家装定金合同该怎么去写？
来源：法律编辑整理
时间： 2023-05-22 18:54:59
421 人看过
客户(甲方)
联系电话
客户(乙方)
联系电话
甲方确认将位于XX市(县)XX区XX路XX小区XX幢XX单元XX室住宅(户型为X室X厅X厨X卫，建筑面积为XXXm2)，委托乙方进行装修设计、施工。
经双方协商，达成以下协议：
一、为表达合作诚意，甲方在签订本协议后，向乙方支付XXXX元(大写为XXXX圆整)工程定金。
二、乙方有义务完成对甲方协议中指定住宅(以下称“住宅”)的勘测、制订方案、绘制施工图、报价;双方合作中止，乙方必须向甲方提供平面方案(包括测量数据)、不提供施工图及报价书。
三、协议签定后，甲方有义务配合乙方做好住宅的基础数据测量、并对所测量数据进行确认;住宅由开发商将住宅交付到甲方(或自建房屋建造工程完工)后，甲方在90日之内应告知乙方，如甲方超出时间90日，即视同乙方已履行协议中规定的义务，故定金不予退还。
四、自协议签定后90日以内，甲方未要求乙方测量房屋、未接受协议中约定的乙方服务，可全额退还工程定金;如已量房，则定金不予退还。甲方履行主合同义务后，乙方应返还定金或以该定金冲抵甲方应付乙方款项。第五条甲方不履行主合同，无权要求返还定金;乙方不履行主合同，应当双倍返还定金。定金罚则的执行，不影响任何一方要求赔偿的权利。
五、工程定金签定后，本协议中甲方交纳的工程定金充入第一笔装修工程款;甲方交齐第一笔工程款后，获取乙方制作的施工图、报价书。
六、本协议一式二份，甲方、乙方双方各执一份。
甲方签名(盖章)：乙方(盖章)：
甲方代表签名乙方代表签名：
日期：20XX年X月XX日
在写合同的时候主要就是需要根据实际的情况来进行合同的订立，因为不同的情况，这个合同所需要填写的内容都是不一样的，在这个时候就需要对其有所了解，可以让专业人士来写。
声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息， 我们将及时处理。【点击反馈】
扩展阅读
-
家庭装修合同怎么写，家庭装修合同样本
356人看过
-
家装合同编号写什么
273人看过
-
装饰装修合同质保金条款怎么写
450人看过
-
窗帘购销安装合同应该怎么写
442人看过
-
南京装修合同违约责任是什么,装修合同应该怎么写?
440人看过
-
该怎样去撰写赠与合同
177人看过
律师服务
热门律师推荐
更多定金合同相关文章
-
定金合同1、签了家装定金合同定金不一定可以退还，具体是否退还，可以结合以下的规定来确定：《民法典》第五百八十七条【定金罚则】债务人履行债务的，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，无权请求返还定金；收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。2、如果支付了定金的一方违约，守约的一方选择了定金，则不能要求对方支付违约金《民法典》第五百八十八条【违约金与定金竞合时的责任】当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。定金不足以弥补一方违约造成的损失的，对方可以请求赔偿超过定金数额的损失。3、装修定金与订金的区别交付订金属于先予履行债务的行为，而交付定金是实施的担保行为，即交付定金的一方不履行约定的债务时，无权要求返还定金。而订金既然是预付款，一方违约时，双方有约2023-03-02476人看过 -
法律综合知识一、深圳市装饰装修合同怎么写？深圳市装饰装修合同合同编号：＿＿＿＿＿＿发包人：＿＿＿＿＿＿，承包人：＿＿＿＿＿＿住所：＿＿＿＿＿＿，住所：＿＿＿＿＿＿委托代理人：＿＿＿＿＿＿，营业执照号：＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿，法定代表人：＿＿＿＿＿＿，电话：＿＿＿＿＿＿BP机号：＿＿＿＿＿＿，委托代理人：＿＿＿＿＿＿，电话：＿＿＿＿＿＿本工程设计人：＿＿＿＿＿＿，电话：＿＿＿＿＿＿施工队负责人：＿＿＿＿＿＿，电话：＿＿＿＿＿＿依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1．1工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。1．2工程内容及做法（详见附表1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一2024-01-25352人看过 -
