建设工程的安全保障索赔流程-法师兄

建设工程的安全保障索赔流程

来源：法律编辑整理时间： 2023-02-23 14:12:45 149 人看过

1、首先，索赔事件发生时，承包人应在规定时间内向监理工程师提交其索赔意向书，并抄送业主。意向书中应包含索赔事件涉及的工程项目（结构物名称），索赔事件发生的依据，索赔费用估算。

2、承包人应该做好索赔事件的当时记录并予以保存，当时记录包括事件发生时及过程中现场实际状况、导致现场人员、设备的闲置清单；对工期的延误；对工程的损害程度；导致费用增加的项目及所用的人员、机械、材料数量、有效票据等，如索赔事件造成现场损失时，还应做好现场照片、录象资料的完整性，作为申请索赔的凭证，如有必要可请监理工程师到工程现场确认。

3、索赔意向书递交监理工程师签认时，监理工程师应审查索赔事件的当时记录，索赔事件属实，监理工程师应予以签认。

4、在索赔意向书发出后的规定时间内，承包人应送交一份拟索赔款额的详细账目，并具体说明索赔的依据。如索赔事件是连续发生的，承包人应在监理工程师要求的间隔时间内，陆续送交索赔账目和索赔依据。当索赔事件结束后，承包人应在规定时间，送交最后索赔账目。同时，承包人要及时收集证据，收集的证据要确凿，理由要充分；所有工程费用和工期索赔应附有现场工程监理工程师认可的记录和计算资料及相关的证明材料。

5、监理工程师收到承包人送交的最后账目后，应对承包人提交的索赔证据和详细帐目进行审查核实，确定承包人有权得到的全部或部分的索赔款额，并将审核结果报业主审批。

6、根据监理办上报的审核意见及承包人账目中提供的相关证据，依据合同规定，并与监理工程师和承包人协商，最终确定承包人有权得到的全部或部分的索赔款额。

7、如果承包人提出的索赔要求未能遵守范本规定，则承包人无权得到索赔或只限于由监理工程师按当时记录予以核实的那部分款额。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

仲裁机构
工程建设安全规范的内容

1、施工安全规范的内容如下：1。严格遵守施工现场管理规定及其他管理规定和办法；

2023-05-07

470人看过
保障房
蚌埠加快保障性安居工程建设1.6万套保障房开建

记者从昨日召开的蚌埠市贯彻全省保障性安居工程工作会议上获悉，2011年，蚌埠市将重点加快保障性安居工程建设，加大公共租赁房建设力度，加快推进棚户区改造，有序实施农村危房改造，蚌埠市将完成44570套保障性住房和棚户区改造住房建设。（点击参加2011搜狐蚌埠网友高品质住房团购,畅享专项优惠）据悉，蚌埠市将按照国家和省规定的渠道和标准筹集公共租赁房建设资金，住房公积金增值收益在提取贷款风险准备金和管理费用后，全部用于廉租住房和公共租赁住房建设，并从土地出让收益中安排2%-5%的资金，统筹用于公租房等保障性安居工程建设。确保2011年开工建设各类保障性住房16034套，其中公共租赁房5400套，廉租住房7734套，经济适用房2900套。同时发放租金补贴13974户，并实施城市棚户区改造28536套。（点击报名“绿地杯”蚌埠市第一届全民健身羽毛球大赛,赢6000元现金奖）今年，淮上区、高新区在完成

