施工索赔及其有效的发展有方法是什么-法师兄

施工索赔及其有效的发展有方法是什么

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-15 14:26:41 430 人看过

施工索赔通常指承包商向业主提出的，为了取得经济补偿或工期延长的要求。索赔管理是提高承包工程项目的经济效益和企业的生存能力的重要途径。

(一)索赔原因

1、业主或工程师的过失：施工图纸延期交付;工程师数据差错，导致放线错误;业主未能提供现场;不合理指令造成临时停工或工效的大幅度降低;业主不正当地终止工程。

2、业主风险和其他风险。

3、工程变更和业主违约等。

(二)如何开展有效的索赔

1、仔细研究招标文件和承包合同并采取相应的风险控制措施。

2、组建强有力的索赔小组。

3、实施不平衡报价，为将来的索赔作好准备。

4、引导设计向有利于自己的方向进行变更，并结合不平衡报价，创造各种有利的索赔机会。

5、选择合适的索赔时机，工程建成25%至75%应是大量地、有效地处理索赔事项的时机。

6、采用合理的计价方法。

随着我国进入WTO，建筑业面临国内和国际市场的严峻挑战，我国建设管理体制的改革和建筑市场秩序的重新构建，迫使承包商调整和重建企业的管理经营模式。实践证明，承包商加强合同管理和索赔，是寻求利益最大化和最佳途径。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

合同生效
合同在法律上的效力及其展现方式探究

依法成立合同效力表现如下：1、依法成立的合同，在当事人之间设定一定的权利义务关系；2、依法成立的合同对当事人具有法律约束力；3、对于依法成立的合同，一方违反合同，不履行义务，只要有履行的可能性，另一方有权要求人民法院的国家强制违约方履行合同。合同应当办理批准等手续的，依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的，不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。合同效力的内容有哪些？合同效力的内容有，合同的生效要件包括：1、合同主体具有相应的民事行为能力；2、意思表示真实；3、内容合法、不违背公序良俗；4、不损害国家、社会、以及他人的合法利益。根据2021年实施的《民法典》第一百四十三条规定，具备下列条件的民事法律行为有效：（一）行为人具有相应的民事行为能力；（二）意思表示真实；（三）不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。第一百四十六条规定，行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民

2023-07-05

234人看过
业主
施工方对索赔有哪些要求？

1．索赔证据的基本要求。索赔证据的基本要求包括：真实性、全面性、关联性、及时性。2．证据的种类。工程索赔审查的证据有：（1）工地（地盘）会议记录和有关工程的来往信件；（2）各种施工进度表，包括发包人代表和分包编制的进度表；（3）施工备忘录（日记），在施工中发生影响工期和索赔有关的事项，都要及时做好记录。按年月日顺序号存档，以便查找；（4）做好建筑师和工程师的口头指示记录，及时以书面形式报告建筑师予以承认。将他们的书面指示按年月日顺序编号存档；（5）工程照片需有专人管理：照片都应标明拍摄的日期，最好购买带有日期的相机。将照片按工程进度整理编排；（6）收集、记录每天的气象报告和实际气候情况；（7）整理保存工人和雇员的工资与薪金单据、材料物资购买单据，按年月日排序。特别注意：上述证据材料，如条件允许，需要及时要求相关的负责人签字确认。施工索赔流程是什么工程索赔的流程如下：（1）索赔事件发生后28

2023-07-08

56人看过
工程造价
施工索赔的赔偿标准是什么

建设工程索赔的赔偿标准是什么，工期索赔是什么（1）网络分析法通过分析工期延误前后的施工网络计划，比较两种计算结果，计算出应延期的工期。（2）比例分析法通过分析单项工程量（工程造价）增减与合同总工程量（合同总造价）的比例，推导出工期增减。（3）其他方法施工时，索赔期限可根据索赔事件实际增加天数确定；索赔期限可由发包人与承包人协商确定。（1）总成本法已成为总成本法，通过计算一个项目的总成本，减去单个项目的合同成本，剩余成本即为索赔成本；（2）分项法根据项目成本的确定方法，对项目成本进行逐项索赔。可分为：人工费、机械费、管理费、利润、材料费、保险费、设备费和其他索赔费用。建设工程索赔额应根据实际情况确定。如果您在索赔过程中遇到困难，不知道怎么办，可以委托专业律师帮助您索赔。对于建设工程索赔的赔偿标准或建设工程索赔的法律依据内容，有很多律师可以帮你。

