不可抗力造成停工如何算工资
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-21 16:11:49 239 人看过

用人单位非因劳动者原因停工、停产,在劳动者一个工资支付周期内的,应当视同劳动者提供正常劳动支付其工资。超过一个工资支付周期的,可以根据劳动者提供的劳动,按照双方新约定的标准支付工资,但不得低于当地最低工资标准。

一、事业单位拖欠工资多长时间算违法

事业单位拖欠工资30天算违法。

工资必须在用人单位与劳动者约定的日期支付。如遇节假日或休息日,则应提前在最近的工作日支付。工资至少每月支付一次,实行周、日、小时工资制的可按周、日、小时支付工资。对完成一次性临时劳动或某项具体工作的劳动者,用人单位应按有关协议或合同规定在其完成劳动任务后即支付工资。劳动关系双方依法解除或终止劳动合同时,用人单位应在解除或终止劳动合同时一次付清劳动者工资。

非因劳动者原因造成单位停工、停产在一个工资支付周期内的,用人单位应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资。超过一个工资支付周期的,若劳动者提供了正常劳动,则支付给劳动者的劳动报酬不得低于当地的最低工资标准。若劳动者没有提供正常劳动,应按国家有关规定办理。

实行计件工资的劳动者,在完成计件定额任务后,由用人单位安排延长工作时间的,应根据上述规定的原则,分别按照不低于其本人法定工作时间计件单价的150%、200%、300%支付其工资。经劳动行政部门批准实行综合计算工时工作制的,其综合计算工作时间超过法定标准工作时间的部分,应视为延长工作时间,并应按相关规定支付劳动者延长工作时间的工资。

有下列情形之一的,用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬:

1、安排劳动者延长工作时间的,支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬;

2、休息日安排劳动者工作又不能安排补休的,支付不低于工资的百分之二百的工资报酬;

3、法定休假日安排劳动者工作的,支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。

二、因疫情被隔离不能上班工资要怎么算

在疫情防控期间,工资结算方式如下

1、企业停工停产在一个工资支付周期内的,企业应按劳动合同规定的标准支付职工工资;

2、超过一个工资支付周期的,若职工提供了正常劳动,企业支付给职工的工资不得低于当地最低工资标准。

对于因隔离治疗、医学观察期间、因隔离措施或其他紧急措施导致不能提供正常劳动的职工,企业应当视同提供正常劳动并支付职工正常工作时间工资。职工医疗期间,企业应当根据劳动合同或集体合同的约定,支付病假工资,病假工资不得低于当地最低工资标准的80%。

对于患者、病原携带者、疑似病人、密切接触者,以及因政府实施隔离措施或者采取其他紧急措施导致不能提供正常劳动的劳动者,企业应当支付职工在此期间的工作报酬,并依据相关规定不得与职工解除劳动合同

三、公司停工停产要怎么界定

目前我国并没有相关的法律,界定公司停工停产。

如果用人单位停工、停产在一个工资支付周期内的,用人单位应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资。超过一个工资支付周期的,按当地最低工资标准支付工资。非因劳动者原因造成单位停工、停产在一个工资支付周期内的,用人单位应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资。超过一个工资支付周期的,若劳动者提供了正常劳动,则支付给劳动者的劳动报酬不得低于当地的最低工资标准。若劳动者没有提供正常劳动,应按国家有关规定办理。

