新建筑工程合同范本-法师兄

新建筑工程合同范本

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-15 15:25:58 373 人看过

甲方(建设单位)：

乙方(施工单位)：

遵照《建设工程施工招标投标监督管理规定》要求，经工程项目报建和市招标办备案，甲、乙双方对本工程项目进行了商议。经甲、乙双方协商，特定协议如下。

一、工程项目的综合说明

1、名称：2、地址：3、规模：4、结构及层数：5、发包方式：6、发包范围：7、年月天。

8、质量要求。

二、工程造价

1、经甲、乙双方共同协商定本承包协议造价为：

人民币：元(大写：)

2、价格计算依据：

(1)标定的定额为：

(2)标定的取费标准：

(3)政策性调价文件截止日期：

三、材料采购供应

材料采购、运输、保管的责任和计价依据：

对材料质量的要求：

四、工程款支付方式

1、在合同签署后，开工前%作为工程付款。

2、甲方按工程月进度向乙方准时付款。

3、按天津市有关文件规定，工程竣工后甲方向乙方拨付工程款至总造价的%;留%做维修款，待工程竣工维修期满后一个月内全部付清。

4、施工期允许调整的内容和依据：

五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取

1、施工过程三通一平由甲方负责，其费用不含在总价内。

2、基础垫层以下的地基处理有乙方负责，其费用不含在总价内，待竣工结算时按实际发生给与调整。

3、结构、规模、标准等重大设计变更由该工程图纸设计部门出变更图纸或变更说明，并由乙方负责施工，其费用不含在总价内。待竣工结算时按实际发生给予调整。

六、工程保修

本工程保修按《建设工程质量管理规定》执行。

七、遇有本合同未尽事宜，由甲、乙双方通过协商另订补充条款，作为本合

同不可分割的组成部分，且与本合同具有同等法律效力。

八、甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，由双方协商解决;协商不成，按本合同约定的下列方法之一进行解决：

1、由仲裁委员会仲裁;

2、向人民法院起诉。

以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：代表人(签字)：代表人(签字)：电话：电话：

签约日期：

签约地点：

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多仲裁委员会相关文章

消防
建筑工程设计委托书范本

委托单位(公章)：200年月日工程名称:工程名称工程基本情况总建筑面积平方米结构总长乘宽长宽(米)层数工程总造价工程位置建筑专业一、总平面图1、相邻建筑物关系2、建筑物市内外自然高差3、建筑物自然地面确定二、各层功能要求：三、各层层高及檐地高：四、屋面形式：五、建筑物内外装修要求：1、外墙面2、内墙面卫生间厨房其它间续前页表3、顶棚:44、地面:5、门窗:6、其它:结构专业一、工程地质勘察资料：二、相邻建筑物基础形式，埋置深度，基础宽度：三、建筑场地内是否有隐蔽物如:旧建筑基础、坑、井、地道、墓等，并提供位置和走向：四、场地其它情况：五、基础上部结构要求：1、各层是否有特殊设备，设置位置，型号，荷载:2、各层是否有特殊荷载，位置及大小:3、各层楼板、墙面是否有特殊开洞，其位置，尺寸:4、结构设计其它要求:给排水专业一、建筑物给水、排水，入口、出口方向：二、是否要求供应热水及其它要求：三、消

2023-05-31

380人看过
法律综合知识
建筑工程合同解释二新增

一、建筑工程合同解释二新增建设工程合同包括了许多种，不同的种类的建设工程合同备案时需要的材料也不同。1、勘察合同备案（1）勘察合同原件3份；（2）勘察合同备案表6份；2、设计合同备案（1）设计合同原件3份；（2）设计合同备案表6份；3、招标代理合同备案（1）招标代理合同原件3份；（2）招标代理合同备案表6份；4、造价咨询合同备案（1）造价咨询合同原件3份；（2）造价咨询合同备案表6份；（3）标底文件原件一份（标底的成果文件要求装订成册，有编制说明，封面加盖单位公章，注册造价工程师、造价员签字盖章齐全。）；5、施工合同备案（1）施工合同6份原件；（2）施工合同备案表6份；（3）中标通知书1份（复印件加盖原件存放单位公章）；（4）招标文件原件1份；（5）类别确认书1份（复印件加盖原件存放单位公章）；二、建设工程施工合同纠纷的诉讼管辖建设工程施工合同纠纷的诉讼管辖为合同履行地法院。建设工程施工合

