装饰修改协议-法师兄

装饰修改协议

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-23 16:00:45 71 人看过

甲方：_____________________

乙方：_____________________

乙方_____________________认可与甲方于________年________月________日签订的《精装修成品房装修材料确认书》，对其中的材料设备和装饰内容再次确认无误，并达成如下协议：

1．甲方为满足乙方对住宅装饰的个性化要求，同意乙方与________________装饰公司协商，对原有装饰设计进行个性化修改。乙方提出的所有装饰修改内容，不构成对双方已签订的《精装修成品房装修材料确认书》的否定。

2．乙方可以提出工作、工序和材料设备的变更，所产生的费用由乙方与装饰公司协商，单独结算；所产生的质量和保修责任，由乙方和装饰公司协商并订立相关合同。该合同约定的质量标准不得低于杭州市房地产管理局发布的《杭州市住宅装饰装修工程施工质量行业规范》，甲方对因此而引起的质量异议与质量问题不负任何责任。

3．因乙方对装饰内容的修改而造成的工期延误，致使住宅装修工程未能如期交付的，甲方可以延长交房日期；乙方负有不得影响整幢大楼和小区如期交付的义务，如因乙方的修改方案而影响其它业主正常使用住宅的，乙方应当排除障碍或恢复原状，如造成损失的，应当负赔偿责任；甲方保留追究乙方相关责任的权利。

4．乙方所有相关的个性化装饰修改，必须符合建设部颁发的《住宅室内装饰装修管理办法》的相关规定，并不得擅自更改以下部位：

a．住宅的外窗；

b．住宅外墙，以及有关影响建筑立面的任何修改；

c．室内所有垂直管道及排风竖井；

d．住宅的进户门；

e．影响建筑安全性的承重结构；

f．阳台的扶手栏杆；

g．移动更改或者扩大厨房卫生间的位置及面积；

h．未经设计认可的，在楼板上增加的非轻质墙体或隔断；

双方已经认真阅读以上内容并经确认无异议，双方签字（或）盖章后生效。本协议将作为乙方与甲方签订的《商品房购房合同》的补充，并与购房合同具有同等的法律效力。

甲方签字：_______________

（盖章处）

________年______月_____日

乙方签字：_______________

________年______月_____日

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

结婚证
装修验收单范本装饰

一、装修验收单范本装饰装饰装修工程验收规范是装饰装修工程已完工，有完整的技术档案和施工管理资料；有施工单位签署的工程保修书等材料；装饰装修工程经验收合格后才能交付使用。二、装修贷款如何申请如果有住房公积金可以申请公积金贷款。借款人申请贷款时，应准备以下资料：（一）借款人及配偶身份证明（身份证、户口簿、结婚证或离婚证、法院判决书、裁定书，单位出具的未婚或离婚未再婚证明等）；（二）稳定的经济收入证明材料（单位工资收入证明等）；（三）缴存住房公积金的证明；（四）与售房单位签订的购房合同、协议（自建住房的需要提供土地、规划部门的批件）；（五）本人及配偶共同填写好的借款申请审批表；（六）要有不低于总房价20％的房款（首付款）收据（购买私产房，建造、大修自住住房需出具不低于总房款30％的自筹资金证明）；（七）借款人出具的质押权利清单、权属证明文件（或保证人出具的同意提供担保的书面承诺）。三、装修工程验

2023-04-12

398人看过
承诺
装修协议和装修合同怎么写

装修合同签订的主要目的是为了明确责任。为了保证家装质量，订立装修合同的时候，发包方应当根据实际情况对工程概况、违约责任、争议管辖地等约定清楚。首先，在工程价款方面，要根据每段工程的完成进度进行金额支付的约定，并约定将工程款的一小部分作为质保金，在竣工验收合格之日起两年返还。其次，在材料供应方面，合同中要注明适用的装修材料的品牌、型号及规格等。除了主要材料，辅助材料细节也应列出明细表格，确保工程整体质量、合理安排费用。最后，合同中有关保修的条款也是必不可少的。如果属于施工或者材料的问题，装修公司应当承担全部责任。如果属于用户使用不当，双方可以协商处理。在签订装修合同的时候，还应明确具体违约责任，约定因承包方原因、发包方原因导致逾期竣工或者中途停工所产生的违约金数额。一、拖欠工程款的案由有哪些1、工程量之争。土建工程的工程量之争主要集中在合同生效后增加的工程量及对隐蔽工程的详细数据未做三方（发

