工程索赔的操作步骤及应注意的问题包括哪些
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-15 14:26:38 324 人看过

当索赔事件发生后,应及时在合同规定的时限内向监理工程师提出索赔意向书,并根据合同要求抄送、抄报相关单位。

索赔项目种类及起止日期的计算方法:

延期发出图纸引发的索赔:当接到中标通知书后28天内,施工单位有权得到免费的由业主或其委托设计单位提供并由监理工程师送达的全部图纸、技术规范和其他技术资料,并向施工单位进行技术交底。延时未收到时,作为施工单位应依照合同提出索赔申请。索赔时间从接到中标通知后29天算至收到资料的日期为止。由于此时处于施工前的准备阶段。所以进行工期索赔。相应施工机械进场并具备施工条件因没有详细图纸而不能施工时应进行机械停滞费用索赔,机械台班停滞费=(机械折旧费+经常性维修费)*50%。

恶劣的气候条件导致的索赔:可分为工期索赔和工程损失索赔。建设方一般应对在建工程进行投保,索赔款项则由保险机构承担,反之应根据合同规定进行索赔。索赔时间即为恶劣气候条件的持续时间。

工程变更引发的索赔:分为已施工项目的变更;工程项目的增加或尺寸、数量的变化等。索赔时间为从提出变更指令至变更工程完成所经历的时间。

外部环境变化而引发的索赔:属业主原因而出现如,征地拆迁、施工条件、用地的出入权和使用权等引起的索赔。该类索赔一般进行工程索赔和工程机械停滞费用两项索赔。索赔时间从监理工程师批准的施工计划影响的第一天算起,经业主协调或外部环境影响消失为止的时间区域。

承包商之能力不可遇见引发的索赔:由于工程投标时图纸不全,有些承包商无法做出正确计算,如地质情况、软土处理等。这些都需要实际工程施工增加或重新投入新设备和采用新工艺来完成。索赔时间从未预见的情况出现算起至该项施工结束。

监理工程师的指令及其他原因导致的索赔:从收到该项错误指令算起到完成该项指令为止的时间区域。其他原因应视其具体情况而定。

2同期记录

索赔意向书提交后,必须做好索赔时间内的有关索赔项目的每天记录,必要完整的现场图片、录象资料,粘贴打印说明后请监理工程师签字,作为理赔时的有利证据。其内容包括:事件发生时及过程中现场实际情况、导致现场人员、设备闲置清单;对工期的延误;对工程的损害程度;导致费用增加的项目及所用人员、机械、材料等。每隔一定时间由承包人向监理工程师提交索赔事件的阶段性详细情况报告,注明目前的损失情况及费用索赔依据,并抄送、保送相关单位。

最终索赔报告

当索赔事件所造成的影响结束后,施工单位应在合同规定的时间内向监理工程师提交最终索赔的详细报告,并抄送、保送相关单位。其内容包括:施工单位的正规文件;索赔申请表、项目、依据、证明文件、索赔金额和日期;批复的索赔意向书;编制说明(索赔事件的起因和全过程的详细描述);附件(与索赔相关的各种往来文件、证明材料及详细计算资料)。

常见工程索赔存在的几大误区

当索赔事件发生时,施工单位考虑与业主、监理单位的长期合作而不敢提出;项目经理和技术负责人的索赔意识不足,对可提可不提的索赔往往不提;主管人员对技术规范文件及往来文件理解不到位,实际存在的索赔项目无充分理由提出;只注重索赔意向的提出,由于忽略索赔过程中有利证据的收集和及时作最终索赔报告而得不到索赔。