2021-10-25

69人看过
工程施工合同
建筑工程施工合同示范文本签订的法律问题

(一)法律定性：建筑工程施工合同示范文本是原国家建设部、国家工商总局制定。包含协议书、通用条款、专用条款、承包人承揽工程项目一览表、发包人供应材料设备一览表、建设工程质量保修书等内容，在施工实践中具有广泛的应用价值。二)施工合同签订时须注意“八大”重要条款：1、工程承包范围。工程范围是指承包人承包的工作范围和内容。是决定工程总价和单价计算依据。如经过招投标的，应根据招投标文件填定，其他可根据图纸填写。2、工期。工期分开工日期与竣工日期。施工方应依约按工期施工，严防工期延误。工期问题是发包方拒付或延付工程款常用的手段之一，施工方一旦工期延误，易被发包方索赔从而导致工程价款减少。开工日期应约定如下：x年x月x日开工，同时以甲方具备开工条件的最后一项，并发出开工指令为准。竣工日期约定如下：x年x月x日竣工，如因发包人原因或不可抗力，工期顺延。3、工程质量条款。施工人施工义务是按照工程设计图纸和施

2023-06-10

54人看过
工程施工
如何撰写建筑临时用工合同范本？

建筑临时用工合同范本：建筑工程施工临时用工协议书甲方：乙方:身份证号：所在班组：1经协商甲、乙双方共同签定本协议，共同执行。2本协议期限为(年/月)，自年月日起至年月日止。3工作任务：甲方安排乙方在岗位，从事该岗位职责范围内的工作;乙方的岗位、职责及工作质量要求，按照甲方的有关规定执行;乙方应完成工作任务，执行安全规程，遵守劳动纪律和职业道德;因甲方生产(工作)情况发生变化或乙方不能胜任岗位时，乙方应服从甲方的工作安排和调配。4劳动报酬甲方应按照国家有关规定，遵守按劳分配的原则，结合工作价值，根据乙方所从事的工作岗位，按时支付乙方工资。乙方的劳动报酬采用计件方式结算，按班组确定的计件工资据实发放，按月结算。乙方的各种福利、津贴、社保等费用均含在当月的劳动报酬中不再另行计发。乙方每天工作时间为8小时，超过8小时应按加班计算，加班工资由甲乙双方另行协商确定。5劳动纪律：乙方应严格遵守国家各项法

2023-04-13

419人看过

仲裁机构
建筑原材料购销合同范本

建筑原材料购销合同甲方：乙方：经甲、乙双方友好协商，本着互惠互利的原则，就纸基产品的生产制作订立如下合同：一、加工产品清单：名称数量规格型号单价总价交货期1、2、3、合计金额：人民币（大写）二、付款方式：甲方首付货款金额的70％50％30％共计：元。本市客户余款在送货时全部结清，外地客户须款到后才可发货。三、制作方式：1、甲方首先将图案色标等相关资料及预付金在合同订立时一并交付乙方，乙方进行设计制作后打出墨稿样，经甲方确认无误并签字定稿。2、制作期限：以签字定稿之日起天交付全部货物（或分批交付，即：首批年月日交付），全部货款须在货物交付时全部结清（若分批次交货，则在第一批交货时全部结清）。四、质量标准：1、因印刷工艺性特殊性，印刷颜色允许有一定偏差。2、因印刷纸业特殊性，最终送货时可能会出现实数量与定货数量±5‰的实数误差。五、验收方式：抽样检查。六、运输方式：南京市内统一免费送货，外埠长