2023-03-08

414人看过
业主
保险业首次涉足装饰装修[环保装修]

近年来，由于装饰装修造成的室内空气污染，导致人们的身体健康受到损害的问题越来越多，使得装修公司和房产商卷入赔偿的漩涡当中，装饰污染是多种因素造成的，因此发生了污染的事故，装修、装饰公司或者是房产商，承担了责任赔偿的风险，到目前为止，保险公司还没有承担这类风险。太平洋保险公司李伟东总监在日前某会议上透露：太平洋保险将首次涉足装饰装修行业，为投保单位的客户提供相应的装修保险。并坦言，这也将为太平洋保险开辟了一片新的领域。投保单位要求：凡是取得绿色家居环保体系认证的被保险企业，成为太平洋保险公司的保险客户。全装修房装修企业投保后，只要把绿色家居环保标志贴在合同上就可以作为保险的依据。再保险的有效期内，被保险人负责装修的，或者是全装修房总包施工过程中，由于施工企业使用的装修材料和装修产品执行的施工工艺，造成全装修房业主的室内房间污染，使得业主和第三人有身体损害，经过制定的权威监测机构进行检测和鉴定

2023-06-05

355人看过
工程施工
装饰装修工程保修期不得低于

工程竣工验收合格之日起，便处于保修期内，不同的部分质保时间不同，但最少是两年，出现问题要尽早发出保修通知，对于保修费用由质量缺陷的责任方承担。建设工程质量保修制度是指建设工程在办理竣工验收手续后，在规定的保修期限内，因勘察、设计、施工、材料等原因造成的质量缺陷，应当由施工承包单位负责维修、返工或更换，由责任单位负责赔偿损失.建设工程实行质量保修制度是落实建设工程质量责任的重要措施。一、建设工程施工合同由哪些组成建设工程施工合同由以下内容组成：发包人与承包人条款、工程名称和范围、施工准备条款、施工组织设计和工期、工程质量和检验条款、价款及其支付、材料及设备供应、竣工验收与结算条款、违约责任及索赔条款、保修责任。二、湖南省建筑工程质保期是多久国务院《建设工程质量管理条例》第40条规定:在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限：1基础设施工程、房屋的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该

2023-03-31

322人看过

第三者
承租人经出租人同意装饰装修，未形成附合的装饰装修物

1、出租人同意利用的，可折价归出租人所有；2、不同意利用的，可由承租人拆除。因拆除造成房屋毁损的，承租人应当恢复原状。一、承租人经出租人同意装饰装修，已形成附合的装饰装修物：1、出租人同意利用的，可折价归出租人所有；2、不同意利用的，由双方各自按照导致合同无效的过错分担现值损失。房屋租赁纠纷的处理方式(1)调解。它是指在第三者的主持下，出租承租双方当事人经过自愿协商，排除争端，达成和解的一种方法和活动。我国在基层群众性组织村民委员会和居民委员会都设立了人民调解委员会，进行民间纠纷的调解处理，调解特别适用对某些界限不清的事实、责任含糊不究的租赁纠纷，租赁双方就近请调委会调解通过调解，纠纷双方，互谅互让，以达到既解决纠纷又不伤和气的目的。(2)仲裁。仲裁是一种准司法活动。《仲裁法》第2条内容规定：平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以仲裁。这里的“合同纠纷和其