2023-05-02

110人看过
仲裁庭
工程索赔时效有什么效力

工程索赔时效的效力索赔时效有两个方面的效力：一是索赔时效期间届满则索赔权即诉权的消灭，即权利人未在约定的索赔时效期间内提出索赔，其索赔权利消灭；二是索赔时效为有效的抗辩理由，即索赔时效期间届满，请求权的相对人因而取得否认对方请求的权利。索赔时效期间届满后的请求权，因诉权消灭，变为不可诉请求权，所谓自然之债。此种请求权不受法律强制实施的约束力和保障。因此基于索赔时效的效力，义务人取得了抗辩权，可拒绝权利人的索赔主张。虽则如此，但权利人的实体权利并未就此丧失，因此，一方面如果被索赔方即请求权利义务人主动放弃索赔时效的抗辩权，其仍可自愿履行该债务，给权利人以补偿，索赔方有权接受该赔款，不构成不当得利。即使被索赔方不知道时效届满的事实，也不能以不知时效届满为由要求返还。另一方面，被索赔方也可在时效届满，提出索赔时效抗辩的同时，仍可基于道义或公平原则，给予索赔方适当补偿，即所谓的道义索赔，索赔方也有

2023-06-13

222人看过

预付款
合同管理的发展与创新：探讨合同管理方法的新发展及其应用

合同管理方法有：1、建立合同台账；2、合同动态管理制度；3、合同评价评审制度；4、合同完成后总结分析制度。按下列流程进行合同管理分类：1、先对合同进行编号处理；2、归属于各个部门的合同应有相应部门管理；3、各部门负责人指派专人对合同进行整理、归档、备案；4、各部门自行备案后，并报人事行政部统一备案管理；5、公司需要XX份合同时，可以先由人事行政部查询一下，然后再去有关部门调取文件。工程质量管理方法有哪些工程建设最重要的就是工程的质量，如果工程的质量没有保障会带来很多方面的问题，不管是在工程其中还是在工程之后如果工程的质量有问题都会导致严重的后果，所以工程的质量是非常重要的，在管理工程的过程中对工程的质量管理一定要非常严格，那工程质量管理方法有哪些呢？工程治疗管理的方法有哪些？施工前的质量管理施工前的质量管理的主要内容是：1、对施工队伍的资质进行重新的审查，包括各个分包商的资质的审查。如果发

2023-07-20

175人看过
社保
社保的特征及其发展趋势

社保的特征有：1、社会保险的客观基础，是劳动领域中存在的风险，保险的标的是劳动者的人身；2、社会保险的主体是特定的，包括劳动者与用人单位；3、社会保险属于强制性保险；4、社会保险的目的是维持劳动力的再生产；5、保险基金来源于用人单位和劳动者的缴费及财政的支持。社会保险是指一种为丧失劳动能力、暂时失去劳动岗位或因健康原因造成损失的人口提供收入或补偿的一种社会和经济制度。社会保险的主要项目包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。社保定点医院有什么特征1、门急诊、住院治疗时，参保人可使用或医保卡挂号、接诊、直接结算并报销医疗费用。2、医疗报销比例高，参保人在基层医院就诊时，医疗费用最高可报销80％以上，在三甲医院就医大概也可以报销50％左右。如果参保人未在定点医院就诊则不能享受报销待遇。3、医疗服务有保障，我国的定点医院就是经我国社会保险部门进行严格审核才具备医保定点医院的资格，并