2023-06-10

489人看过
建筑工程安全
建筑工程安全保障合同注意事项

1、签订合同时应当审查施工合同主体；2、注意约定合理的付款方式；3、工期和工期调整的约定技巧当事人在约定工期调整的时候，应当明确，对于施工方递交的工期调整报告，发包方应当在几日内回复，如不回复视为认可。4、签订建设施工合同时应注意的其他问题：质量条款不应采取主观标准质量条款通常包括质量等级、验收标准、特殊标准的约定。；多种方式结合约定承包范围承包范围条款应当通过结合文字描述、施工图纸、工程量清单、界面划分多种方式进行约定。一、建筑工程的付款方式有几种？建筑施工合同的资金付款方式有2种，可以分期付款，按工程进度分期付款，即完成一定工作任务支付一定比例的工程款。可以按预付款，即签订工程承包合同时预付一部分款项，待工程完工验收后一次性支付全部工程款。现实中根据实际情况可以灵活应用，还可以用实物、劳务代替折价工程款。根据付款方式建设工程合同可以分为固定价格合同、可调价格合同、成本加酬金合同；1、固

2023-04-12

237人看过
继续履行
如何进行建设工程的索赔

建设工程索赔的操作步骤：索赔事件发生28天内承包人向工程师发出索赔意向通知，工程师对承包人的索赔申请进行审核，认可该项索赔后通知承包人，发包人审批工程师的索赔处理证明，承包人作出是否接受最终索赔的决定。建设工程索赔计算1、工期索赔（1）网络分析法通过分析延误前后的施工网络计划，比较两种计算结果，计算出工程应顺延的工期。（2）比例分析法通过分析增加或减少的单项工程量（工程造价）与合同总量（合同总造价）的比值，推断出增加或减少的工期。（3）其他方法工程现场施工中，可以根据索赔事件的实际增加天数确定索赔工期；通过发包方与承包方协议确定索赔工期。2、工程索赔索赔费用（1）总费用法又成为总成本法，通过计算出某项工程的总费用，减去单项工程的合同费用，剩余费用为索赔费用。（2）分项法按工程造价的确定方法，逐项进行工程费用索赔．可分为：人工费、机械费、管理费、利润、材料费、保险费、设备费等索赔费用。《民法

2023-08-10

297人看过

仲裁调解
建设工程实际建造人的索赔权

建设工程实际施工人的索赔权不受承包人的侵害。它可以协商或诉讼。实际施工承包人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以增加分包人或者非法分包人作为当事人。发包人只负责实际施工范围内所欠工程价款。如何解决建筑纠纷，建筑纠纷属于民事纠纷，民事纠纷的法律解决方式如下：

2023-05-07

332人看过
不可抗力
建设工程索赔符合条件

【法律咨询】建设工程索赔的一般理由之一【律师答辩书】1。发包人违约给承包人造成时间和费用损失。2。工程变更（包括设计变更、发包人提出的工程变更、监理工程师提出的工程变更、承包人提出并经监理工程师批准的变更）造成的时间和费用损失。3。由于监理工程师对合同文件解释不清，技术资料不准确，或因不可抗力改变施工条件，增加工期和费用。4。发包人提出提前竣工或缩短工期，将增加承包人的费用。5。发包人逾期付款给承包人造成损失的。6。因对合同规定以外的项目进行检验并检验合格，或非承包人原因造成的工程缺陷修复所发生的损失或费用。7。工程暂停并非由承包商引起。8。物价上涨、法律法规变化等。第七条建设工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定，向县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建设项目，不再领取施工

2023-05-07

146人看过
产品
建设工程中机械设备的安全管理

一、购置（租赁）1、进入工地的机械必须是正规厂家生产，必须具有《生产许可证》、《出厂合格证》。2、严禁购置和租赁国家明令淘汰产品，规定不准在使用的机械设备。3、严禁购置和租赁，经检验达不到安全技术标准规定的机械设备。4、严禁租赁存在严重事故隐患，没有改造或维修价值的机械设备。二、安装（拆除）1、机械设备已经国家或省有关部门核准的检验检测机构检验合格，并通过了国家或省有关主管部门组织的产品技术鉴定。2、不得安装属于国家、本省命令淘汰或限制使用的机械设备。3、建筑施工企业采购的二手机械设备,必须有国家或省有关部门核准的机械检验检测单位出具的质量安全技术检测报告，并由使用单位组织专业技术人员对机械设备的技术性能和质量进行验收，符合安全使用条件，经使用单位技术负责人签字同意。4、各种机械设备应备下列技术文件：（1）机械设备安装、拆卸及试验图示程序和详细说明书；（2）各安全保险装置及限位装置调试和说

