您的位置:法师兄 > 专业问答 > 未在约定期限内提出工期不延期的申请

未在约定期限内提出工期不延期的申请

2022-06-27 15:43

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

四川在线咨询顾问团

2022-06-27回复

专业分析:

发包人可以以承包人未在约定期限内提出工期顺延申请为由主张工期不顺延,但前提是合同约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请则视为工期不顺延。根据法律的规定,当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人可以以此为由主张工期顺延。 风险提示:建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。因承包人的原因造成建设工程质量不符合约定,承包人拒绝修理、返工或者改建,发包人可以请求减少支付工程价款。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

用人单位未按前款规定提出工伤认定申请的,工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内,可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。

丰培铭律师

天津东方律师事务所

不合法,延期复工或推迟复工属于《突发公共卫生事件应急条例》第31条规定的应急预案启动后所采取的有关控制措施,企业应当遵守。

律师普法更多>>
  • 企业搬迁期限延期申请
    企业搬迁期限延期申请

    企业搬迁期限延期应当在拆迁期限届满15日前,向房屋拆迁管理部门提出延期申请。企业搬迁时应签订搬迁协议,对搬迁补偿、搬迁时间和双方权利义务进行约定,所以具体延期方式可以根据当地政策与搬迁协议中的约定而定。

    2020.07.16 101
  • 申请复议应在什么期限内提起
    申请复议应在什么期限内提起

    申请复议必须在法定的期限内提起,即自知道具体行政行为之日起60日内,法律有特殊规定的除外。 申请期限因不可抗力或者其他正当理由耽误的,自障碍消除之日起继续计算。 申请人无正当理由逾期提出申请的,复议机关有权不予处理。

    2020.05.22 74
  • 可以提出延期举证申请吗
    可以提出延期举证申请吗

    民事诉讼中是可以延期举证的,但需要经过法院的准许。

    2020.02.21 93
专业问答更多>>
  • 申请执行申请在法定期限内提出吗

    当事人申请执行仲裁裁决必须在法律规定的期限内提出。依民事诉讼法第219条,申请执行仲裁裁决的期限因不同的申请主体而有所不同,双方或者一方是公民的,申请执行的期限是一年;双方是法人或其他组织的,该期限是

    2021-08-05 15,340
  • 工伤认定申请应在规定期限内提出吗

    工伤认定申请应在规定期限内提出。职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病,所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,向统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认

    2022-02-05 15,340
  • 在法定期内申请再审必须在法定期内提出吗

    根据民事诉讼法的规定,当事人申请再审,应当在判决、裁定发生法律效力后2年内提出。超过2年期限的,即使申请再审的理由再充分,也不能引发再审程序。对调解书申请再审的时间,民事诉讼法未直接作出规定。但从立法

    2021-09-05 15,340
  • 申请延期期限的条件?

    (1)必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有到庭的;(2)当事人临时提出回避申请的;(3)需要通知新的证人到庭,调取新的证据,重新鉴定、勘验,或者需要补充调查的;(4)其他应当延期的情形。如果

    2021-04-30 15,340
法律短视频更多>>
  • 申请延期换证后能提前换证吗 00:54
    申请延期换证后能提前换证吗

    申请延期换证后能提前换证。本人驾驶证原件,身份证。换证时间只能提前,没有正当理由不能推迟,因故推迟就提前向交管部门说明,根据相关规定可以提前3个月进行,快到期,应尽快办理,如果推迟,则要进行罚款处罚。对于已具备安全驾驶技术的人,考取驾驶证后

    3,075 2022.04.17
  • 工期延误违约金上限为多久 01:09
    工期延误违约金上限为多久

    发包方、承包方双方应在合同中约定误期赔偿费,明确每日应赔额度。除合同另有约定外,误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费应当列入竣工结算文件,可以在结算款中直接扣除。如果在工程竣工之前,合同工程内的某一个单位工程已通过了竣工验收,且

    2,289 2022.04.17
  • 纳税人未按照规定期限申报 01:04
    纳税人未按照规定期限申报

    纳税人未按照规定期限申报,由税务机关责令限期改正,可以处二千元以下的罚款;情节严重的,可以处二千元以上一万元以下的罚款。根据相关法律规定,纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税

    2,556 2022.05.11
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?