2023-05-01

225人看过
保证
注册建筑师挂靠合同范本

挂靠合同甲方：乙方：由于甲方维护设计资质使用乙方一级注册建筑师证书，双方经协商，签订此合同。第一条。甲方保证使用乙方一级注册建筑师证书仅用于维护资质使用，注册章由乙方保管，甲方不得将乙方的证书资质用于其他用途，使用期限自合同签订之日起满年。到期由甲方退还乙方，如需续签，合同另行签订。第二条。经甲乙双方友好协商，甲方使用乙方注册证书的费用为万/年（税后）。签订合同时，甲方向乙方一次性现金支付第一年使用费，下一年使用费应在一次性现金支付。第三条。本合同期间的乙方注册证书维护所需费用（包括注册费、社保费、协会会费、印章费、年检费、刊物费、继续教育学习费以及学习期间的差旅费、咨询费、均由甲方报销，如果乙方因工作忙而没有时间参加继续学习，甲方应派人代学完至少一个注册期学时）。第四条。甲方在使用乙方一级注册建筑师证书期间，有维护其继续有效的义务，因甲方原因造成乙方证书失效，甲方有责任采取措施使乙方证书

2023-06-09

80人看过
法律综合知识
建筑劳务合同范本简单版

一、建筑劳务合同范本简单版印花税税率指的是我国现行印花税采用比例和定额两种税率。比例税率，是指应纳税额与应税凭证金额的比例，共分五档，即千分之一、万分之五、万分之三、万分之零点五和万分之零点三；定额税率，是指每件应税凭证的固定税额。比例税率适用于各类经济合同及合同性质的凭证、记载资金的帐薄、产权转移书据等应税凭证。这些凭证一般都载有金额，按比例纳税，金额大的多纳，金额小的少纳，既能保证财政收入，又能体现合理负担的税收原则。定额税率适用于其他营业帐簿、权利许可证照等。这些凭证不属资金帐簿或没有金额记载，按件定额纳税，可以方便纳税和简化税收征管。劳务合同印花税税率就是印花税税率中的一种。建筑劳务合同印花税率根据合同细节而定，如果属于建筑工程承包，则按照万分之三税率缴纳印花税。如果不是承包工程，而是提供人力资源服务，则不属于印花税征收范围。二、建筑工程劳务施工合同甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

2021-11-05

455人看过
业主
工程合同怎么写,最新工程合同范本？

一、范本工程合同范本甲方:________________乙方:________________按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，就双方共同参与项目施工达成如下协议条款:第一条总则1、1本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对项目施工具有约束力。1、2各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。1、3合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。第二条工程项目的安排及费用2、1该工程项目全部由乙方组织施工，并承担该项工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与业主签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。2、2甲乙双方共同组成工程项目部，协调与业主及监理的关系。2、3甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用由乙方负担。2、4乙方向甲方支付工程

2023-05-06

68人看过

工程分包
建筑工程违法建筑工程分包合同合法吗

根据法律规定，承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。违法分包是指施工单位承包工程后违反法律规定或者施工合同中关于工程分包的约定，把单位工程的分部分项工程分包给其他单位或个人施工的行为。根据《民法典》第七百九十一条第三款的规定，禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。一、工程合同签订的条件具备条件有哪些签订工程合同的条件如下：1、项目初步设计已获批准，有能够满足施工需要的设计文件和技术资料；2、建设资金和主要设备来源已基本落实；3、招标项目中标通知书已下发；4、承包商是具备相应资质的单位。建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。施工合同包括工程勘察、设计、施工合同。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质的单位。

2023-04-02

368人看过
要约
浙江建筑工地劳动合同范本是什么

浙江建筑工地劳动合同范本是：甲方(用人单位)：法定代表人：负责人:联系电话:联系地址：乙方(劳动者)：性别：民族：文化程度：身份证件名称：证件号码：户籍地址：邮政编码：通讯地址：邮政编码：固定电话：手机：电子邮箱：紧急联系人：联系方式：本单位起始工作年限：甲乙双方于年月日签订劳动合同，合同期至年月日，现甲乙双方同意解除劳动合同关系。经双方协商一致，签订本协议如下：第一条(方)因原因，要求提前解除与(方)的劳动合同。经协商，双方同意自年月日起解除双方的劳动合同，双方的权利义务随之终止。第二条甲方在乙方妥善办理完毕工作移交手续后支付乙方包括但不限于工资、经济补偿金、代通知金等所有费用等共计￥元(大写：人民币。)第三条社保、公积金缴交至年月止。第四条乙方妥善办理完毕工作移交手续后，甲方向乙方提供劳动合同解除的证明并办理相关退工手续;第五条乙方应当于本协议签订后3日内妥善办理所有工作移交手续，离职