工程索赔的管理及意义

为真实准确反映索赔情况,施工单位应建立健全工程索赔台帐或档案,其内容包括:索赔发生的原因、时间;索赔意向书的提交时间及索赔结束时间;索赔金额和工期;监理工程师审核结果及业主审批结果等。作为上级主管单位的复查内容。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年06月18日 11:53
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多业主相关文章
  • 工伤赔偿的入账操作步骤
    工伤赔偿入账是根据准则及企业会计的制度进行财务核算的。在发生工伤事故之后,向职工垫付医药费可以记为“借”中的其它的应收款即保险公司或者社会保险;“贷”则是现金或者银行存款。如果是保险公司或者社会保险赔付公司垫付的药费的时候,“借”是银行存款或者现金,“贷”是其他的应收款即保险公司或者社会保险。工伤赔偿如何申请强制执行根据我国相关法律的规定,工伤赔偿申请强制执行应当向执行机关递交强制执行申请书,并提供以下材料:强制执行申请书、证明申请人主体资格的材料、受委托代为申请强制执行的,委托代理资料、具有强制执行内容的生效法律文书等。《工伤保险条例》第二十条社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起60日内作出工伤认定的决定,并书面通知申请工伤认定的职工或者其近亲属和该职工所在单位。社会保险行政部门对受理的事实清楚、权利义务明确的工伤认定申请,应当在15日内作出工伤认定的决定。作出工伤认定决定需要以
    2023-07-01
    388人看过
  • 商标转让个人操作步骤及注意事项
    转让注册商标的,转让人和受让人应当签订转让协议,并共同向商标局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。转让注册商标经核准后,予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。转让注册商标的,转让人和受让人应当向商标局提交转让注册商标申请书。转让注册商标申请手续由受让人办理。商标局核准转让注册商标申请后,发给受让人相应证明,并予以公告。转让注册商标的,商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标,应当一并转让;未一并转让的,由商标局通知其限期改正;期满不改正的,视为放弃转让该注册商标的申请,商标局应当书面通知申请人。对可能产生误认、混淆或者其他不良影响的转让注册商标申请,商标局不予核准,书面通知申请人并说明理由。商标转让个人的注意事项有哪些关于商标转让的手续,中国《商标法》第三十九条规定,“转让注册商标的,转让人和受让人应当签订转让协议,并共同向商标局提出申请。受让人应当
    2023-07-06
    423人看过
  • 工伤索赔应注意什么问题?
    发生工伤事故的时候,一般情况下,很多人会惊慌或者悲痛,有的甚至手足无措,不知道怎么维护自身的权益。作为一名专业法律人士,提醒当事人遭遇工伤时,要维护自己的合法权益,就必须把握以下几个方面的问题:1、要明确遭遇工伤单位的名称和住址。在没有参加工伤保险的情形下,用人单位是工伤保险待遇的承担者,在参加工伤保险的情形下,一般情况下,单位也应承担部分的工伤保险待遇。如果不知道用人单位的确切名称及地址,就无法确定追索的对象,但是实践中不少存在不知道自己单位确切名称的职工,尤其是工程层层分包后,包工头自己雇佣的农民工,很难知道自己的用人单位名称是谁,在这种情况下,一旦发生工伤,劳动者如果不明确单位的名称,便无法索赔。2、要寻求证据来证明劳动关系的存在。劳动关系证明是是申请工伤认定的前提条件,没有证明劳动关系的材料,劳动保障行政部门就无法进行工伤认定,能证明;劳动关系的证据主要包括劳动合同、工作证、上岗证
    2024-02-05
    178人看过
  • 需要注意哪些问题,二手房贷款的步骤
    一、二手房贷款需要注意哪些问题贷款购房,新房与二手房存在着较大的区别,银行在为二手房提供贷款时,往往对房屋本身和贷款人都规定了较为严格的条件。因此,购房者在申请二手房贷款时需注意以下几个方面的关键因素。(一)贷款成数和利率。目前,各银行对于二手房贷款政策是首套住房首付四成、利率下浮15%;第二套房首付六成、利率上浮20%的政策。首次使用公积金贷款,五年以上的公积金贷款利率均按照3.87%来执行。(二)竣工年代与贷款年限。银行审批贷款过程中,通常会把房产证上的竣工年代作为影响借款人申请贷款年限的主要条件。房龄越老,办理贷款的机率越小。超过银行所规定期限的情况下,借款人只有全款购买房产。房产本身是可以交易的,房龄大只是会影响到借款人办理贷款。(三)还款方式的选择。银行还款方式主要分为等额本息还款法和等额本金两种方式。前者适合教师、公务员等收入稳定的工薪阶层;后者适合前期能够承担较大还款压力的贷
    2023-02-28
    280人看过
  • 应收账款催收需注意的问题包括哪些?
