4、双方当事人应当按照自愿、公平及诚实信用的原则订立合同,任何一方不得将自己的意志强加给另一方。为体现双方自愿的原则,本合同文本相关条款后留有空白行,供当事人自行约定或补充约定。合同生效后,未被修改的文本打印或印刷文字视为双方当事人同意内容。5、本合同文本为买卖双方自行成交所采用的示范文本,通过设立专用账户的房地产经纪机构或交易保证机构划转交易结算资金的,所签订的《存量房交易结算资金划转协议》应当作为本合同的附件。6、存量房屋所有权转移登记时所涉及的主要税费包括但不限于:契税、印花税、土地出让金(已购公有住房有此项)、综合地价款
    2023-03-17
    264人看过
  • 买卖房屋合同的注意事项
    1、最主要的应该看两证,一个是国有土地使用证,一个是预售许可证。一定要看原件。要看清楚您所预购的房屋是不是在预售范围之内,以确保将来顺利的办理产权证。商品房预售,开放经营企业应当与消费者签订商品房预售合同,预售人应当在签约之日起三十日内持商品房预售合同向县级以上房地产管理部门和土地管理部门办理登记备案手续。2、必须要求承诺办理产权证的时间。明确房产证办理的具体时间以及无房产证、迟办房产证的违约责任。出卖人应当协助买受人于房屋交付之日起或合同签订之日起90日内,办理产权登记手续。(第一阶段,开发企业应当在交付使用后60日内将需要由其提供的办理房屋权属登记的资料报送产权登记机关;第二阶段的30日里,由买受人办理产权登记手续)。3、应注意新建商品房应取得《住宅交付使用许可证》后方可交付使用,无《住宅交付使用许可证》的,公安部门不予办理入户手续4、房地产开发企业在商品住宅交付使用时,应当向消费者提
    2023-03-22
    421人看过
  • 房屋买卖合同的注意事项
    房屋的买卖合同应当包括以下事项:1、卖家的相关信息,包括姓名、性别、住所和联系方式;2、买家的相关信息,包括姓名、性别、住所和联系方式;3、房屋位于何处和房屋的面积;4、房屋的质量问题;5、房屋的价款,还有房款的支付时间和方式;6、何时去登记机关办理过户登记;7、违约责任;8、争议的解决方法。无产权房屋买卖合同范本应该怎么写根据《民法典》及相关法律、法规规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的原则上,就房屋买卖事项达成以下协议书条款:甲方:________________,身份证号码:________________乙方:________________,身份证号码:________________一、甲方同意出售甲方所有的位于_____________________的房产给乙方。该房屋户型为_________,建筑面积________平方米,房屋用途为住房,权属为私产,房地产权证
    2023-07-01
    86人看过
  • 房屋买卖合同书的注意事项
    房屋买卖合同书的注意事项:1、核实产权是否清晰:卖方必须是房屋的所有人,通过查验产权证和产权人身份证核实,确认无误即可。2、核实房屋状况:在看房的时候从以下几个方面入手了解:房屋建筑状况、房屋小区状况、房屋权利情况。这些情况的核实,有利于你控制好交易的实际成本和风险。3、明确交易程序:二手房交易可分为看房、签约、按合同约定明确时间给首付款、过户、交房、给余款几大步骤。这几个步骤需要注意:保留好交易的证据、过户是一定要房产证上所有人都到场才可以过户、在交房时要查看清楚对方是否缴纳清了物业费、水电煤气费。4、明确违约责任:和卖方要明确严格的违约责任,是双方诚信履行二手房买卖合同的保障。实践中,小额的定金处罚或简单的“违约方应承担守约方损失”,缺少实际效果。当房价波动、资金不足、税费改革等情况出现时,一方拖延或拒绝履行合同的情形时有发生。如有的买方签约后认为房价偏高或不想支付过户税费,就拖延办理
    2023-06-13
    476人看过
  • 谈房屋买卖合同的注意事项
    【律师导读】无处分权的人处分他人财产,经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的,该合同有效。陈某签订房屋买卖合同,约定陈某将诉争房屋卖与被告,但陈某却称自己亦不是该房屋的所有权人,真正的房屋所有权人是其女儿,因女儿不同意卖房,故该合同不能履行。因被告与秦某签订的房屋买卖合同不能履行,导致被告未取得也无法取得诉争房屋的所有权。【案情摘要】2010年1月20日,秦某与陈某及北京某房地产公司签订了房屋买卖居间合同在北京某房地产公司处购买了被告陈某坐落于门头沟区某处的一处平房,房屋价款共计195000元。并约定1月23日办理过户手续。签约当日,陈某收取了2万元定金后约定两人办理过户手续,在过户之日原告将余款17000元交给被告,同时被告将房屋腾空并交付自己。但过了两人约定的办理过户手续期限后,秦某多次催促陈某办理过户手续,却均被其拒绝,便将其诉至法院要求将房屋产权证过户到自己的名下。陈某