公司在约定时间内未支付工资的,即属于拖欠员工工资。公司拖欠员工工资后,只要在劳动关系存续期间,其员工申请劳动仲裁时间不受限制。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年06月23日 22:16
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多工资相关文章
  • 不可抗力造成的工期延误可以索赔吗
    一、不可抗力造成的工期延误可以索赔吗不可抗力造成的工期延误可以索赔。不可抗力因素造成停工属于业主责任可以索赔工期,但是费用不能索赔。根据相关规定,当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任;因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。二、工程变更引起的索赔包括哪些情形工程变更引起的索赔根据发生的原因不同,分六种情形:1.外部环境:由于业主供图、供料、村民干扰等原因造成停工、赶工费用损失而产生的费用。2.不可抗力:因地质条件、恶劣气候等现场条件变化引起的以及地震、洪涝等其他不可抗力造成的损失。3.工期变化:由于业主要求提前竣工或由于业主原因导致工期延误而引起的施工费用增加。4.价格变化:物价上涨超过一定幅度、物资运输价格或方案发生变化等增加的费用。5.工程保险:施工单位在遭受损失时,根据投保的内容,在规
    2023-04-11
    301人看过
  • 停工造成工程损失该如何计算赔偿
    一、停工造成工程损失该如何计算赔偿工程停工的损失计算是停工期间生产工人的工资加上消耗的材料、车间经费和企业管理费等这些经费的综合。临时停工大部分都是因为地质条件变化、临时停水停电以及工程人为障碍等原因造成的,这种情况通常需要经济签证,签证上需要具体的停工复工时间和人员机械数量,所以停工损失的计算比较简单。二、拖欠工程款停工损失谁负责拖欠工程款停工损失由建设方负责。建设工程合同约定,建设方按照工程进度支付工程价款的,建设方超过约定的支付时间不支付工程进度款,承包人可向发包人发出要求付款的通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付。建设方不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。三、停工期工人工资怎么算停工期工资计算分为以下两方面:1.因单位原因造成停工的,一
    2023-06-20
    158人看过
  • 如何计算工程停工造成的损失费用
    一、如何计算工程停工造成的损失费用工程停工损失的计算:1.发包方对工程停工出具了有关人员、机械停置签证的,人工窝工、机械停置费按签证计算;2.对于承包方已按合同约定订货的材料、设备,承包商应负责退货或解除购货合同,不能退还的货款和货物、解除定货合同所发生的费用由业主承担。二、工程停工赔偿的诉讼时效是多久3年。诉讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利,当时效期间届满时,债务人获得诉讼时效抗辩权。在法律规定的诉讼时效期间内,权利人提出请求的,人民法院就强制义务人履行所承担的义务。而在法定的诉讼时效期间届满之后,权利人行使请求权的,人民法院就不再予以保护。诉讼时效届满后,义务人虽可拒绝履行其义务,权利人请求权的行使权发生障碍,权利本身及请求权并不消灭。当事人超过诉讼时效后起诉的,人民法院应当受理。受理后,如另一方当事人提出诉讼时效抗辩且查明无中止,中断,延长事由的,判决驳
    2023-07-01
    405人看过
  • 不可抗力停工窝工损失什么承担
    1、工程本身的损害,因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担。2、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用。3、承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担。4、停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。《中华人民共和国民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
    2024-04-19
    428人看过
  • 要求停工能否主张不可抗力
    一、要求停工能否主张不可抗力不可抗力导致停工,具体要看是什么事件。如果是建设施工工程因为没有建设工程许可证等被土地管理局查处不能开工,则可以属于不可抗力下的停工。但如果是违规操作被查处,那么就不能认定为不可抗力。不可抗力的来源既有自然现象,如地震、台风,也包括社会现象,如军事行动。作为人力所不可抗拒的强制力,具有客观上的偶然性和不可避免性,主观上的不可预见性以及社会危害性。二、不可抗力免责吗根据我国《民法典》第一百八十条规定,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约
    2023-06-15
    256人看过
  • 什么是不可抗力,建设工程不可抗力损失如何索赔?
    不可抗力是指合同双方在合同履行中出现的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的范围一般包括因战争、敌对行动(无论是否宣战)、入侵、外敌行为、军事政变、恐怖主义、骚动、暴动、空中飞行物坠落或其他非合同双方当事人责任或原因造成的罢工、停工、爆炸、火灾等,以及当地气象、地震、卫生等部门规定的情形。双方当事人应当在合同专用条款中明确约定不可抗力的范围以及具体的判断标准。因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任。但有以下例外:(1)金钱债务的迟延责任不得因不可抗力而免除。(2)迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。律师补充:施工企业应当在不可抗力事件发生后及时通知发包人,如果还没有通知,复工后应当抓紧时间通知发包人发生了不可抗力事件,复工后应抓紧时间收集准备证据。合同对索赔期限和程序有约定的,按合同约定的期限提出索赔,当然因不可抗力事件的影响无法进行的除外。对于
    2023-05-07
    263人看过
  • 建设工程纠纷停工造成的误工费如何计算?
    一、临时停工损失的计算临时停工多因地质条件变化、临时停水、停电、工程中的人为障碍等原因造成。此类停工一般都要办理经济签证,签证上要有具体的停工、复工时间及人员、机械数量,因而停工损失的计算比较简单。人工停工费的计算,发包方的原因而造成的停工、窝工,按停工期间的现场停工工人计算。机械停工的计算,根据有关规定,其机械停置费按第一类费用中的(1)折旧费,(2)大修理费,(3)经常修理费,(4)机上人工四项费用之和,乘以实际停置台班数(每天只计一个台班)。造价工程师在审核此类停工损失时应注意以下几点:1.对地质条件变化引起的停工,首先要审核引起停工的施工现场的地质条件是否与发包方提供的地质资料一致。一般情况下,发包方会在招标文件中提供现场地质勘察报告,承包方也会对施工现场周围环境进行考察,并在投标书中声明。对承包方因为其对发包方提供资料的误解或对风险的预见不足造成的停工,即使有签证,造价工程师也应
