法律规定的中承包方可以延长工期的情形有
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
承包人可以顺延工程工期的情形有： 在建设工程施工合同履行过程中，如果出现以下情形，承包人可以顺延工程工期： 1、隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查，发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程工期。 2、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程工期。 3、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工程工期。 4、发包人在履行合同中变更设计，造成承包人停工、援建、返工、改建，或者因发包人的要求而增加工程量。 5、因自然灾害、恶劣天气、流行性疾病以及非承包人引起的纠纷等原因，致使承包人无法在短期内恢复履行合同的。
承包人可以顺延工期的情形有：发包人未及时检查的，承包人可以顺延工期；发包人未按约定的时间提供原材料、设备的，承包人可以顺延工期；当事人对工程质量发生争议，经鉴定合格的，工程工期顺延；发包人在履行合同时变更设计，导致承包人停工、因发包人要求增加工程量的；承包人因自然灾害引起的纠纷，承包人短期内无法恢复履行合同。
-
可以延长羁押期限的情形可以延长羁押期限的情形为： 1、交通十分不便的边远地区的重大复杂案件； 2、重大的犯罪集团案件； 3、流窜作案的重大复杂案件； 4、犯罪涉及面广，取证困难的重大复杂案件。
2020.08.14 165 -
劳动合同期限可以延长可以延长的情形有哪些依据《劳动合同法》第四十五条规定：劳动合同期满，有本法第四十二条规定情形之一的，劳动合同应当续延至相应的情形消失时终止。第四十二条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照本法第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同： (一)从事接触职业
2020.03.15 133 -
延长审限的法定情形刑事案件的审理期限的延长，要根据具体的情况分析： (一)对于一审刑事案件： 1、如果是适用简易程序审理的，法院应当在受理后二十日以内审结;对可能判处的有期徒刑超过三年的，可以延长至一个半月。 2、如果是普通程序审理的，法院应当在受理后二个月
2020.09.05 235
-
可以延长羁押期限的情形
1、根据第124条的规定，案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长1个月。2、根据刑事诉讼法第125条的规定，因为特殊原因，在较长时间内不宜交付审判的特别重大复杂的案件，由最高
2022-08-22 15,340 -
期限可以延长的情形范围
劳动合同期限可以延长的情形第十九条劳动合同应当以书面形式订立，并具备以下条款：(一)劳动合同期限;(二)工作内容;(三)劳动保护和劳动条件;(四)劳动报酬;(五)劳动纪律;(六)劳动合同终止的条件;(
2022-10-27 15,340 -
可以延长羁押期限的情形有哪些
可以延长羁押期限的情形一般有： 1、重大的犯罪集团案件； 2、交通十分不便的边远地区的重大复杂案件； 3、流窜作案的重大复杂案件； 4、犯罪涉及面广，取证困难的重大复杂案件。
2022-07-18 15,340 -
合同期限可以延长的情形有哪些？
劳动合同期限可延长（顺延）： 1职工在孕期、产期、哺乳期，劳动合同到期； 2、本单位患职业病或因工伤被确认丧失或部分丧失劳动能力的，劳动合同到期； 3规定的医疗期限内，劳动合同到期等。
2021-12-26 15,340
-
01:09
建筑工程可以分包的情形有哪些建设工程专业承包合同的承包人，只有取得发包人的同意之后，才可以把自己承包的一些工作交给其他人来完成。 承包人不能把自己承包的全部工程都转包给其他人，同时，承包人也不能把自己承包的全部工程，进行肢解之后，采用分包的方式，分别转包给其他人。 要
830 2022.04.17 -
01:07
房屋买卖合同无效的情形法律规定房屋买卖合同无效的情形法律规定如下：1、无民事行为能力人订立的合同无效；2、以虚假的意思表示订立的合同无效；3、违反法律、行政法规的强制性规定的合同无效；4、违背公序良俗的的合同无效；5、恶意串通，损害他人合法权益订立的合同无效。此外，以合
1,786 2022.04.17 -
01:05
工程承发包的方式有哪些常见的工程发包方式有以下三种： 1、工程总包的方式。发包人将全部工程发包给一个施工单位，或发包由多个施工单位组成的联合施工体，作为施工的总承包单位。总承包单位必须具备施工总承包的资质。 2、工程总承包管理方式。发包人将全部工程发包给一个施工
3,599 2023.01.04