2023-06-04

190人看过
经理
工程建设的安全目标是什么

项目施工安全目标为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强施工现场安全生产和文明施工管理，杜绝施工中的工伤伤亡事故，为职工提供良好的工作环境。制定建设项目安全预控管理目标。一是管理目标为零，重伤率为零，轻伤发生率低于0.2‰，防止死亡事故的发生。安全生产和文明施工目标施工现场管理必须达到部颁标准（JGJ59-99）的要求，得分率必须达到85%以上。3。安全管理人员持证率100%，特种作业持证率100%，施工现场安全设施合格率100%，安全防护设施利用率100%，劳动防护用品、防护用品合格率100%，发放使用率100%。施工现场文明施工合格率100%。预控目标：市级文明工地。二是安全管理目标的保证措施：（1）加强对职工和外来务工人员的安全教育培训，提高全员的安全意识。以人为本，加强对职工和外来务工人员的思想教育和安全知识培训，进一步贯彻落实中央领导同志关于安全生产工作的重要指示，认真学习贯彻《

2023-05-07

99人看过

工程施工监理
工程建设中的安全监理重点

1．工程项目概况2．监理工作范围3．监理工作内容4．监理工作目标5．监理工作依据6．项目监理机构的组织形式7．项目监理机构的人员配备计划8．项目监理机构的人员岗位职责9．监理工作程序10．监理工作方法及措施11．监理工作制度12．监理设施重庆市公路、水运工程监理单位资质管理实施细则第一章总则第二章监理单位资质的申报和审批第三章监理单位资质复查和资信登记第四章罚则第五章附则第一章总则第一条为加强公路、水运工程监理单位的资质管理，保证监理工作的正常进行和保证重庆市公路、水运建设市场的有序发展，根据交通部《公路、水运工程监理单位资质管理暂行规定》，结合我市实际情况，制定本实施细则。第二条本实施细则适用于在重庆市承担公路、水运新、改、扩建工程监理业务的监理单位。本实施细则所称监理单位是指经主管部门批准成立，取得交通部或重庆市交通委员会颁发的监理资质证书，并具有独立法人资格的单位，或经重庆市交通委员

2023-07-15

416人看过
合同条款
谈建设工程项目的索赔管理

索赔的概念，概括地说，是作为合法的所有者及权利方，申请或要求认为自己应该得到的资格、权益或付款，也就是索赔赔偿。建设工程项目索赔，是签订工程承包合同的开发商和承包商在履行合同过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任造成的实际损失，向对方提出的经济补偿和时间补偿的要求。工程项目建设过程中的索赔管理是一门综合社会科学和自然科学为一体的边缘学科，它广泛地涉及到工程技术和管理、合同管理、造价管理、财务分析、工程设计、施工、监理、工商贸易、法律法规、公共关系等专业学科。索赔是这些知识的有机结合及综合的灵活应用。因此作为一个建设工程项目的甲乙双方，都必须尽快适应市场经济的需求，把工程索赔管理工作作为开展企业经营管理工作的重要内容，建立相应的工程监理、合同管理、成本管理、进度管理和索赔管理体系。对于监理工程师而言，必须知道如何避免索赔事件发生，一旦发生了索赔事件，又该如何处置。因为索赔事件是在建