法律综合知识委托方(甲方)：_________承接方(乙方)：_________工程项目：_________甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。第一条工程概况1、工程地址：_________2、居室规格：房型_______层(式)______室_____厅_____厨_____卫，总计：施工面积_____平方米。(1)_________室，计_________平方米;(2)_________厅，计_________平方米;(3)_______厨房，计_________平方米;(4)_____卫生间，计_________平方米;(5)______阳台，计_________平方米;(6)______过道，计_________平方米;(7)其他(注明部位)______，计______平2023-02-05335人看过 -
合同生效发包方（简称甲方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包方（简称乙方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。第一、工程概况1．装饰施工地点：2．住房结构：房型房厅套，施工面积平方米。3．装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。4．承包方式：＿＿＿＿＿＿＿＿（包工包料、清包工、部分承包）。5．工期：自＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿日开工，至＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿日竣工，＿＿＿＿＿＿＿＿工期＿＿＿＿＿＿＿＿天。第二、工程价款及结算的约定1．工程总价款：＿＿＿＿＿＿＿＿＿元，大写（人民币）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿详见本合同装修工程报价单。2．工程款付款方式按下列方式支付：（1）第2023-08-15255人看过
-
承诺装修合同签订的主要目的是为了明确责任。为了保证家装质量，订立装修合同的时候，发包方应当根据实际情况对工程概况、违约责任、争议管辖地等约定清楚。首先，在工程价款方面，要根据每段工程的完成进度进行金额支付的约定，并约定将工程款的一小部分作为质保金，在竣工验收合格之日起两年返还。其次，在材料供应方面，合同中要注明适用的装修材料的品牌、型号及规格等。除了主要材料，辅助材料细节也应列出明细表格，确保工程整体质量、合理安排费用。最后，合同中有关保修的条款也是必不可少的。如果属于施工或者材料的问题，装修公司应当承担全部责任。如果属于用户使用不当，双方可以协商处理。在签订装修合同的时候，还应明确具体违约责任，约定因承包方原因、发包方原因导致逾期竣工或者中途停工所产生的违约金数额。一、拖欠工程款的案由有哪些1、工程量之争。土建工程的工程量之争主要集中在合同生效后增加的工程量及对隐蔽工程的详细数据未做三方（发2023-03-08414人看过 -
代理词无法定的固定格式，但有大体通用的文章结构，一般的代理词由以下几个部分组成。一、首部每一份代理词都应有一个确切的标题，标题应反映案件性质和所代理的当事人在案中的地位。二、序言序言亦即开场白，要尽量简洁，重点在代理意见部分。三、正文正文是代理词的核心内容。这一部分应根据具体案情、被代理人所处的诉讼地位、诉讼目的和请求以及被代理人与对方当事人的关系等因素来确定其内容。代理人应当在代理权限内，依据事实和法律，陈述并论证被代理人提供的事实与理由成立，从而支持其主张和请求，同时揭示、驳斥对方的错误。代理意见通常从认定事实、适用法律和诉讼程序等几方面或其中一、两个方面展开论述。这部分内容，要从具体案情出发，抓住本案的特点，有针对性地阐明几个问题，为解决纠纷提出切实可行的主张、意见、办法和要求，使案件得到正确、合法、及时的处理。四、结束语本部分是归纳全文的结论性见解和具体主张，为被代理人提出明确的诉2023-06-26100人看过 -
合同违约金一般情况下，房屋合同的具体违约金数额通常由合同双方自行约定的。一般情况下，约定的违约金低于损失的，法院或仲裁机构可按当事人的请求增加。约定的违约金过分高于损失的，法院或仲裁机构可按当事人的请求适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还要履行债务。一、违约金和损失赔偿标准违约金是以实际损失或者订单标的进行计算的。在法律中，没有合同违约金最高限额的规定，但如果约定的违约金过分高于造成的损失的30％，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。2023-02-06118人看过 -