    如果您是公司的产品销售人员,您一定遇到这样的问题,堆积了好久的产品终于卖出去了,但货款就是收不回来,账款的催收是影响公司资金流动的大事,那么应收账款催收需注意哪些问题呢?应收账款催收需注意的问题:应收账款催收是让多数公司的财务人员非常恼火的问题,那么应收账款催收需注意哪些问题,根据律师的业务经验和司法实践中法官自己多年的判案经验,认为企业在应收账款催收过程中应注意以下几点法律问题:(一)选择适格的催收相对方。企业在应收账款的催收过程中,应选择适格的催收主体。催收的相对方,一般主要依据合同确定,但同时也需注意合同签订后债权债务转移导致相对方变更的特殊情形。(二)注意分析保证方式。在应收账款的催收过程中,部分债务人与债权人会达成协议,由第三方提供担保。此时,企业应重点第三方的担保资格、担保能力、担保合同等。企业有必要聘请律师对担保合同进行必要的审核。(三)关注诉讼时效。实践活动中,有许多企业因
    2023-06-08
    348人看过
  • 工程迟迟不开工怎么索赔,工程索赔的步骤有哪些
    一、工程迟迟不开工怎么索赔1、工程迟迟未能按合同约定的时间开工的,是属于合同违约行为,如果是建设单位原因造成的,施工单位可以按实际造成的损失要求建设单位赔偿。2、如果是施工单位造成不能开工的,建设单位可以按合同约定要求施工单位赔偿损失。3、法律规定:《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等
    2024-01-24
    345人看过
  • 工地工伤死亡赔偿规定及操作步骤
    一、工地工伤死亡赔偿规定及操作步骤工伤死亡赔偿程序:先由单位或者死者的近亲属、工会组织去依法申请工伤认定;然后申请劳动能力鉴定;最后去社保经办机构申请工亡赔偿。赔偿标准则是丧葬补助金为6个月的统筹地区上年度职工月平均工资、供养亲属抚恤金按职工工资的一定比例发、一次性工亡补助金为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍等。法律依据:《工伤保险条例》第三十九条职工因工死亡,其近亲属按照下列规定从工伤保险基金领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金:(一)丧葬补助金为6个月的统筹地区上年度职工月平均工资。(二)供养亲属抚恤金按照职工本人工资的一定比例发给由因工死亡职工生前提供主要生活来源、无劳动能力的亲属。标准为:配偶每月40%,其他亲属每人每月30%,孤寡老人或者孤儿每人每月在上述标准的基础上增加10%。核定的各供养亲属的抚恤金之和不应高于因工死亡职工生前的工资。供养亲属的具体范围由
    2023-10-13
    128人看过
  • 具体操作步骤申请工伤赔偿的流程
    一、具体操作步骤申请工伤赔偿的流程申请工伤赔偿的流程为:1.当事人向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请并提交劳动关系证明、医疗诊断证明等材料;2.社会保险行政部门受理工伤认定申请后,根据审核需要对事故伤害进行调查核实;3.社会保险行政部门作出工伤认定的决定;4.社会保险行政部门将《认定工伤决定书》送达当事人,并抄送社会保险经办机构。《工伤保险条例》第十七条职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病,所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况,经报社会保险行政部门同意,申请时限可以适当延长。二、工伤赔偿申请劳动仲裁需什么材料工伤赔偿申请劳动仲裁徐涛要准以下材料作为参考,具体可询问当地劳动仲裁庭办公人员:1.申请书。申请书一式三份,递交仲裁委两份,申请人留存一份;2.身份证明。申请人是劳
    2023-09-22
    345人看过
  • 工伤保险赔偿的处理程序包括哪些步骤
    一、工伤保险赔偿的处理程序包括哪些步骤工伤保险赔偿步骤如下:1.当事人向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请并提交劳动关系证明、医疗诊断证明等材料;2.社会保险行政部门受理工伤认定申请后,根据审核需要对事故伤害进行调查核实;3.社会保险行政部门作出工伤认定的决定;4.社会保险行政部门将《认定工伤决定书》送达当事人,并抄送社会保险经办机构。二、工伤赔偿的项目1.造成一般伤害(未达到残疾)的赔偿项目:医疗费、伤者住院期间的伙食补助费、生活护理费、工伤期间的工资、交通食宿费。2.造成伤残的赔偿项目:医疗费、伤者住院期间的伙食补助费、生活护理费、工伤期间的工资、交通食宿费、辅助器具费、一次性伤残补助金、伤残津贴、一次性工伤医疗补助金、一次性伤残就业补助金。3.造成死亡的赔偿项目:丧葬补助金、一次性伤亡补助金、供养亲属抚恤金。4.职工下落不明的情况:职工外出或抢险救灾中下落不明的赔偿项目,要分不
    2023-10-14
    363人看过
  • 买房时一定要注意哪些步骤问题