2023-04-13

361人看过
仲裁委员会
四川省建筑业劳动合同范本

编号四川省建筑业企业用工劳动合同书（示范文本）甲方乙方四川省劳动和社会保障厅四川省建设厅监制甲方法定代表人营业执照注册号资质等级在川通讯地址邮编乙方性别电话居民身份证号码家庭住址邮政编码户口所在地省（市）区（县）乡镇村根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。一、劳动合同期限第一条劳动合同期限（甲乙双方选择适用）（）1、有固定期限劳动合同本合同于年月日生效，于年月日终止（如有试用期，则试用期从年月日到年月日）。（）2、以完成一定的工作任务为期限的合同本合同生效日期为年月日；以乙方完成工作任务为合同终止时间。二、工作内容和要求第二条甲方招用乙方在（项目名称）工程中担任岗位（工种）工作。乙方的职业资格等级证或上岗证号码为。第三条乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作任务，达到规定的质量标准。三、劳动保护和劳动条件第四条甲方对乙方的

2023-06-10

409人看过
工程招标投标
建筑工程款委托支付协议范本

一、建筑工程款委托支付协议范本致xxxx本授权委托书声明:__________(以下简称我公司)就购买贵公司配件，与__________签订了合同号为__________的《__________合同》，合同总价款为人民币__________元。现我公司委托__________身份证号为__________和__________我司向贵公司支付该合同项下的(全部)货款为__________元。按照合同约定，由贵公司向我公司开具合同项下的有效发票。我公司与__________由此发生的债权债务关系与XX无关。被委托方__________不会就该笔款项向贵公司进行追偿。特此委托。授权人)委托人:____________(被授权人)被委托人日期:____________年______月______日日期:____________年______月______日二、工程款纠纷的应对措施1、拖欠农民工工

2023-04-26

425人看过

法律综合知识
建筑工程施工合同纠纷代理词范文

建筑工程施工合同纠纷代理词审判长、审判员、书记员：＊＊＊＊＊律师事务所接受原告秦＊＊＊的委托，指派我作为原告秦＊＊诉＊＊县＊＊木材有限责任公司等人建设工程施工合同纠纷一案的一审代理人，本律师依法出席法庭，参与今天的庭审活动。通过庭审各方当事人均进行了当庭陈述、举证和质证，揭示出了本案的基本事实。本律师现根据庭审揭示的事实为依据，以法律为准绳，特发表如下代理意见。一、原告秦＊＊是该工程的实际施工人。首先，明确实际施工人的概念。所谓实际施工人，指转承包人、违法分包的分承包人和资质借用人，不应包括直接提供劳务的劳动者个人。其次，根据庭审揭示的事实表明，原告秦＊＊于20XX年X月X日以被告＊＊县＊＊建筑工程有限公司的名义与被告＊＊县＊＊木材有限责任公司签订＊＊村2、3、5组硬化公路责任合同。后于20XX年X月X日被告＊＊县＊＊建筑工程有限公司与梁平县＊＊镇人民政府签订＊＊镇＊＊村公路建设承包合同后

2024-01-21

234人看过
工程监理
建筑工程项目管理规范最新版本是怎样的

建筑工程项目管理规范最新版本明确了以下内容。(1)施工现场的安全由施工单位负责，实行施工总承包的工程项目，由总承包单位负责，分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全管理。总承包单位和分包单位应当在施工合同中明确安全管理范围，承担各自相应的安全管理责任。总承包单位对分包单位造成的安全事故承担连带责任。建设单位分段发包或者指定的专业分包工程，分包单位不服从总包单位的安全管理，发生事故的由分包单位承担主要责任。(2)施工单位应当建立工程项目安全保障体系。项目经理是本项目安全生产的第一负责人，对本项目的安全生产全面负责。工程项目应当建立以第一责任人为核心的分级负责的安全生产责任制。从事特种作业的人员应当负责本工种的安全生产。项目施工前，施工单位应当进行安全技术交底，被交底人员应当在书面交底上签字，并在施工中接受安全管理人员的监督检查。(3)施工现场实行封闭管理，施工安全防护措施应当

2023-02-17

117人看过