2023-07-03

115人看过
经理
我国物流企业的现状及其发展方向

现在国内物流企业大多数只是从事所谓的运输、仓储、配送等服务，他们往往只专注于常规的物流服务，下了很大的力气投资于物流设备改造，上了很多的信息化、自动化的系统软件,甚至包括一些国际上比较有名的物流企业，在中国大陆也只是做一些常规的仓储、运输、配送业务，其性质大同小异，都没有什么太多的增值的东西。而目前在一些比较发达的西方国家，传统的物流行业与制造业已经紧密地联系在一起——制造企业只专注于制造优良的产品而把所有的与供应链有关的后勤事物外包给专业物流公司来做。从原材料的采购计划、仓储计划到运输、清关，原材料配送以至于把制造业的最终产品送到分销商/最终用户手中，最终帮助制造业完成整个供应链（SCM）过程。正如现在美国最新提出的所谓第四方物流(4PL)概念,其本质含意就是为客户提供最佳的全套解决方案,包含整个SCM管理以及其他增值服务。我国加入WTO以后，在未来20年内将成为全球制造中心，越来越多的

2023-04-24

228人看过
银行贷款
什么是施工索赔成本

（1）人工成本。索赔成本中的人工成本部分包括：人工成本是指完成合同外额外工作的人工成本；非施工单位责任造成的工作效率降低，增加了人工成本；非施工单位责任工程延误，增加了法定人工成本，增加了闲工成本，增加了工资。对于索赔成本中的材料成本部分，包括：由于索赔项目实际使用的材料数量超过计划数量而增加的材料成本；由于客观原因，材料价格大幅上涨；因非施工单位责任造成工程延误的材料价格上涨和材料保管费（3）施工机械使用费。工程机械使用费在索赔费中的部分，包括：因完成额外工作而增加的机械使用费；非施工单位责任的工作效率将降低增加的机械使用费；发包人或监理工程师造成机械停工的闲置费（4）分包费。分包成本索赔是指分包商的索赔成本。分包商的索赔应包含在总承包商的索赔总额中（5）现场管理费。现场管理费是指施工单位完成新增工程、索赔工作和延长工期的现场管理费。但是，如果一些工人因闲置和其他工作仍在进行而要求赔偿损

2023-05-07

445人看过

法律综合知识
什么是小额索赔程序及其应用

1、什么是小额诉讼？小额诉讼是指基层法院小额诉讼法庭或小额诉讼特别法庭在审理小额案件的过程中，以比普通简易程序更简化的诉讼程序进行的各种诉讼活动，《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释》第十二章对简易程序受理案件的范围、适用法院和小额诉讼数额作出了明确规定，由于小额诉讼制度的程序设计和适用力求简单、快捷和非标准的审判形式，与普通程序相比，起诉和送达方式得到了简化。一些类型的案件，如涉及房地产纠纷或特定侵权纠纷，被排除在小额审判管辖范围之外，使当事人有机会在小额诉讼程序和普通诉讼程序之间进行选择，这就决定了小额诉讼程序司法适用的特点。小额诉讼程序的适用1小额诉讼程序的范围

2023-05-07

468人看过
专利
我国专利的种类及其发展

我国专利的种类：发明、实用新型和外观设计。且发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型，是指对产品的形状、构造所提出的适于实用的新的技术方案。观设计，是指对产品的整体或者局部的形状、图案等所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。一、目前日本发明专利权的有效期为1、日本发明专利：针对产品技术结构、方法、工艺流程或工艺参数改进所提出的新法的技术方案。发明专利：效期为自申请日起20年，医药品和农药发明专利有效期可申请延长，但不得超过5年。2、日本实用新型专利：针对产品的形状、构造或者其结合技术特征改进提出的适于实用的新的技术方案。实用新型:无实质审查，一般申请日后6个月可授权，有效期为自申请日起6年。3、日本外观设计专利：针对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。外观设计：自注册日起15年。申请语言：日语。二、外观设计保护