    贷款注意事项前期准备:有的人可能工资不是很高,买房也大部分都是家里出的首付。自己的银行流水账单可能不是很漂亮。在你买房之前。最好是做一个漂亮点的流水账。每个月在银行卡里面存一点钱进去。这样就有了存款记录!!会增加你的审核通过率!!银行流水账是需要你贷款月供的两倍!!有的银行超过5000要流水账。有的是不管多少都要。贷款尽量贷整数:因为银行贷款都是按照整数贷的。不会贷到千位。如果以侥幸的心里。想着会通过!遇到贷款放款紧的时候银行是很难放款的。所以条件允许。尽量贷整数!比如你要贷款32.5万。尽量只贷32万!买房前尽量少辞职:如果你的工作总是换来换去。贷款是很有难度的!如果要买房了。尽量在一个公司呆着。想辞职的都等到贷款下发之后在辞职!尽量让开放商挑银行因为如果是你自己挑的银行。如果贷款没有下发。这就是你的责任的。如果是开发商挑的银行。贷款没下发。还可以逼着开发商帮你想办法!如果贷款没下发,就
    2023-04-21
    53人看过
  • 工厂拆迁的操作步骤和流程
    厂房的拆迁也需要和其他的房屋拆迁一样,遵守拆迁法规。一般情况下,工厂拆迁的流程如下:1、颁发拆迁许可证,获得房屋拆迁许可证就相当于取得了房屋拆迁资格。这是实施房屋拆迁的前提;2、发布拆迁公告,说明拆迁人、拆迁范围、拆迁期限等事项;3、厂房拆迁补偿,按国家和当地政策补偿。拆迁流程有哪些(一)拆迁人申领房屋拆迁许可证。(二)房屋拆迁管理部门按房屋拆迁许可证内容向社会发布公告。(三)房屋拆迁管理部门和拆迁人向被拆迁人、房屋承租人做好宣传、解释工作。(四)确定拆迁补偿标准和安置方案。一般而言,对违章建筑和超过批准期限的临时建筑不予补偿。拆迁补偿方式分为一般情形的补偿和特殊情形的补偿两类。一般情形的补偿分货币补和房屋产权调换、结算价差,被拆迁人可以选择补偿方式。特殊情形的补偿被拆迁人不能选择,或只作货币补,或只作房屋产权调换、结算价差。(五)拆迁人与被拆迁人、房屋承租人达成拆迁补偿安置协议。(六)裁
    2023-07-01
    148人看过
  • 注意工程索赔需要注意什么问题
    一、施工索赔须注意1、索赔时效。索赔事件发生后,承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。2、承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现。3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。4、施工索赔是单方主张权利要求,经对方签字确认后即成为工程签证,在双方未能协商一致的情况下,通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。二、施工索赔证据索赔证据是关系到索赔成败的关键。只有在保存好完整的原始资料的情况下,才能将每一项索赔项目分初步设计图纸、施工图或设计变更的图纸、业主的书面指令、洽商记录和信函文件或每周例会纪要的记录、增加费用或支出的原始合同、单位以及实物照片等整理成证据,来证明索赔的成立,以争取索赔成功。施工索赔证据如下:1、招标文件、投标书、中标通知书、工程预算书、工程量清单、施工合同及附件、工程图纸、技术规范、设计文件及有关技术资料、发包人认可的施工组织设计文件、开工报告、工程
    2023-06-07
    298人看过
  • 诉讼离婚注意的问题包括哪些
    (一)起诉离婚的法院管辖。公民提起的离婚诉讼,原则上应由被告住所地人民法院管辖;但被告离开住所地超过1年的,由原告住所地人民法院管辖;双方离开住所地超过1年的,由被告经常居住地人民法院管辖,没有经常居住地的由原告起诉时居住地的人民法院管辖;被告不在中华人民共和国领域内居住,下落不明或者宣告失踪、被劳动教养或者被监禁的,由原告住所地或者经常居住地人民法院管辖;非军人对非文职军人提起离婚诉讼由原告住所地人民法院管辖;双方当事人都是军人的,由被告住所地或被告所在的团级以上单位驻地的人民法院管辖;中国公民双方在国外但未定居,一方向人民法院起诉离婚的,由原告或者被告原住所地的人民法院管辖。(二)起诉离婚中的调解。调解原则上是人民法院审理离婚案件的必经程序。如果当事人确因特殊情况无法出庭参加调解的,除本人不能表达意志的以外,应当出具书面意见。(三)判决与上诉。对于调解无效的离婚案件,人民法院应作出判决
    2023-03-19
    186人看过
  • 公司股权转让的步骤需要注意哪些问题?
    公司股权转让具体流程如下:1、股东会和董事会需要就股权转让事宜作出决议;2、转让方,受让方签订股权转让协议;3、转让方和受让方向主管税务机关申报纳税;4、向工商行政管理局申请工商变更登记。不同性质的公司有不同的股权转让程序,民营企业一般直接到工商行政管理局办理股权转让登记,外资企业一般先到商务局审批,审批完成后再到工商行政管理局办理股权转让登记,国有企业需经国有资产监督管理委员会或国有资产监督管理委员会下属单位批准,经批准后到工商行政管理局办理股权转让登记。建筑公司股权转让程序是怎样的1、开股东会。股东会是由全体股东组成的会议,如果要对第三人转让,必须召开股东会进行投票表决,征得其他股东同意。什么情况下股权可以对外转让呢?只要同意转让的股东人数占股东总人数的一半以上即可。如果这一步顺利,不但要形成股东会决议,还需要其他股东出具放弃优先购买权的证明。2、尽职调查。根据受让方的要求,聘请律师对
    2023-07-07
    158人看过
换一批
#小区物权
北京
律师推荐
    展开
    #业主
    词条