2023-04-12

244人看过
法律综合知识
装修支招：如何装饰窗帘

一幅完整普通的窗帘，应该是由窗杆，窗帘饰件三部分构成。其中窗帘饰件对于整幅窗帘起着‘画龙点睛’的作用。目前市场上常用的窗帘饰件大体可分为四类挂钩装饰；绑带，挂钩，装饰花和帘幔。1.绑带绑带的造型种类繁多。包括两股拧成的真丝绑带，三股编辫尼龙丝线绑带，铁艺夹子造型的绑带，用窗帘布做成的蝴蝶结，塑料花状，动物造型等绑带。2.挂钩有陶瓷挂钩，铁艺挂钩，塑料挂钩。专家提醒您，前两种需要打孔安装。3.装饰花分丝线编制，麻线编制，普通线编制。4.帘幔是点睛之笔

2023-04-22

206人看过
法律综合知识
装修装饰设计资质标准

甲级标准1、从事建筑装饰设计业务6年以上，独立承担过不少于5项单位工程造价在1000万元以上的高档建筑装饰设计并已建成，无设计质量事故。2、单位有较好的社会信誉并有相应的经济实力，工商注册资本不少于100万元。3、单位专职技术骨干人员不少于15人，其中，从事建筑装饰设计（建筑学、设计、环境艺术、工艺美术、艺术设计专业）的人员不少于8人，从事结构、电气、给水排水、暖通、空调专业设计的人员各不少于1人。建筑装饰设计主持人应具有高级技术职称或当于高级技术职称的任职资历。4、参加过国家或地方建筑装饰设计标准、规范及标准设计图集的编制工作或行业的业务建设工作。5、有完善的质量保证体系，技术、经营、人事、财务、档案等管理制度健全。6、达到国家建设行政主管部门规定的技术装备及应用水平考核标准。7、有固定工作场所，建筑面积不少于专职技术骨干每人15平方米。乙级标准1、从事建筑装饰设计业务4年以上，独立承担

2022-02-18

490人看过
后合同义务
装饰装修合同解除后果

一、装饰装修合同解除后果装饰装修合同解除，如果是合同已完成解除，那么就是合同义务完成的结果。如果在合同未完成的条件下解除，需要承担违约责任。二、合同权利义务终止的法律效果合同终止包括合同履行的终止与合同关系的消灭两层含义。合同履行的终止是指当事人因该合同所产生的权利与义务归于消灭，并面向将来消灭合同履行的效力。合同履行的终止并不消灭当事人因此所应承担的返还财产、赔偿损失等责任。合同关系的消灭是指当事人因该合同所产生的一切权利义务关系完全不复存在，当事人不再履行合同义务，由合同引起的债权债务关系全部归于消灭。三、什么是后合同义务后合同义务的特征（一）后合同义务是合同终止后当事人应当履行的义务。有效合同成立是后合同义务存在的前提。合同未成立、合同无效或合同可撤销都不会产生后合同义务。当然，这里的终止是指合同的相对终止，是由于合同履行、解除、抵销、提存、免除、混同等原因，而使当事人之间的约定债权

2023-05-03

246人看过

合伙人
装饰公司合伙人协议书

当事人采用合同书形式订立合同的，自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立，当事人未采用书面形式但是一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。一、合同一方未签字盖章是否有效合同一方未签字盖章符合法定生效条件时是有效的。采用合同书形式订立合同的，在签名、盖章或者按指印之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。合同符合法定生效条件的，成立时生效。具备下列条件的民事法律行为有效：1、行为人具有相应的民事行为能力；2、意思表示真实；3、不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。当事人采用合同书形式订立合同的，自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。法律、行

2023-03-10

296人看过
申请仲裁
住宅室内装饰装修管理服务协议应当包含什么内容？

装修人，或者装修人和装饰装修企业，应当与物业管理单位签订住宅室内装饰装修管理服务协议。住宅室内装饰装修管理服务协议应当包括下列内容：（一）装饰装修工程的实施内容；（二）装饰装修工程的实施期限；（三）允许施工的时间；（四）废弃物的清运与处置；（五）住宅外立面设施及防盗窗的安装要求；（六）禁止行为和注意事项；（七）管理服务费用；（八）违约责任；（九）其他需要约定的事项。律师补充：装修人在住宅室内装饰装修工程开工前，应当向物业管理企业或者房屋管理机构申报登记。非业主的住宅使用人对住宅室内进行装饰装修，应当取得业主的书面同意。装修人与装饰装修企业应当签订住宅室内装饰装修书面合同，明确双方的权利和义务。住宅室内装饰装修合同应当包括下列主要内容：（一）委托人和被委托人的姓名或者单位名称、住所地址、联系电话；（二）住宅室内装饰装修的房屋间数、建筑面积，装饰装修的项目、方式、规格、质量要求以及质量验收方式