法律综合知识家人去世请假条范例1尊敬的矿(区或公司)领导:由于我什么什么人因什么什么原因离世，我需请假多少多少天，料理后事。特此申请，当否请批示。年月日家人去世请假条范例2尊敬的xxx老师我系XX年级XX几班的XX同学。因外公去世需回家参加葬礼，望老师(学校)特此予以准假7天，在此为谢!。请假人：XXXXXXX年XX月XX日家人去世请假条范例3尊敬的##老师：因奶奶逝世，明天下葬，我想尽一点孝心，明天想请假一天，希望老师您批准!##年##月##日###(你的姓名)家人去世请假条范例4尊敬的**领导：您好!因为家里有人去世，作为晚辈在礼节上应该尽孝。所以我特地向您请假一天，前去为**亲人送葬。希望予以批准!学生感激不尽!此致!敬礼!学生：***年月日2023-05-01112人看过
-
法律综合知识一、签了装修合同怎么退定金装修合同签了可以退定金的方法：1．签订合同的另一方违约，可以双倍要回定金；2．因不可抗力导致合同不能履行的，可以要求返还定金；3．因为第三人原因导致合同不能履行或未能如约履行的，可以要回双倍定金，但另一方给付定金后，可以向第三人追偿。只有装修公司存在上述行为时，另一方当事人可以要求退回定金；4．如合同有无效或者重大误解地方，业主可以请求退还定金，但若装修公司无重大过错或欺诈行为，定金是不予退还的，详细情况应根据合同的违约责任条款予以处理。但根据规定，约定的定金不能超过合同标的额的20％，超出部分无效。二、装修合同纠纷如何提起法律诉讼1．根据法律规定或管辖协议确定管辖法院；2．撰写民事起诉状；3．到人民法院提交民事起诉状及其副本；4．人民法院受理后，符合起诉条件的，会立案。诉讼是指国家审判机关即人民法院，依照法律规定，在当事人和其他诉讼参与人的参加下，依法解决讼争的2023-10-21298人看过 -
法律综合知识违约金合同应写明的内容包括当事人的身份信息、合同的标的、数量、质量、违约金的数额、违约金的计算方式等。违约金的数额约定的过高或者过低的另一方当事人可以请求法院适当降低或增加。违约金合同该怎样写的法律依据《民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民法典》：第八章 违约责任 第五百八十五条 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。\n 约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁2022-06-12170人看过 -
房屋装修合同履行的期限是买卖合同双方当事人在协商订立合同过程中约定的，是用来界定合同当事人是否按时履行合同义务或者延迟履行合同义务的客观标准，是双方履行合同的时间界限，该界限经双方当事人在合同上签字生效，受法律保护，违反该约定，应承担相应的法律责任。合同履行的期限，以日、旬、月、季、半年度、年度或跨年度计算。在买卖合同中的履行期限，实际上就是出卖人交付标的物、买受方支付货款的时间。《民法典》第五百七十八条规定：当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。一、装修合同该怎么写装修合同的书写格式：首先要写明双方的姓名等基本信息。其次写明双方是在共同商议并且自愿的情况下签订的协议。然后写出工程概况、工程价款及结算的约定、关于材料供应的约定、关于工程质量及验收的约定、有关安全生产和防火的约定等。最后在写明违约责任，或者合同纠纷的处理方式。然后双方签字2023-03-02160人看过 -
一、工装装修包工包料合同怎么写委托方（甲方）：住所地址：身份证号码：电话：承接方（乙方）：住所地址：身份证号码：电话：工程项目：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢（装修）。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条：工程概况1、工程地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿2、居室规格：＿＿＿＿室＿＿＿＿厅＿＿＿＿厨＿＿＿＿卫，施工建筑面积＿＿＿＿平方米。3、委托方式：包工包料（除防盗门、灯具、地板材料费外）4、工程价款（金额大写）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元整，该工程价款包括合同第三条中所列明的工程材料款，装潢过程中的全部人工费、搬卸费、装潢垃圾清理费等。（备注：所有与装潢相关的人工费用和工程材料费用，均由乙方承担。如在施工工程中，乙方提出其他费用支付要求，甲方均有权拒绝支付。若乙方以此2023-06-10275人看过