2023-06-10

286人看过
合同条款
工程建设保障有哪些途径

项目建设保障模式。（一）建设工程投标保证金，是指投标人按照招标文件的要求向投标人出具的以一定金额表示的投标责任保函。其实质是避免投标人在投标有效期内随意撤回或取消投标，或中标后未提交履约保证金和签订合同给招标人造成损失。（2）《招标投标法》规定的施工合同履约保证金，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提供。施工合同履约保证金是承包人为保证施工合同的顺利履行而必须提供的保证。施工合同履约保函主要提供第三方的信用担保（担保）。一般由银行或担保公司向招标人出具履约保函或保函。2013年3月，国家发改委等八部门发布了修订后的《工程建设项目施工招标投标办法》，规定投标人要求中标人提供履约保证金或其他形式的履约保证金的，投标人应同时向中标人提供工程款保证金。工程款保函是发包人向承包人提交的保证工程款按合同约定支付的保函，通常由银行出具保函。（四）预付款保函2013年4月，住房和城乡建设部、国

2023-05-08

445人看过
保证
工程建设安全保证金缴纳多少钱

（一）工程建设项目：投标保证金一般不得超过投标总价的2％，但最高不得超过80万元人民币。（二）勘察设计项目：招标文件要求投标人提交投标保证金的，保证金数额一般不超过勘察设计费投标报价的2％，最多不超过10万元人民币。．建设工程投标保证金比例是一种在投标人中标之后交给招标人的保证金，这种保证金十分普遍，主要是为了防止招标人再中标之后没有再履行自己的职责，而给招标人造成了损失。．这种保证金的交纳需要在一定的比例之内一、工程安全事故的定义工程安全事故即在进行工程活动时所发生的造成人身伤亡或者财产损失的事故。工程重大安全事故分类：（一）凡造成死亡2人以下或重伤3人以上19人以下，或直接经济损失10万元以上不满30万元的为四级；（二）凡造成死亡3人以上9人以下或重伤20人以上，或直接经济损失30万元以上不满100万元的为三级；（三）凡造成死亡10人以上29人以下，或直接经济损失100万元以上不满30

2023-02-19

417人看过

法律综合知识
2024建设工程安全检查标准

建设工程安全检查标准，具体有所不同，1、根据标准的约束性划分：强制性标准、推荐性标准。1）强制性标准保障人体健康，人身财产安全的标准和法律、行政性法规规定强制性执行的国家和行业标准是强制性标准，省、自治区、直辖市标准化行政主管部门制定的工业产品的安全、卫生要求的地方标准在本行政区域内是强制性标准。对工程建设业来说，下列标准属于强制性标准：工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通－用的综合标准和重要的通－用的质量标准；工程建设通－用的有关安全、卫生和环境保护的标准；工程建设重要的术语、符号、代号、计量与单位、建筑模数和制图方法标准；工程建设重要的通－用的试验、检验和评定等标准；工程建设重要的通－用的信息技术标准；国家需要控制的其他工程建设通－用的标准。2）推荐性标准其他非强制性的国家和行业标准是推荐性标准。推荐性标准国家鼓励企业自愿采用。2、根据内容划分：设计标准、施工及验收标准

2023-12-18

364人看过
工程施工
详解建设工程施工安全现状

据统计，全国发生房屋建筑与市政工程生产安全事故的数量和死亡人数，分别比2008年同期下降6.50%和2.52%。当前全国建筑安全生产的突出特征表现为总体稳定、趋于好转，但形势依然严峻。主要表现在“两个上升”：一是一次死亡3人以上事故数量上升，2009年上半年全国发生房屋建筑与市政工程一次死亡3人以上事故的数量和死亡人数，分别比2008年同期上升了5.26%和17.81%;二是部分地区事故总量上升，2009年上半年，海南、河南、贵州、宁夏、内蒙古等14个省区的事故死亡人数，均比2008年同期有所上升。高度重视和加强建设施工现场的安全管理工作，对存在的安全问题进行系统的研究，强化管理，才能构建有效的建筑现场安全保障体系。就当前形势来看，我国建筑工程施工安全管理存在很多问题，主要表现为以下几个方面：1.1安全问题的事例屡见不鲜，具体原因还是归结于领导的重视程度。实践证明，领导的重视与否，直接关系

2023-06-15

295人看过