2023-05-07

305人看过
业主
怎么报装饰装修资质二级

装饰二级资质标准：1。企业资产：净资产200万元以上。2、企业主要人员（1）建筑工程专业注册建造师不少于3人。（2）技术负责人具有8年以上工程施工技术管理经验，中级以上职称人员不少于5人。（3）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于10人。（4）木工、砌筑工、镶贴工、油漆工、石材作业工、水电工等专业技术工人不少于15人。（5）技术负责人（或注册建造师）主持完成本类项目的不少于2项业绩。装饰装修资质标准一级（一）企业资信1、具有独立企业法人资格；2、具有良好的社会信誉并有相应的经济实力，工商注册资本金不少于1000万元，净资产不少于1200万元；3、近五年独立承担过单项合同额不少于1500万元的装饰装修工程（设计或施工或设计施工一体）不少于2项；或单项合同额不少于750万元的装饰装修工程（设计或施工或设计施工一体）不少于4项；4、近三年每年工程结算收入不少于4000万元。（二）技术条件1、企业

2023-08-07

194人看过
合同无效
装饰装修工程允许分包吗

要看情况的，主体工程以外允许分包，在总承包合同里面约定可以分包的部分可以分，没有约定的，要取得建设单位的认可才可以分，但不得超过中标合同价的百分之三十。《建筑法》第二十九条建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。一、建筑工程那些不能分包根据法律的相关的规定，建筑工程主体结构的施工部分不可分包。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。其它分项工程，总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。《民法典》第七百九十一条发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。总承包

2023-02-14

99人看过

消费者
装饰装修：实施强制性认证

5月1日起，我国将对溶剂型木器涂料、瓷制砖、混凝土防冻剂等装饰装修产品实施强制性产品认证。这意味着消费者今后在购买这三类建材产品时，要首先查看一下产品是否有“3c”标志。国家质检总局、国家认监委日前发出联合公告，决定自今年5月1日开始，对溶剂型木器涂料、瓷制砖、混凝土防冻剂等装饰装修产品实施强制性产品认证。自2005年8月1日起，凡列入目录内的装饰装修产品，未获得强制性产品认证证书和未加中国强制性认证标志的，不得出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用。同时获悉，我国将在今年年底出台10种室内装饰装修材料的控制标准，这10种装饰装修材料分别是人造板、内墙涂料、木器涂料、胶粘剂、地毯、壁纸、家具、地板革、混凝土外加剂、有放射性的建筑装饰材料。专家介绍，此前有关部门仅制定了室内空气质量标准，而此次制定的室内装饰装修材料控制标准旨在从源头上控制室内污染。

2023-04-22

320人看过
工程监理
南京市装饰装修管理规定

第一条为了加强对装饰装修活动的管理，维护装饰装修市场秩序和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国建筑法入国务院《建设工程质量管理条例》等法律、法规，结合本市实际；制定本规定。第二条在本市行政区域内对新建、改建、扩建工程和原有建筑物、构筑物进行装饰装修的，均应当遵守本规定；具有文物保护价值的建筑、古建筑的装饰装修，依照有关规定执行。第三条本规定所称装饰装修，是指为使建筑物、构筑物内、外空间达到一定的环境质量要求，使用装饰装修材料，对建筑物、构筑物外表和内部进行修饰处理的活动，以及从事与装饰装修工程配套的室内用品的陈设、布置。第四条南京市建设委员会（以下简称市建委）是本市装饰装修活动的行政主管部门。南京市装饰行业管理办公室是本市的装饰装修管理机构，负责全市装饰装修活动管理、监督的日常工作。该办公室由市建委、市经委共同管理。县装饰装修活动行政主管部门负责辖区内装饰装修活动的管理、监督工作，并接受

2023-06-10

401人看过