-
合同欺诈首先，要慎重选择装修方式和装饰公司。通常情况下，装修承包有两种方式：一种是装饰公司只负责装修不管材料采购;一种是装修与材料全部由装饰公司负责。这两种方式各有利弊，消费者要根据自己的情况慎重选择装修方式和装饰公司，要特别注意装饰公司的资质和信誉度，资质好信誉度高的公司，一般经营时间较长，很少发生欺骗消费者的行为，投诉处理也会及时认真。其次，要签订规范详细的合同。一要使用规范的合同文本。规范的合同是减少合同争议，防止合同欺诈的前提，家装前务必签订由政府相关部门监制的《住宅装饰装修施工合同》。二要合同条款详细明了。选择装饰的方式、施工的期限、材料的品牌、质量标准、价格、施工项目、工程量的计算、付款的方式、峻工验收、责任及义务、包修期限、违约的处理等都要写明白，合同文本中没标明的条款，可以签订补充协议，尽可能地把需要明确的内容规范清楚，以免事后产生纠纷。第三，要注意材料的选购。消费者在购买材料时，2023-06-14421人看过 -
租金部分要写清每月租金数额、付款期限以及押金，并保证租赁终止时，验收无误后将押金退还。应该注意，金额应有大写一栏。租赁期满，甲方有权收回出租房屋，乙方应如期交还。乙方如要求续租，则必须在租赁期满前一个月通知甲方，甲方同意后，方可续租。一、个人租车位简易协议车位出租协议出租方(甲方)：承租方(乙方)：身份证号：身份证号：甲乙双方同意按照下列条款签订本租赁合同，以资共同遵守：一、甲方向乙方出租**地下停车位，车位号码是**号。二、租期期限及车位租金：自*年*月*日至*年*月*日止，租金合计人民币*元（大写：*￥）。租金由乙方在签署协议后一次性支付给甲方。租赁期内的车位管理费由甲方承担。三、双方只构成车位租赁关系，不构成保管关系。乙方应自行做好车辆的安全防护工作，如因车辆受损或车内物品丢失，甲方不承担任何责任。四、乙方停放至停车位上的车辆如因车辆受损，由乙方自行向损害方索赔，甲方协助。五、在租赁2023-03-08222人看过
#抵押担保
北京
律师推荐
展开
#定金合同
词条
定金合同是合同当事人在订立主合同时，为了保证主合同的履行，签订从合同约定一方当事人预先支付给对方一定数额的货币，债务人履行债务后，定金应当收回或者抵作价款的一种担保合同。在定金合同中，给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受... 更多>
#定金合同
最新文章
-
2024-01-05 -
2024-01-05 -
2023-12-21 -
2023-11-11 -
2023-11-11
#定金合同
相关咨询
-
家装中房屋装修应怎么写合同重庆在线咨询 2023-06-20装修合同属于建设工程合同，根据《民法典》第七百九十五条：“施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。”在签订装修合同时可以参照该法律规定，并根据实际情况进行条款的增加或者减少。 -
家装修要怎样写合同云南在线咨询 2024-10-04装修合同属于建设工程合同，根据《民法典》第七百九十五条：“施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。”在签订装修合同时可以参照该法律规定，并根据实际情况进行条款的增加或者减少。 -
服装代理合同应该怎么写?浙江在线咨询 2023-10-30包括双方基本信息。合同内容：代理地区经营权限，保证金，双方责任，结算方式，供货方式，退换货方式，违约条款，合同终止，代理优先权，争议解决。双方签字，日期。 -
该怎么写出租房装修合同？西藏在线咨询 2022-06-02房客想装修出租房应先与房东协商，房东同意后，可以在合同中这样写：甲方同意乙方对房屋进行适当装修，但是如果装修过程中造成了房屋损害，由乙方承担责任。根据《中华人民共和国民法典》第七百一十五条的规定承租人经出租人同意，可以对租赁物进行改善或者增设他物。承租人未经出租人同意，对租赁物进行改善或者增设他物的，出租人可以请求承租人恢复原状或者赔偿损失。 -
精装房该不该把装修部分的金额写进合同里?山西在线咨询 2023-07-22装修细则写进购房合同 首先，明确精装修准则。包括装修的设计、施工工艺及所有装修事项名称、建材品牌、价格准则及相应的档次、规格、颜色等 其次，明确质量验收准则。验收准则、验收主体以及验收流程等应在合同中商定。较后，写明违约职责赔偿规则。在《商品房买卖合同》中，对违背装饰、装修准则商定的情况处置方式通常有两种：一种是“出卖人赔偿两倍的装饰、设备差价”一种是两方自行商定。如果选择第1种，务必明确价格准则