    2023-06-09
    346人看过
  • 房屋买卖合同应注意事项
    房屋买卖合同应注意事项有:(1)房屋手续是否齐全房产证是证明房主对房屋享有所有权的惟一凭证,没有房产证的房屋交易时对买受人来说有得不到房屋的极大风险。房主可能有房产证而将其抵押或转卖,即使现在没有将来办理取得后,房主还可以抵押和转卖。所以最好选择有房产证的房屋进行交易。(2)房屋产权是否明晰有些房屋有好多个共有人,如有继承人共有的、有家庭共有的、还有夫妻共有的,对此买受人应当和全部共有人签订房屋买卖合同。如果只是部分共有人擅自处分共有财产,买受人与其签订的买卖合同未在其他共有人同意的情况下一般是无效的。(3)交易房屋是否在租有些二手房在转让时,存在物上负担,即还被别人租赁。如果买受人只看房产证,只注重过户手续,而不注意是否存在租赁时,买受人极有可能得到一个不能及时入住的或使用的房产。因为我国包括大部分国家均认可买卖不破租赁,也就是说房屋买卖合同不能对抗在先成立的租赁合同。这一点在实际中被很
    2023-06-10
    275人看过
换一批
#仲裁知识
北京
律师推荐
    展开

    仲裁委员会是自律性社会公益组织,是非营利性事业单位法人,经省司法厅登记,挂靠于政府法制局。经费主要靠国家财政拨款,又通过自己的办案活动取得一定的收入。仲裁会可以为被聘用的没享受退休待遇的工作人员缴纳三金。... 更多>

    #仲裁委员会
    相关咨询
    • 房屋买卖合同中注意事项
      天津在线咨询 2022-02-01
      这位先生/女士,您好,您的问题已收悉。 一般来说您的想法是有违约风险的,但这并不代表您不能解除合同,我们可以帮您选择损失最小的方式不要房子。 其次,还需向您询问一些案件的具体信息。请问您是在开放商还是中介购买的?合同内容是什么?您交的是订金吗?这些问题是比较重要的。
    • 房屋买卖合同的注意事项?
      广东在线咨询 2022-06-28
      (1)房屋手续是否齐全 (2)房屋产权是否明晰 (3)交易房屋是否在租 (4)土地情况是否清晰 (5)市政规划是否影响 (6)福利房屋是否合法 (7)单位房屋是否侵权 (8)物管费用是否拖欠 (9)中介公司是否违规 (10)合同约定是否明确
    • 房屋买卖合同注意事项有哪些,买房注意事项
      安徽在线咨询 2022-04-27
      房屋买卖合同注意事项如下: 1、一定要审查开发商是否具有商品房预售许可证,有了许可证,则标志着开发商具有土地使用证、规划许可证、建设工程许可证等。这是买房能否办产权证的关键。 2、一定要采用房地产管理部门统一印制的标准房屋买卖合同文本,并按照文本中所列条款逐条逐项填写,千万不能马虎。 3、一定要注意合同条款中双方所填写的内容中权利与义务是否对等。有一些开发商的合同文本事先已填写好甚至补充条款也由自
    • 房屋买卖合同注意事项
      青海在线咨询 2022-09-08
      在房屋中,要注意以下几个问题:首先,对房屋的具体情况的约定,要对房屋的建筑面积,具体位置作出明确的约定,以及核实房屋的产权状态,是否有抵押、查封等事实;其次,就是房屋的价格,以及支付方式、支付期限,最好约定到具体的日期,这样便于判断对方是否构成违约;再次,要明确约定合同解除的具体情形,即双方的权利义务,这样在对方出现违约情形时,可以维护自己的权利;最后就是对违约责任的约定,一定要具体约定明确的违约
    • 新房买卖合同的注意事项
      江西在线咨询 2022-08-11
      相关证明文件有效。如果是买期房(在建、未完成建设、不能交付使用的房屋)要查看开发商是否有预售许可证,并要确认自己所购之房在预售范围内;买现房则要查看开发商是否具有该房屋的大产证(预售许可证之后取得,即由期房变现房了)和《新建住宅交付使用许可证》。并且还要核对一下其营业执照和开发资质证书,要注意这些证照文件的单位名称是否一致。