    2023-04-28
    189人看过
  • 因不可抗力造成他人损害的如何处理
    一、因不可抗力造成他人损害的如何处理1、因不可抗力造成他人损害的,不承担责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。具体来说,不可抗力是独立于人的行为之外,不受当事人意志所支配的现象,是人力所不可抗拒的力量。2、法律依据:《中华人民共和国民法典》第一百八十条,【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。二、不可抗力造成的损失赔偿哪些因不可抗力不能履行合同或者造成他人损害的,不承担民事赔偿的责任,法律另有规定的除外。当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。
    2023-04-21
    81人看过
  • 不可抗力损失如何承担,不可抗力构成要件
    不可抗力造成的损失承担方法是对于因为不可抗不能履行合同的,需要及时的通知对方,减少给对方造成的损害,并且在合理的期限提供证明。不可抗力的构成要件是不可预见还有避免的。一、不可抗力损失如何承担因不可抗力造成他人损失的,不承担责任,但法律另有规定的,依照其规定处理。同时,因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不
    2023-06-05
    93人看过
  • 施工中不可抗力因素如何赔偿
    一、施工中不可抗力因素如何赔偿1、因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担;(2)发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;(3)承包人施工机械设备的损失及停工损失,由承包人承担;(4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担;(5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担。2、法律规定:《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调
    2024-01-13
    107人看过
  • 建筑工程中的不可抗力对工程造成了哪些影响
    一、建筑工程中的不可抗力对工程造成了哪些影响建筑工程中的不可抗力对工程造成的影响有:工程不能按期完成,产生逾期费用等。《中华人民共和国民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。二、建筑工程合同纠纷的诉讼时效建筑工程合同纠纷诉讼时效为三年。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条普通诉讼时效、最长权利保护期间向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自
    2023-08-27
    339人看过
  • 和不可抗力造成的伤害算是犯罪吗
    不可抗力和意外事件造成的损害不能认定是犯罪。《刑法》明确规定,行为在客观上虽然造成了损害结果,但是不是出于故意或者过失,而是由于不能抗拒或者不能预见的原因所引起的,不是犯罪。一、过失犯罪刑事责任一般是多久《中华人民共和国刑法》第十五条规定,应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果,因为疏忽大意而没有预见,或者已经预见而轻信能够避免,以致发生这种结果,是过失犯罪。第十六条规定,行为在客观上虽然造成了损害后果,但是不是出于故意或者过失,而是由于不能抗拒或者不能预见的原因引起的,不是犯罪。第二百三十三条,过失致人死亡的,处三年以上七年以下有期徒刑;情节较轻的,处三年以下有期徒刑。在处罚上,因为过失犯罪的主观恶性比故意犯罪明显要小,因此刑法对过失犯罪的处罚比对故意犯罪的处罚要轻。二、儿童意外事件与父母的监护责任是怎样的儿童意外事件与家长的监护责任之间没有直接关系。意外事件,是指行为在客观上虽然造成
    2023-04-10
    177人看过
  • 建筑工程中的不可抗力如何预防
    一、建筑工程中的不可抗力如何预防建筑工程中的不可抗力如下预防:1.施工现场物料堆放应整齐稳固,严禁超高。2.施工企业要加大对安全生产的投入。按国家标准设置安全设施,严禁使用明令淘汰的设备,另外高处作业的架子工及其他作业人员要按规定配带合格的防护用品,如戴好安全帽、系好安全带、穿好紧口的防护服,脚穿防滑鞋等。3.起重机械安装拆卸工、起重机械司机、信号司索工应经专业机构培训,并应取得相应的特种作业人员从业资格,持证上岗。二、建筑工程质量要求是什么1.建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。2.建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。3.参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。4.工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。5.隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收,并应形成验收文件。6.涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测
    2023-10-02
    286人看过
  • 建筑工程中存在哪些不可抗力造成的问题
    一、建筑工程中存在哪些不可抗力造成的问题建筑工程中存在以下不可抗力造成的问题:1.自然灾害,如台风、洪水、地震等;2.政府行为,如征收、征用;3.社会异常事件,如罢工、骚乱、疫情等。《民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。二、申领建筑工程施工许可证条件有哪些1.已经办理该建筑工程用地批准手续;2.在城市规划区的建筑工程,已经取得规划许可证;3.需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求;4.已经确定建筑施工企业;5.有满足施工需要的施工图纸及技术资料;6.有保证工程质量和安全的具体措施;7.建设资金已经落实;8.法律、行政法规规定的其他条件。建设行政主管部门应当自收到申请之日起十五日内,对符合条件的申请颁发施工许可证。三、如何解决建设工程施工合同纠纷解决建设工程施工合同纠纷的方式如下:1.当事人自行协商。当事人在平等互利
    2023-09-11
    142人看过
换一批
#员工权益
北京
律师推荐
    展开
    #工资
    词条