2023-03-21

283人看过
无效劳动合同
无效劳动合同的确认及其处理方法有什么？

在无效劳动合同中，由于劳动者用以交换的劳动力的特殊性，不可能采用返还及追缴等办法处理，所以，根据无效劳动合同的特点采取相应的处理措施，包括撤销合同、修改合同和赔偿损失三种。1、撤销合同。撤销合同的处理方式，适用于被确认全部无效的劳动合同。全部无效的劳动合同是国家不予以承认和保护的，应通过撤销合同来消灭依据该合同而产生的劳动关系，即劳动合同整体被确认无效。如正在履行的合同，要停止履行。对于已履行的部分，应按事实劳动关系对待，劳动者付出了劳动的，应得到相应的报酬和补偿。2、修改合同。对于修改合同的处理，适用于被确认部分无效的劳动合同及程序不合法而无效的劳动合同。劳动合同中的某项条款被确认无效，该项条款不得执行；应依法予以修改。修改后的合法条款应具有溯及力，溯及到该合同生效之时。3、赔偿损失。无效劳动合同所引起的赔偿责任主体是用人单位，不是劳动者。一、公司不签订劳动合同怎么处理？不签劳动合同，劳

2023-06-23

347人看过
法律综合知识
有效工程索赔的必要条件是什么？

有效进行工程索赔的条件是：1、承包人应当在知道或者应当知道索赔后二十八日内向发包人提交索赔意向通知书，说明索赔原因，承包人逾期未发出索赔意向通知的，丧失索赔权；2、承包人应在发出索赔意向通知书后二十八天内正式向发包人提交索赔通知书，索赔通知书应当详细说明索赔的理由和要求，并附有必要的记录和证明材料；3、索赔事件有连续影响的，承包人应当继续提交连续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录；4、在索赔事件影响结束后二十八天内，承包人应向发包人提交最终索赔通知书，说明最终索赔要求，并附必要的记录和证明材料。如何对工程索赔进行管理1．应以合同为依据，处理索赔时必须做到有理有据；必须注意资料的收集、对资料的真实性、可信度，必须认定后及时地处理索赔；在具体处理索赔的过程中，一定要仔细分析，什么时候应该给工期索赔，什么时候应该给费用索赔。2．在处理索赔事件时应进行时效检查。3．应分清责任，严格审核费用。4

2023-07-02

419人看过

工伤鉴定机构
有关工伤鉴定机构的职责及其实施方法的信息

工伤鉴定机构具体的职责：1、县（县级市）劳动鉴定委员会职责范围：（1）贯彻落实上级有关劳动鉴定的政策、法规和规章；（2）制定本级劳动鉴定的工作制度；（3）对于县所属单位的劳动鉴定工作进行业务指导；（4）按有关规定对需要进行劳动鉴定的本县所属单位的职工进行劳动鉴定。临沂工伤鉴定机构工作职责是什么1、县（县级市）工伤鉴定机构劳动鉴定委员会及其职责范围：（1）贯彻落实上级有关劳动鉴定的政策、法规和规章；（2）制定本级劳动鉴定的工作制度；（3）对于县所属单位的劳动鉴定工作进行业务指导；（4）按有关规定对需要进行劳动鉴定的本县所属单位的职工进行劳动鉴定。2、企业工伤鉴定机构劳动鉴定委员会（小组）及其职责：（1）贯彻执行上级劳动鉴定有关政策、法规和规章；（2）收集、整理、保存职工伤亡事故、职业病的有关资料，建立健全职工健康档案和工伤档案；（3）准备上报所需材料，做好劳动鉴定案件的上报工作；（4）协助企

2023-07-14

272人看过
工程承包
施工期内承包人有什么索赔

承包人有权依法索赔的施工赔偿包括：发包人未按约定提供施工场地、施工条件所造成的损失赔偿；工程设计变更导致工期延长的损失赔偿；发包人未按约定供应材料、设备造成的损失赔偿以及发包人工作失误造成的损失赔偿等。一、劳务分包有哪些形式劳务分包有以下形式：1、零散的劳务承包，即企业临时用人；2、自带劳务承包，即由企业内部的正式职工招募人员来承包劳务；3、和成建制的劳务分包，即从总承包企业处分项、分部的承包。二、小包工头讨要工程款的方式如下：1、直接与发包人进行协商。讨要工程款需要及时，应当选择合法正当的途径与发包人进行协商；2、视情况可以接受发包人的担保。如果发包人确实无力支付工程价款的，可以接受其提供的担保；3、向人民法院提起诉讼。如果发包人既不肯支付价款，也不肯提供担保，此时可使用法律武器维护自己的合法权益。三、发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包

2023-06-27

410人看过