    业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>

    #业主
    相关咨询
    • 交通事故索赔的步骤及其操作流程
      江西在线咨询 2024-12-31
      1. 当事人向法院起诉后,法院会在受理后将起诉状副本发送给被告。 2. 被告必须在十五日内提交答辩状,法院会在五日内将答辩状副本发送给原告。如果被告没有提交答辩状,也不会影响案件的审理。 3. 如果法院决定审理某个案件,法院将在开庭前三日通知当事人并公告。 4. 在法庭调查和法庭辩论阶段,当事人可以提供证据并进行辩论。 5. 如果法院对案件进行审理并作出判决,判决将宣告。 根据《民事诉讼法》第1
    • 建设工程项目索赔的具体操作步骤有哪些?
      甘肃在线咨询 2023-02-24
      建设工程索赔的操作步骤有: 1、承包商递交索赔意向书。 在施工过程中,若发生索赔事件,在该事件发生后索赔时效内,承包商必须以正式函件向监理工程师(或业主)送达索赔意向书,并根据合同约定抄送、报送有关单位。 2、承包商继续施工,同时准备索赔材料。 索赔事件发生后承包商原则上应该继续施工,并保持从索赔事件发生日至终止日的同期记录,同时提请监理工程师说明是否需要作其他记录。 3、提交索赔文件。 承包商应
    • 操作步骤及注意事项是什么?
      西藏在线咨询 2022-10-23
      您可以异地公积金贷款,但是,您需要了解一些基本的情况: 1.职工在自己工作的地方进行存储,在自己户籍所在地购买房子,可以凭借就业地公积金的存储证明向借款地方的公积金管理中心办理公积金借款。 2.存储地公积金管理中心出具该办理者及其配偶在当地的住房公积金存储和借款情况证明以及其他相关信息,以便借款地公积金管理中心受理审批住房公积金异地借款。 3.办理住房公积金个人住房借款的前提是,要连续足够存储住房
    • 工程索赔书怎么写工程索赔时应注意哪些问题
      湖北在线咨询 2023-06-27
      签署建筑工程索赔合同的注意事项有: 1、索赔时效。索赔事件发生后,承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。 2、承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现。 3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。 4、施工索赔是单方主张权利要求,经对方签字确认后即成为工程签证,在双方未能协商一致的情况下,通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。
    • 建筑工程索赔程序的具体操作步骤是怎样的?
      湖北在线咨询 2025-01-13
      在索赔事件发生后的28天内,向工程师发出索赔意向通知,通知中应包括承包人因索赔事件所遭受的损失以及要求补偿的经济损失和/或延长施工工期。 在发出索赔意向通知后的28天内,向工程师提交补偿经济损失和/或延长工期的索赔报告及有关资料。 工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,应在28天内给予答复,或者要求承包人进一步补充索赔理由和证据。 工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内