    工资即员工的薪资,是指劳动者提供劳动后,用人单位依据国家相关规定或劳动合同的约定,以货币形式直接支付给劳动者的劳动报酬。 工资可以以时薪、月薪、年薪等不同形式计算。 工资至少每月支付一次,实行周、日、小时工资制的可按周、日、小时支付工资。... 更多>

    #工资
    相关咨询
    • 不可抗力原因造成的停工可以索赔吗
      山东在线咨询 2024-04-27
      不可抗力原因造成的停工可以索赔。不可抗力因素造成停工属于业主责任可以索赔工期,但是费用不能索赔。根据相关规定,当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任;因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方。
    • 工程施工造成不可抗力停工期间的损失由谁承担
      上海在线咨询 2022-01-25
      不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由合同当事人按以下原则承担:(1)永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏,以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担;(2)承包人施工设备的损坏由承包人承担;(3)发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失;(4)因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务,已经引起或将引起工期延误的,应当顺延工期,由此导致承包人停
    • 建设工程造成的费用是否算不可抗力
      陕西在线咨询 2022-11-03
      1、工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担; 2、发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用; 3、承包人施工机械设备的损失及停工损失,由承包人承担; 4、停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担; 5、工程所需清理、修复费用,由发包人承担。
    • 如何赔偿因不可抗力造成的侵权?
      吉林省在线咨询 2021-12-31
      因不可抗力造成侵权的,一般无需赔偿。根据法律规定,因不可抗力造成他人损害的,不承担责任。但是法律另有规定的,依照其规定。因此,在一般情况下,我们可以认为因不可抗力造成侵权的,不需要赔偿。
    • 停产停业造成的工资如何发放
      贵州在线咨询 2021-10-24
      《工资支付暂行规定》规定企业停业,停业期间工资支付原则,国家停业,停业分为两个阶段:一、停业,停业在工资支付周期内,如工资支付周期为每月1日至月底,期间15日停业,15日至月底期间工资应按劳动合同规定的支付标准。换句话说,在此期间,由于职场原因停止工作,停止生产的情况下,员工还在上班,不扣除工资。二,停工,停产超过一个工资支付周期仍然假设:工资支付周期是每月1日到月底,上个月15日开始停产,劳动者